Дело №2-350/2025

УИД 91RS0015-01-2025-000365-55

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

03 июня 2025 года пгт. Нижнегорский

Нижнегорский районный суд Республики Крым в составе: 

председательствующего, судьи Брындя М.А.,

при секретаре Ибрагимовой А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымгазсети» к ФИО1 о взыскании убытков, возникших при выполнении обязательств по договору о подключении (технологическом присоединении) в рамках догазификации,

У С Т А Н О В И Л:

истец обратился в суд с исковым заявлением к ответчику о взыскании фактических расходов, связанных с осуществлением мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, в размере 73 143,77 рублей, а также расходов по уплате государственной пошлины. 

Иск мотивирован тем, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения в рамках догазификации №№; истец со своей стороны обязательства выполнил своевременно, со стороны ответчика не выполнены обязательства по подготовке сетей газопотребления, в связи с чем, истец не может выполнить свои обязательства в полном объеме, акт о готовности, предусмотренный пунктом 20 договора, сторонами не подписан. ДД.ММ.ГГГГ от заказчика в адрес исполнителя поступило уведомление об отказе исполнения договора, в ходе рассмотрения которого истцом был дан ответ ФИО1 о том, что данный отказ является неправомерным. Согласно пункту 28 договора настоящий договор, может быть, расторгнут или изменен по соглашению сторон, оформленному в письменной форме, по решению суда либо в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Руководствуясь пунктом 5 договора, в связи с несвоевременным исполнением обязательств со стороны ответчика, в его адрес ДД.ММ.ГГГГ было направлено уведомление о том, что в связи с нарушением заказчиком обязательств по договору в рамках догазификации договор с ФИО1 расторгнут в одностороннем порядке. ГУП РК «Крымгазсети» свои обязательства по договору о подключении исполнило, мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объекта недвижимости к сети газораспределения в рамках догазификации до границы земельного участка произвело в полном объеме. Со стороны ответчика обязательства по договору в части пункта 6 не исполнены. Срок выполнения мероприятий по подключению в соответствии с договором №№ от ДД.ММ.ГГГГ о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения в рамках догазификации истек ДД.ММ.ГГГГ. Общая сумма затрат исполнителя по строительству сети газораспределения по объекту ответчика составила 73 143,77 рублей. Истцом ДД.ММ.ГГГГ направлено письмо №№ с требованием возместить убытки, связанные со строительством сетей газораспределения во исполнение договора от ДД.ММ.ГГГГ в размере 73 143,77 рублей; ответчик оставил требование исполнителя без рассмотрения и удовлетворения. Ввиду того, что убытки возникли в связи с существенным нарушением ответчиком условий договора и неисполнением последним своих обязательств, в силу требований статей 393, 453 ГК РФ, он обязан компенсировать ГУП «Крымгазсети» фактически понесенные расходы, связанные с исполнением Договора.

Представитель истца в судебное заседание не явился, подал заявление о проведении судебного заседания в его отсутствие, исковые требования поддерживает и просит удовлетворить. 

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте слушания уведомлен надлежащим образом, ходатайство о переносе судебного заседания оставлено без удовлетворения. Из представленного отзыва на исковое заявление следует, что истец просит отказать в удовлетворении иска в полном объеме, мотивируя тем, что Техническими условиями №№ от ДД.ММ.ГГГГ не определены конкретные координаты точки подключения на границе участка ответчика, в связи с чем, исполнение ответчиком своих обязательств в границах своего участка, без координат точки подключения сети, не представляется возможным. Также истец, согласно договору, был обязан направить ответчику проектную документацию с информацией о конкретных координатах расположения точки (точек) подключения до ДД.ММ.ГГГГ; истец направил ответчику уведомление об окончании срока действия договора о газификации ДД.ММ.ГГГГ, одновременно сообщив о выполнении в полном объеме обязательств по разработке проектной документации сети и строительству сети газораспределения, не предоставив координаты расположения точки подключения. На официальном портале Единого оператора газификации, в личном кабинете ответчика также отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие выполнение истцом обязательств по разработке проектной документации и определению координат точки подключения, предусмотренной Договором о догазификации. 

В соответствии со ст.167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся участников процесса.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Из Договора №№ о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения в рамках догазификации от ДД.ММ.ГГГГ (далее договор №№), заключенного между ГУП РК «Крымгазсети» и ФИО1, следует, что исполнитель принял на себя обязательство осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, занятых указанными объектами капитального строительства, без взимания средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, а заявитель в свою очередь принял на себя обязательство обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка (за исключением случая, предусмотренного п.12 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №№), расположенного по адресу: 

<

адрес> (КН земельного участка №№) (п.1 договора) (л.д.8-10).

Подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения по форме согласно приложению №№, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора (п.2 договора №№).

В соответствии с пунктом 3 договора №№ срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения либо объекта капитального строительства и пуску газа установлен – №№ года; последний день срока считается днем подключения домовладения либо объекта капитального строительства.

В пункте 4 договора №№ установлены обязанности исполнителя, среди которых, в том числе направить заявителю в течение 5 рабочих дней после окончания разработки проектной документации сети газораспределения, но не позднее дня окончания срока, равного двум третьим срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), установленных настоящим договором, информацию о расположении точки (точек) подключения (технологического присоединения) (при необходимости строительства (реконструкции) сети газораспределения в случае, если точка подключения не определена в технических условиях (Приложение №№ к договору). 

В соответствии с пунктом 6 договора №№ заявитель обязан осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства и газоиспользующего оборудования к подключению в пределах границ принадлежащего ему земельного участка; уведомить исполнителя о выполнении технических условий в порядке, определенном договором.

Согласно техническим условиям №№ от ДД.ММ.ГГГГ точка подключения – отключающее устройство на границе земельного участка заявителя (л.д.23).

Как следует из материалов дела истец, являясь исполнителем по договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ, надлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства по разработке проектной документации и строительству сети газораспределения, а также ДД.ММ.ГГГГ направил в адрес ответчика уведомление об окончании срока действия договора; ответчик, принятые на себя обязательства по договору не исполнил; неисполнением условий договора о догазификации исполнитель проигнорировал права и законные интересы заказчика, как второй стороны гражданско-правового договора; на основании нарушений положений договора о догазификации, выраженных в ненадлежащем исполнении обязательств, неполном исполнении обязательств, грубом нарушении сроков, ответчик уведомил об отказе от исполнения договора о догазификации в одностороннем порядка на основании пункта 26 договора №ДЖ-435 (л.д.24-27).

Пункт 26 договора №ДЖ-435 предусматривает право заявителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора при нарушении уполномоченной организацией указанных в договоре сроков подключения (технологического присоединения).

ДД.ММ.ГГГГ истцом в адрес ответчика направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке в соответствии с абз.2 п.69 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №№, с требованием возместить сумму фактически понесенных исполнителем расходов, связанных с осуществлением мероприятий по технологическому присоединению, не покрытую суммой внесенных оплат по договору о подключении в размере 73 143,77 рублей в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления (л.д.32).

Согласно справке от ДД.ММ.ГГГГ о фактических затратах по договору на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения №№ от ДД.ММ.ГГГГ подлежит возмещению сумма 73 143,77 рублей (л.д.33).

В подтверждение фактически понесенных затрат также представлены акты выполненных работ по объекту: Газопровод-ввод 

<

адрес>, на общую сумму 73 143,77 рублей (л.д.11-22).

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе. При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию.

В соответствии со статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Пунктом 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

В силу пунктов 5, 9 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №№, подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении, который является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с соблюдением особенностей, определенных настоящими Правилами.

Договор о подключении должен содержать перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению, выполняемых заявителем и исполнителем, срок осуществления мероприятий по подключению, размер платы за технологическое присоединение, порядок и срок внесения заявителем платы за технологическое присоединение, иные существенные условия (пункт 52 Правил).

Таким образом, договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору о возмездном оказании услуг; к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения гл. 39 ГК РФ, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено право заказчика отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

Отсутствие в специальных нормативных актах указания на возможность немотивированного одностороннего отказа от исполнения договора не означает, что такого права у заказчика не имеется.

Заказчик по договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям газораспределения не лишен возможности отказаться от указанного договора в одностороннем порядке при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов до отказа заказчика от договора.

При этом, ссылка ответчика при отказе от исполнения договора на его пункт 26 не имеет правового значения, поскольку при рассмотрении настоящего спора не установлено обстоятельств, свидетельствующих о нарушении исполнителем сроков подключения, установленных договором.

Таким образом, к отказу ФИО1 от исполнения договора №№ в рассматриваемом случае подлежат применению положения п.1 ст.782 ГК РФ, а не п.26 договора.

Правовым последствием такого отказа является обязанность возместить исполнителю фактически понесенные расходы.

Кроме того, в соответствии с пунктом 69 Правил №№ в случае нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) исполнитель, выполнивший мероприятия согласно подпункту "а" пункта 72 настоящих Правил, вправе требовать от заявителя исполнения обязательства по внесению платы за подключение (технологическое присоединение) в соответствии с договором о подключении и по истечении 10 рабочих дней со дня нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) направить в адрес заявителя уведомление с требованием внести 100 процентов платы за подключение (технологическое присоединение), а заявитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения такого уведомления исполнить требование исполнителя. Указанная обязанность исполняется заявителем без внесения изменений в договор о подключении и вне зависимости от последующего выполнения иных мероприятий, предусмотренных договором о подключении. Нарушение заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) на 6 и более месяцев при условии, что исполнителем выполнены мероприятия по подключению (технологическому присоединению) согласно подпункту "а" пункта 72 настоящих Правил, может являться основанием для расторжения договора о подключении в одностороннем порядке по требованию исполнителя.

