Дело № 2-1493/2023

УИД 74RS0031-01-2023-001076-86

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

20 июля 2023 года г. Магнитогорск

Орджоникидзевский районный суд г. Магнитогорска Челябинской области в составе:

председательствующего Дмитриевой П.А.,

при секретаре Шибанове Н.К.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску АО «Газпром газораспределение Челябинск» в лице филиал в г. Магнитогорске к ФИО1 о расторжении договора и взыскании убытков, встречному исковому заявлению ФИО1 к АО «Газпром газораспределение Челябинск» об обязании продлить срок технических условий,

УСТАНОВИЛ:

АО «Газпром газораспределение Челябинск» в лице филиал в г. Магнитогорске обратилось в суд с иском к ФИО1 о расторжении договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к газораспределительным сетям от 

<

дата обезличена> № 

<

номер обезличен>, взыскании убытков в размере 187 005,35 руб., а так же расходов по уплате государственной пошлины в размере 10 940,11 руб.

В обоснование заявленных требований указано, что между АО «Газпром газораспределение Челябинск» и ФИО1 заключен договор от 

<

дата обезличена> № 

<

номер обезличен> о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения. Истец, как исполнитель по договору, принял на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес обезличен> (далее - объект капитального строительства) к сети газораспределения, а ответчик, как заявитель, обязался обеспечить готовность объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению). Срок выполнения мероприятий по подключению и пуску газа составляет 9 месяцев со дня заключения договора. Дополнительным соглашением срок продлен до 

<

дата обезличена>. По настоящее время ответчик принятые на себя по договору обязательства (обеспечить готовность объекта капительного строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка) не исполнил. 

<

дата обезличена> в адрес ответчика было направлено предложение о расторжении договора, предусматривающее компенсацию фактически понесенных расходов по договору, которое оставлено без удовлетворения. Фактические затраты ответчиком не возмещены. В результате исполнения договора истцом понесены расходы в размере 220092,94 руб., которые для истца являются реальным ущербом. Ответчиком внесена плата по договору в размере 33 087,59 руб., следовательно фактические расходы составили 187 005,35 руб.

ФИО1 обратился в суд со встречным иском к АО «Газпром газораспределение Челябинск» об обязании продлить срок технических условий 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> для завершения исполнения договора подключения (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения (договор о подключении) от 

<

дата обезличена> (т. 1 л.д. 234).

В обоснование требования указано, что между АО «Газпром газораспределение Челябинск» и ФИО1 заключен договор № 

<

номер обезличен> о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения (договор подключения) от 

<

дата обезличена>. ФИО1 не приступил к выполнению своей части мероприятий. Срок действия технических условий истек, что лишает его возможности исполнить свои обязательства по договору. 

<

дата обезличена> подано заявление о продлении технических условий, однако ответ по настоящее время не получен.

Представитель истца АО «Газпром газораспределение Челябинск» ФИО2, действующая по доверенности, в судебном заседании исковые требования поддержала по доводам изложенным в иске и письменных пояснениях. Дополнительно указала, что стороны не возражали против окончания рассмотрения дела путем заключения мирового соглашения, однако ответчиком не совершено реальных действий, которые бы свидетельствовали о намерении ФИО1 исполнить условия договора (т. 1 л.д. 93-94, 211-213).

Ответчик ФИО1 при надлежащем извещении в судебное заседание не явился, ранее представил письменные возражения по иску, дополнения к ним (т. 1 л.д. 78-82, 180-182, 225-227).

Информация о движении дела размещена на официальном сайте суда в сети Интернет.

В соответствии с ч.3 ст.167 Гражданского процессуального кодекса РФ суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного заседания, если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает причины их неявки неуважительными.

Суд счел возможным дело рассмотреть в отсутствие неявившихся лиц.

Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу об удовлетворении требований АО «Газпром газораспределение Челябинск» и об оставлении без удовлетворения встречных требований ФИО1

В судебном заседании установлено, что ФИО1 является собственником нежилого помещения 

<

номер обезличен> расположенного по адрес: 

<

адрес обезличен>, что подтверждается выпиской ЕГРН (л.д. 53-64). 

Так же установлено, что 

<

дата обезличена> между АО «Газпром газораспределение Челябинск» (исполнитель) и ФИО1 (заявитель) заключен договор о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения № 

<

номер обезличен> (т.1 л.д. 12-15), согласно условиям которого исполнитель принимает на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства нежилое помещение к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования. Заявитель принимает на себя обязательства по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка по адресу: 

<

адрес обезличен>, пом. 1, в соответствии с условиями настоящего договора, а также оплате услуг по подключению (технологическому присоединению).

Согласно п. 2 договора подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения по форме согласно приложению 

<

номер обезличен>, являющимися неотъемлемой частью договора. Срок действия технических условий составляет 9 месяцев со дня заключения договора.

Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет 9 месяцев со дня заключения договора (пункт 3 договора).

Пунктом 10 вышеуказанного договора определен размер платы за подключение (технологическое присоединение) по договору в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики по Челябинской области от 13 ноября 2018 года № 70/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Челябинск» на 2019 год», составляет 66 175,18 руб., в том числе НДС 20% в размере 11029,20 руб. Внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке:

50% платы, что составляет 33087,59 руб., в том числе 20 % 5514,60 руб., в течение 11 рабочих дней со дня заключении настоящего договора; 

50% платы, что составляет 33087,59 руб., в том числе 20 % 5514,60 руб., в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом подключении).

Дополнительным соглашением 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> к указанному выше договору, срок действия договора № 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> продлен до 30 июня 2020 года (т. 1 л.д. 17).

В подтверждение исполнения работ по договору истец представил договор на выполнение работ 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена>, договор 

<

номер обезличен> на выполнение работ от 

<

дата обезличена>, договор на проведение негосударственной экспертизы от 

<

дата обезличена>, договор субподряда 

<

номер обезличен> на выполнение строительно-монтажных работ от 

<

дата обезличена> с дополнительными соглашениями от 

<

дата обезличена> и 

<

дата обезличена>, договор субподряда 

<

номер обезличен> на выполнение строительно-монтажных работ от 

<

дата обезличена> с дополнительными соглашениями от 

<

дата обезличена> и 

<

дата обезличена> с приложением платежных поручений об оплате услуг по заключенным договорам и акты приемки выполненной работы, локальные сметы за 2019 года, акт о приемки выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ (т. 1 л.д. 24-48, 147-179).

Так же представлено обоснование фактических затрат, в соответствии с которыми установлено, что фактические затраты составили 220 092,94 руб.

Истцом подтвержден факт оплаты ФИО1 денежных средств в размере 33 087,59 руб.

АО «Газпром газораспределение Челябинск» в рамках исполнения обязательств по вышеуказанного договору в период с февраля 2019 года по июнь 2020 года был выполнен объем работ, затраты на которые составили 220092,94 руб.

Согласно калькуляции АО «Газпром газораспределение Челябинск» на выполнение работ по технологическому присоединению по договору № 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> указанные затраты состоят из (т. 1 л.д. 49):

расходов на разработку, согласование, экспертиза проектно-смертной документации (ПИР) на сумму 88 032,59 руб.: 7000 руб. – по договору 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> (топосъемка земельного участка); 2500 руб. – по договору 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> от 

<

дата обезличена> (изготовленные схемы границ земельного участка); 20 000 руб. – по договору 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> (экспертиза проектно-сметной документации); 14 166,67 руб. – по договору 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> (согласование проекта), 44 365,92 руб. – хозспособом (выполнение проекта, сметной документации), включающая в себя 34 075,21 руб. – фонд оплаты труда (ФОТ) и 10 290,71 руб. отчисления на ФОТ;

расходов на строительно-монтажные работы (СМР) на сумму 132 060,35 руб.: 69 839 руб. по договору 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> (строительство); 52 480 руб. по договору 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> (строительство); 2452,97 руб. – транспорт, эксплуатационные расходы; 7288,38 руб. – хозспособом (строительство), включает в себя 5597,65 руб. – ФОТ 1690,37 руб. отчисления на ФОТ.

<

дата обезличена> в адрес ФИО1 направлено предложение о расторжении договора с приложением соглашения о расторжении к договору о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения № 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> от 

<

дата обезличена> (т. 1 л.д. 21, 22, 23).

Ответчиком не оспорено, что свои обязательства по заключенному с истцом договору технологического присоединения в части обеспечения готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка в установленный договором срок (до 

<

дата обезличена>) не исполнил.

Доказательств того, что АО «Газпром газораспределение Челябинск» понесены расходы в ином размере, ответчиком так же не представлено.

