16RS0036-01-2021-008097-61

Подлинник данного решения приобщен к гражданскому делу № 2-2534/2021

Альметьевского городского суда Республики Татарстан

копия дело № 2-2534/2021

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

27 июля 2021 года г.Альметьевск 

Альметьевский городской суд Республики Татарстан в составе 

судьи Абдрахмановой Л.Н., 

при секретаре Мусиной А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Региональной общественной организации защиты прав потребителей «Справедливость» по 

<

адрес> в интересах ФИО1 ФИО6 к ИП ФИО2 ФИО7 о защите прав потребителей,

У С Т А Н О В И Л:

Региональная общественная организация защиты прав потребителей «Справедливость» по Республике Татарстан в интересах ФИО1 обратилась в суд с иском к ИП ФИО2 о защите прав потребителей, указывая, что ФИО1 с ИП ФИО2 заключила договор подряда № 16/21 на сумму 46000 руб., 19 января 2021 года и 21 января 2021 года на сумму 79400 руб. и 45000 руб. соответственно, которые ФИО1 оплачены. Согласно договорам подряда, ответчик обязался выполнить ремонтно-профилактические работы, указанные в листке замеров по адресу: РТ, 

<

адрес>. Работы, проведенные ответчиком выполнены некачественно, с нарушением норм пожарной и электротехнической безопасности: электрика не работает, произошло короткое замыкание, не работает вентиляция.19 мая 2021 года в адрес ответчика направлено уведомление о расторжении договора от 16 января 2021 года, договора от 19 января 2021года и договора от 21 января 2021 года и вернуть уплаченные по договорам денежные средства в размере 170400 руб., однако денежные средства до сих пор не возвращены.На основании изложенного истец просит взыскать с ответчика в пользу ФИО1 в счет возврата денежных средств в размере 170400руб., неустойку за нарушение сроков устранения недостатков в размере 129504 руб., неустойку за нарушение сроков возврата денежных средств в размере 51200 руб., компенсацию морального вреда – 5000 руб., штраф, 50% штрафа перечислить в пользуРегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Справедливость» по Республике Татарстан.

Представитель Региональной общественной организации защиты прав потребителей «Справедливость» по Республике Татарстан Т. иск поддержала. 

Ответчик не явился, извещен, причина неявки не известна.При указанных обстоятельствах, учитывая положения статьи 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика в порядке заочного производства.

Выслушав доводы представителя Региональной общественной организации защиты прав потребителей «Справедливость» по Республике Татарстан, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 730 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

В силу ст. 735 Гражданского кодекса Российской Федерации цена работы в договоре бытового подряда определяется соглашением сторон. Работа оплачивается заказчиком после ее окончательной сдачи подрядчиком. С согласия заказчика работа может быть оплачена им при заключении договора полностью или путем выдачи аванса.

Из материалов дела следует, что 16 января 2021 года ФИО1 и ИП ФИО2 заключили договор подряда № 16/21 на оказание ремонтно-профилактических работ указанные в листе замеров, предоплата в размере 23 000 руб. ФИО1 оплачена 16 января 2021 года, остальные 23000 руб. оплачены 18 января 2021 года, которая подтверждается квитанциями от 16 января 2021 года и 18 января 2021 года. 

19 января 2021 года ФИО1 и ИП ФИО2 заключили договор подряда № 482 на оказание ремонтно-профилактических работ указанные в листе замеров, предоплата в размере 50000 руб. ФИО1 оплачена, которая подтверждается квитанцией от 19 января 2021 года. 

21 января 2021 года ФИО1 и ИП ФИО2 заключили договор подряда № 482 на оказание ремонтно-профилактических работ указанные в листе замеров, стоимость работ в размере 45000 руб. ФИО1 оплачена, о чем имеются 2 квитанции от 21 января 2021 года на 40000 руб. и 5000 руб.

Согласно ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. (п.1)

Согласно ст. 31 Закона РФ «О защите прав потребителей» требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования. (п.1)

За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего Закона. (п.3)

Статьей 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусмотрено, что если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). (п.1)

В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

5 апреля 2021 года истец направила в адрес ответчика претензию с требованием устранить недостатки: произвести ремонт электропроводки, заменить некачественные провода и выключатели в течение 10 дней (л.д.23-24), претензия оставлена без внимания. 

19 мая 2021 года истец направила в адрес ответчика претензию с заявлением о расторжении договоров подряда от 16 января 2021 года, от 19января 2021 года и от 21 января 2021 года и вернуть уплаченные денежные средства в размере 170400 руб. в течение 10 дней, претензия оставлена без внимания.

Согласно сведения с официального сайта Почта России претензия с требование возвратить уплаченную сумму направленная ответчику, 20 мая 2021 года прибыла в почтовое отделение ответчика, в связи с истечением срока хранения возращена отправителю 22 июня 2021 года. 

При таких данных с ответчика в пользу истца подлежат денежные средства оплаченные по договорам подряда в размере 170 400 руб.

Также с ответчика подлежат взысканию неустойка за нарушение сроков устранения недостатков и неустойка за нарушение сроков возврата денежных средств. 

Размер неустойки за нарушение сроков устранение недостатков за период с 15 апреля по 18 мая 2021 года составляет 129504 руб. = 170400 х 1% х 76 дней.

Размер неустойки за нарушение сроков возврата денежных средств за период с 31 мая по 30 июня 2021 года составляет 51 200 руб.= 170400х1%х30 дней.

Поскольку сумма неустойки, взыскиваемой на основании Закона о защите прав потребителей, не может превышать цену выполнения работы (оказания услуги), у ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в размере 170400 руб.

Сам факт признания того, что права потребителя нарушены, в соответствии с положениями статьи 15 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», является основанием для возмещения морального вреда. 

Определяя размер подлежащей взысканию компенсации морального вреда, суд принимает во внимание степень вины ответчика, а также требования разумности и справедливости, считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца денежную компенсацию морального вреда в сумме 5 000 руб.

Кроме того, на основании положений пункта 6 статьи 13 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 86450 руб. 

Также с ответчика подлежит взысканию неустойка в пользуРегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Справедливость» по Республике Татарстанв размере 86450 руб.

Частью 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерациипредусмотрено, что издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Размер госпошлины, подлежащей взысканию с ответчика, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации составляет 8637 руб.

Руководствуясь ст. ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

иск Региональной общественной организации защиты прав потребителей «Справедливость» по 

<

адрес> в интересах ФИО1 ФИО8 удовлетворить частично.

Взыскать с ИП ФИО2 ФИО9 в пользу ФИО1 ФИО10 в счет возврата денежных средств в размере 170 400 руб., неустойку 170400 руб. компенсацию морального вреда 5000 руб. и штраф в размере 86 450 руб.

Взыскать с ИП ФИО2 ФИО11 в пользуРегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Справедливость» по 

<

адрес> штраф в размере 86 450 руб.

Взыскать с ИП ФИО2 ФИО12 госпошлину в доход бюджета Альметьевского муниципального района в размере 8 637руб.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Альметьевского городского суда

Республики Татарстан (подпись) Абдрахманова Л.Н.

Копия верна.

Судья Альметьевского городского суда

Республики Татарстан Абдрахманова Л.Н.

Решение вступило в законную силу « »_________________2021 года.

Судья: