Решение № 2-4508/2025 2-549/2026 2-549/2026(2-4508/2025;)~М-3680/2025 М-3680/2025 от 15 марта 2026 г. по делу № 2-4508/2025

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

05 марта 2026 года г. Волгодонск, Ростовская область

Волгодонской районный суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Алиевой А.Д.,

при секретаре судебного заседания Выстребовой Е.C.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Публичного акционерного общества "Россети Юг" к ФИО8, третье лицо ФИО1 о взыскании неустойки по договору об осуществлении технологического присоединения,

УСТАНОВИЛ:

ПАО «Россети Юг» обратилась в суд с иском к ФИО3 о взыскании неустойки по договору об осуществлении технологического присоединения.

Между ПАО «Россети Юг» (далее - сетевая организация) и ФИО9 (далее - заявитель) заключен договор об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ №.

Отношения между заявителем, имеющим намерение осуществить технологическое присоединение к электросетям, и сетевой организацией регламентированы Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее- правила технологического присоединения).

По условиям п. 1.1 договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя — ЛЭП-10/0,4 кВ, а заявитель обязуется выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями (приложение к договору) и оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения производственного здания, расположенного по адресу Ростовская область, Волгодонской район, кадастровый номер присоединяемого объекта и (или) земельного участка №.

В соответствии с п. 1.3 договора срок выполнения мероприятий составлял не более 1 года со дня заключения договора, то есть истёк 13.04.2023.

В указанный срок сторонами договора на технологическое присоединение должны быть осуществлены все мероприятия по технологическому присоединению, указанные в п. 18 правил технологического присоединения, а именно:

подготовка и выдача сетевой организацией технических условий;

выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией;

проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий;

осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

Порядок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, установленный п. 18 правил технологического присоединения, ставит соблюдение сроков технологического присоединения со стороны сетевой организации в зависимость от выполнения технических условий со стороны заявителя.

Пунктом 2.3.5 договора предусмотрена обязанность заявителя после выполнения мероприятий по технологическому присоединению уведомить сетевую организацию о выполнение технических условий.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса РФ обязательства по договору должны исполняться надлежащим образом.

ПАО «Россети Юг» исполнило свою часть обязательств: одновременно с договором направило в адрес ответчика технические условия, а также во исполнение п. 10 технических условий осуществило строительство объектов электросетевого хозяйства с установкой прибора коммерческого учета электрической энергии, что подтверждается актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от 31.05.2023 № 183.

В адрес сетевой организации поступали уведомления заявителя о выполнении технических условий. Однако в результате осмотра было установлено невыполнение заявителем п. 11.2, 11.3 технических условий, о чем заявитель был уведомлен.

На сегодняшний день замечания, выявленные в ходе проверки, заявителем не устранены. Таким образом, ответчик нарушил срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, установленный п. 1.3 договора.

Период просрочки выполнения мероприятий заявителем превышает год. Неустойка начислена за период с 01.06.2024 по 31.05.2025 - 365 дней.

Согласно пункту 3.1 договора размер платы за технологическое присоединение составляет 118 214,64 руб.

Размер неустойки за просрочку выполнения мероприятий, рассчитанный по формуле, установленной в п. 4.2 договора, составляет:

0,25 % : 100 % * 118 214,64 руб. * 365 дня = 107 870,86 руб.

В адрес ответчика направлялась претензия от 14.08.2025 № МР5/10000/2508. Требования в досудебном порядке не удовлетворены.

Истец просит взыскать с ФИО3 в пользу ПАО «Россети ЮГ» неустойку в размере 107870,86 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 4236 рублей.

Истец ПАО «Россети ЮГ» в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного заседания был уведомлен надлежащим образом, представлено заявление о рассмотрении дела в их отсутствие.

Ответчик ФИО3 не явился в судебное заседание, извещен надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщил.

Третье лицо ФИО1 в судебное заседание не явилась, извещалась надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщила.