При этом доводы ответчика ФИО1 о том, что истцом АО «Газпром газораспределение Челябинск» пропущен срок исковой давности опровергается установленными по делу обстоятельствами.

В соответствии со ст. 199 Гражданского кодекса Российской Федерации истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

На основании ст. 195 Гражданского кодекса Российской Федерации, исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

В силу п. 1 ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации, общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со ст. 200 настоящего Кодекса.

Согласно ст. 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Поскольку срок исполнения договора дополнительным соглашением был продлен до 30 июня 2020 года, а истец АО «Газпром газораспределение Челябинск» обратился в суд с иском 13 марта 2023 года, то суд приходит к выводу, что срок исковой давности АО «Газпром газораспределение Челябинск» не пропущен.

В соответствии с пунктами 1, 2 ст. 393 Гражданского кодекса РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Если иное не установлено законом, использование кредитором иных способов защиты нарушенных прав, предусмотренных законом или договором, не лишает его права требовать от должника возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 15 Гражданского кодекса РФ, согласно которым право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере (пункт 1).

При доказанности факта причинения убытков размер возмещения должен быть установлен судом с разумной степенью достоверности (п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В силу ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно п. ст. 779 Гражданского кодекса РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (Совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Пунктом 1 ст. 782 Гражданского кодекса РФ установлено, что заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

В силу п. 1 ст. 424 Гражданского кодекса РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами и (или) органами местного самоуправления.

Изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке (п. 2 ст. 424 ГК РФ).

В соответствии с п. п. 59, 60 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее по тексту - Правила 1314), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314 (действовавших на момент заключения договора № 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> и возникновения спорных правоотношений, которые утратили силу) подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении. По договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

Согласно п. 62, п. п. «г» п. 83 Правил 1314 договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с соблюдением особенностей, определенных настоящими Правилами и содержит существенные условия, в том числе и размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере газоснабжения.Государственное регулирование платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации осуществляется на основе принципов, установленных Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (далее - Закон о газоснабжении), в соответствии с Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользуемого оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 (далее - Основные положения), и Методическими указаниями по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных приказом ФАС России от 16 августа 2018 года № 1151/18 (далее Методические указания № 1151/18).

Государственному регулированию подлежат плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям (далее - технологическое присоединение) и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину (ч. 1 ст. 23.2 ФЗ от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»).

Размер платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину, устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с методическими указаниями по расчету размера данной платы и (или) размеров данных стандартизированных тарифных ставок, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов (ч. 2 ст. 23.2 ФЗ от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»).

В соответствии со ст. 23.2 Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» и п. 4 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 предусмотрено государственное регулирование платы за технологическое присоединение. Размер платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину, устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с методическими указаниями по расчету размера данной платы и (или) размеров данных стандартизированных тарифных ставок, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.

Согласно пункта 2 Методических указаний № 1151/18 они определяют процедуру и порядок расчета размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям (далее - плата за технологическое присоединение) и размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину (далее - стандартизированные тарифные ставки). Предназначены для использования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (далее - регулирующие органы), газораспределительными организациями (далее - ГРО), владеющими на праве собственности или на ином законном основании газораспределительной сетью, непосредственно к которой или опосредованно через сеть газораспределения и (или) газопотребления иного владельца, который не оказывает услуги по транспортировке газа (далее - основной абонент), бесхозяйную газораспределительную сеть, планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства, а также юридическими или физическими лицами, являющимися правообладателями земельных участков, намеренными осуществить или осуществляющими на них строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к газораспределительной сети или подключение (технологическое присоединение) построенного на своем земельном участке объекта капитального строительства к газораспределительной сети (далее - Заявители).

Для расчета платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок учитываются расходы на выполнение ГРО следующих обязательных мероприятий: а) на разработку проектной документации, в том числе: на разработку проекта планировки территории, проекта межевания территории, предназначенных для размещения газораспределительной сети, проводимого ГРО за счет собственных средств в случаях, предусмотренных градостроительным законодательством; на проведение инженерно-геодезических, инженерно-геологических и иных видов инженерных изысканий; на подготовку рабочей документации; на проведение землеустроительных и кадастровых работ; на согласование предоставления земель и (или) земельных участков для строительства газораспределительной сети, в том числе расходы на оформление сервитута, аренды и других прав землепользования; на разработку проекта рекультивации (при использовании земель сельскохозяйственного назначения); на проведение экспертизы проектной документации, если она подлежит экспертизе в соответствии с градостроительным законодательством; б) на осуществление строительных мероприятий, в том числе расходы: на выполнение строительно-монтажных работ по созданию газораспределительных сетей; на выполнение пусконаладочных работ на газораспределительных сетях; на технологическое присоединение пунктов редуцирования газа и систем электрохимической (катодной) защиты к электрическим сетям; на энергоснабжение пунктов редуцирования газа и систем электрохимической (катодной) защиты на период строительства газораспределительных сетей; за пользование землями и (или) земельными участками на период строительства газораспределительных сетей; на возмещение убытков и экономически обоснованных затрат на рекультивацию (при использовании земель сельскохозяйственного назначения) и благоустройство; на осуществление государственной регистрации права собственности на созданную ГРО газораспределительную сеть в целях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства Заявителя (пункт 8 Методических указаний № 1151/18).

В соответствии с п. 26(24) Основных положений, в случае если по итогам хозяйственной деятельности прошедшего периода регулирования у газораспределительной организации появились экономически обоснованные расходы, превышающие объем средств, подлежащих компенсации газораспределительной организации в том же периоде регулирования за счет применения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, и (или) специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, и (или) тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, на который утверждается плата за технологическое присоединение, то регулирующие органы при представлении соответствующих обоснований учитывают эти расходы при установлении регулируемых тарифов на последующий расчетный период регулирования с учетом индексов-дефляторов в порядке, приведенном в пункте 26(22) настоящих Основных положений.

Действующее нормативное регулирование предусматривает механизм компенсации выпадающих доходов сетевой организации при исполнении договоров об осуществлении технологического присоединения, при этом расходы (выпадающие доходы), превысившие объем средств компенсированных газораспределительной организации (разница между фактической величиной выпадающих доходов и фактической величиной компенсации выпадающих расходов от применения специальной надбавки к тарифам от технологического присоединения подлежат включению в расчет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям на очередной календарный год, и подлежит возмещению государственными органами.

Таким образом, газораспределительная организация после подписания выполнения мероприятий по подключению и подписания сторонами акта о подключении в соответствии с Постановлением Правительства № 1201 производит расчет объема выпадающих доходов и обращается в регулирующий орган с заявлением о включении суммы выпадающих расходов на выполнение мероприятий на подключение в спецнадбавку к тарифу на траспортировку газа.

Между тем, в связи с невыполнением мероприятий по подключению (технологическому присоединению) со стороны ответчика, в отсутствие подписанного акта о подключении у АО «Газпром газораспределение Челябинск» отсутствуют основания для предъявления размера выпадающих доходов от подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства в Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, в связи с чем, фактические расходы, понесенные истцом при исполнении договора, образовали для него убытки.

Поскольку именно неисполнение ответчиком договора явилось причиной возникновения указанных убытков, связанных с невозможностью компенсации выпавших расходов на осуществление технологического присоединения, суд находит обоснованными и подлежащими удовлетворению требования истца как о взыскании убытков в размере 187 000,35 руб. (220 092,94 – 33087,59), так и о расторжении заключенного между сторонами договора.

При этом доводы ответчика о том, что АО «Газпром газораспределение Челябинск» не выполнены работы по договору опровергаются представленными в дело проектной документацией наружного газопровода зарегистрированного за 

<

номер обезличен> 

<

дата обезличена>, актом приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от 

<

дата обезличена> (т. 1 л.д. 95-99).

Так же в адрес ФИО1 

<

дата обезличена> было направлено уведомление о полной оплате по договору о подключении, которое было им получено 

<

дата обезличена> (л.д. 100-103).

Ответчик ФИО1 в апреле 2023 года направил в адрес АО «Газпром газораспределение Челябинск» технический паспорт на нежилое помещение столовая, расположенное по адресу: 

<

адрес обезличен>, а так же документы об оборудовании, которые аналогичны документам направленным в 2019 году.

Вместе с тем, оборудование, на которое ФИО1 представлена документация не работает на газе, в связи с чем является неподходящей к подключению в рамках спорного договора.

Кроме того, доводы ФИО1 о внесении оплаты по договору № 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> в размере 14 166,56 руб. так же не наши своего подтверждения.