С учетом положений ст.167 ГПК РФ, ст.165.1 ГК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Изучив письменные материалы дела, суд приходит к выводу об обоснованности исковых требований по следующим основаниям.

Правоотношения между ответчиком, имевшим намерение осуществить технологическое присоединение к электросетям, и сетевой организацией регламентированы Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила технологического присоединения).

В соответствии с пунктами 3 и 6 Правил технологического присоединения, сетевая организация на основании заявки заявителя обязана заключить с ним договор на технологическое присоединение, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств заявителя мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил технологического присоединения.

Судом установлено, что между ПАО «Россети Юг» и ФИО10 заключен договор об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ №.

По условиям п. 1.1 договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя — ЛЭП-10/0,4 кВ, а заявитель обязуется выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями (приложение к договору) и оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения производственного здания, расположенного по адресу Ростовская область, Волгодонской район, кадастровый номер присоединяемого объекта и (или) земельного участка №.

Пунктом 2.3.5 договора предусмотрена обязанность заявителя после выполнения мероприятий по технологическому присоединению уведомить сетевую организацию о выполнение технических условий.

ПАО «Россети Юг» исполнило свою часть обязательств: одновременно с договором направило в адрес ответчика технические условия, а также во исполнение п. 10 технических условий осуществило строительство объектов электросетевого хозяйства с установкой прибора коммерческого учета электрической энергии, что подтверждается актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от 31.05.2023 № 183.

В адрес сетевой организации поступали уведомления заявителя о выполнении технических условий. Однако в результате осмотра было установлено невыполнение Заявителем п. 11.2, 11.3 технических условий, о чем заявитель был уведомлен.

На сегодняшний день замечания, выявленные в ходе проверки, заявителем не устранены. Таким образом, ответчик нарушил срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, установленный п. 1.3 договора.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Подпунктом «в» п. 16 Правил технологического присоединения (в редакции, действовавшей на момент заключения договора), а также пунктом 4.2 договора установлена обязанность стороны, нарушившей сроки исполнения обязательств, установленные договором уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Размер неустойки за просрочку выполнения мероприятий, рассчитанный по формуле, установленной в п. 4.2 договора, составляет:

0,25 % : 100 % * 118 214,64 руб. (размер платы за технологическое присоединение согласно п 3.1 договора) * 365 дней (период просрочки с 01.06.2024 по 31.05.2025) = 107 870,86 руб.

Расчет проверен судом, является арифметически верным, ответчиком не оспорен.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с п. 1 ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Согласно ст. 404 ГК РФ если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон, суд соответственно уменьшает размер ответственности должника. Суд вправе уменьшить размер ответственности должника, если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьшению.

При этом, суд не ограничен определенным кругом обстоятельств, которые он принимает во внимание при оценке последствий нарушения обязательства, а потому при решении вопроса о снижении размера неустойки ввиду ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства судом приняты во внимание обстоятельства, не имеющие прямого отношения к последствиям нарушения обязательства.

Из материалов дела следует, что до принятия судом решения по делу ответчиком ФИО2 не заявлено о снижении размера указанной неустойки.

Таким образом, суд не находит оснований для снижения заявленного истцом размера неустойки.

Требование истца о взыскании с ответчика суммы государственной пошлины в размере 4236 рублей, уплаченной истцом при подаче иска в суд, подлежит удовлетворению на основании ст. 98 ГПК РФ.

Руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Публичного акционерного общества "Россети ЮГ" к ФИО12 о взыскании неустойки по договору об осуществлении технологического присоединения удовлетворить.

Взыскать с ФИО11, уроженца <адрес>, паспорт №, в пользу Публичного акционерного общества "Россети ЮГ" (ИНН <***>) неустойку в размере 107 870,86 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 236 рубля.

Решение суда может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Ростовского областного суда через Волгодонской районный суд Ростовской области в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Решение суда в окончательной форме принято 16.03.2026.

Судья подпись А.Д. Алиева