Так, согласно платежному поручению 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> произведена оплата по договору № 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> в размере 14 166,56 руб. (т. 1 л.д. 86)

Как следует из договора № 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> на выполнение мероприятий по подключению в границах земельного участка заключенного между ФИО1 и АО «Газпром газораспределение Челябинск», предметом договора является проектирование сети газораспределения (т. 1 л.д. 84-85). 

Главным бухгалтером АО «Газпром газораспределение Челябинск» представлено пояснение, в соответствии с которым денежные средства в размере 14 166,56 на счет истца не поступали.

Так же представлены выписки по счету 

<

номер обезличен> с 

<

дата обезличена> по 14 ноября 2019 года, из которых следует, что от денежные средства в указанной сумме не поступали (т. 1 л.д. 139-145)

Таким образом, суд приходит к выводу, что ответчиком ФИО1 не представлено доказательств исполнения условий договора, при это доводы о неисполнении истцом условий договора опровергаются материалами дела.

В связи с изложенным суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворении заявленных АО «Газпром газораспределение Челябинск» требований 

Разрешая встречное требование ФИО1 об обязании продлить срок АО «Газпром газораспределение Челябинск» № 

<

номер обезличен> суд приходит к следующему.

В соответствии с п. 2 договора № 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения по форме согласно приложению 

<

номер обезличен>, являющимися неотъемлемой частью договора (т. 1 л.д. 12, 18).

Как указано в письме ФАС России от 20 апреля 2023 года № ВК/30837/23 продление срока действия технических условий возможно не более чем на половину срока, определенного договором о подключении в рамках догазификации, а также не более одного раза в случае направления заявителем соответствующего обращения исполнителю.

Правилами подключения (утверждены постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021 года № 1547) не предусмотрена возможность многократного продления срока осуществления мероприятий по подключению или срока действия технических условий.

Учитывая, что технические условия являются неотъемлемой частью договоров, срок действия технических условий равен сроку действия договоров. То есть в случае продления срока осуществления мероприятий, предусмотренных заключенным договором о подключении, срок действия технических условий продлевается на тот же срок, что и договор о подключении.

Таким образом, продление срока осуществления мероприятий, предусмотренных заключенным договором о подключении, или срока действия технических условий в соответствии с пунктами 56 и 58 Правил подключения более одного раза будет свидетельствовать о ненадлежащем исполнении Правил подключения.

Поскольку дополнительным соглашением 

<

номер обезличен> к договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения № 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> от 

<

дата обезличена> срок действия договора продлевался, принимая во внимание, что требования истца АО «Газпром газораспределение Челябинск» о расторжении договора взыскании убытков удовлетворены в полном объеме, суд приходит к выводу, что требования ФИО1 о продлении срока технических условий не подлежат удовлетворению.

Истец АО «Газпром газораспределение Челябинск» при обращении с иском оплатил государственную пошлину в размере 10 940,11 руб., что подтверждается платежным поручением 

<

номер обезличен> от 

<

дата обезличена> (т. 1 л.д. 11).

Поскольку исковые требования АО «Газпром газораспределение Челябинск» удовлетворены в полном объеме, то в силу ст.98 Гражданского процессуального кодекса РФ с ответчика ФИО1 в пользу истца АО «Газпром газораспределение Челябинск» также подлежат взысканию расходы по уплате госпошлины в размере 10 940,11 руб.

Руководствуясь ст. ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд

РЕШИЛ:

Исковые требования АО «Газпром газораспределение Челябинск» в лице филиал в г. Магнитогорске (ОГРН 

<

***>) к ФИО1 (паспорт гражданина РФ серии 

<

номер обезличен>) о расторжении договора и взыскании убытков удовлетворить.

Расторгнуть договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к газораспределительным сетям от 

<

дата обезличена> № 

<

номер обезличен>, заключенный между АО «Газпром газораспределение Челябинск» и ФИО1 (паспорт гражданина 

<

номер обезличен>).

Взыскать с ФИО1, 

<

дата обезличена> года рождения (паспорт гражданина РФ серии 

<

номер обезличен>) в пользу АО «Газпром газораспределение Челябинск» денежные средства в размере 187 005 рублей 35 копеек, расходы по уплате государственной пошлины в размере 10 940 рублей 11 копеек.

В удовлетворении встречных исковых требований ФИО1 к АО «Газпром газораспределение Челябинск» об обязании продлить срок технических условий отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Челябинский областной суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Орджоникидзевский районный суд г. Магнитогорска Челябинской области.

Председательствующий:

Мотивированное решение изготовлено 27 июля 2023 года.