В рассматриваемом случае суд приходит к выводу, что нарушение сроков подключения в соответствии с договором №№ от ДД.ММ.ГГГГ, имело место по вине ответчика ФИО1, не исполнившей надлежащим образом свои обязательства в соответствии с указанным договором, в связи с чем, исполнителем в ее адрес было направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке.

При этом, довод ответчика о том, что безответственное отношение истца к исполнению своих обязательств по направлению информации о расположении точки подключения привело к невозможности ответчиком выполнить свои обязательства, предусмотренные договором о догазификации, поскольку данные обязательства являются взаимозависимыми, отклоняются судом по следующим мотивам.

Так, согласно п.2 Правил №№ "точка подключения" - место соединения сети газораспределения исполнителя или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента с сетью газопотребления или газораспределения заявителя, а в случае обращения заявителя к исполнителю с просьбой осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил - наружная (внешняя) стена объекта капитального строительства.

В соответствии с п.4 договора исполнитель обязан, в том числе направить заявителю в течение 5 рабочих дней после окончания разработки проектной документации сети газораспределения, но не позднее дня окончания срока, равного двум третьим срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению), установленных настоящим договором, информацию о расположении точки (точек) подключения (технологического присоединения) (при необходимости строительства (реконструкции) сети газораспределения в случае, если точка подключения не определена в технических условиях (Приложение №1 к договору).

Согласно техническим условиям №№ от ДД.ММ.ГГГГ точка подключения – отключающее устройство на границе земельного участка заявителя (п.9 Технических условий).

Таким образом, в технических условиях определена точка подключения, в связи с чем, дополнительное направление исполнителем в адрес заявителя информации о расположении точки подключения в рассматриваемом случае не требовалось.

Также суд не принимает во внимание доводы ответчика о том, что в пункте 9 Технических условий точка подключения не определена, поскольку не указаны ее конкретные координаты.

Так, в соответствии с пунктом 3 стать 307 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию.

Пунктом 28 договора предусмотрена возможность внесения в него изменений.

В соответствии с пунктом 7 договора заявитель вправе получать от исполнителя информацию о ходе выполнения исполнителем мероприятий по подключению не позднее 10 дней со дня получения исполнителем запроса заявителя в письменной форме.

На момент подписания технических условий и договора №№ ФИО2 была ознакомлена с их содержанием, в том числе с информацией о расположении точки подключения. 

При этом, в течение всего срока действия договора от ФИО1 в адрес исполнителя не поступало каких-либо обращений либо уведомлений о получении информации о ходе выполнения мероприятий по подключению, о необходимости внесения изменений в договор или технические условия, либо конкретизации их положений, равно как и в течение срока действия договора ФИО2 не сообщала о невозможности исполнить свои обязательства по договору в результате не предоставления ей информации о расположении точки подключения.

Доводы о невозможности исполнения договора в результате отсутствия информации о координатах точки подключения заявлены ответчиком уже по истечении срока действия договора, при этом ответчиком не представлено надлежащих доказательств наличия объективных препятствий для надлежащего исполнения обязательств по договору в течение всего срока его действия.

На основании пункта 1 статьи 393 Гражданского кодекса Российской Федерации должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, где под убытками согласно пункту 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации понимается в том числе реальный ущерб - расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества.

Возмещение убытков в полном размере означает, что в результате их возмещения кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом (пункт 2 статьи 393 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Таким образом, ФИО2, как при отказе от исполнения договора, так и при его расторжении в одностороннем порядке, в любом случае обязана возместить истцу фактически понесенные расходы.

По настоящему делу при надлежащем исполнении ответчиком обязательства истцом была бы получена плата за технологическое присоединение, определенная договором.

Из договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения в рамках догазификации следует, что плата за подключение (технологическое присоединение) состоит из платы и (или) по проектированию сети газораспределения, и (или) по строительству газопровода от границ земельного участка заявителя до объекта капитального строительства, и (или) по установке газоиспользующего оборудования, и (или) по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) по установке прибора учета газа, и (или) поставке газоиспользующего оборудования, и (или) по поставке прибора учета газа (пункт 11 договора).

Таким образом, конкретный размер платы за подключение (технологическое присоединение) в договоре не определен.

При этом, согласно части 3 статьи 23.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" затраты газораспределительной организации на проведение мероприятий по технологическому присоединению, в том числе расходы на строительство и (или) реконструкцию необходимых для технологического присоединения объектов газового хозяйства, включаются в расходы газораспределительной организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и (или) предусмотренных частью 2 статьи 17 данного федерального закона специальных надбавок к указанным тарифам, а также платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. При этом в состав платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, не допускается включение расходов газораспределительной организации, учтенных при установлении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и (или) специальных надбавок к указанным тарифам, а в состав тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и (или) специальных надбавок к указанным тарифам не допускается включение расходов, учтенных при установлении платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину. Состав расходов газораспределительных организаций, включаемых в состав платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, определяется федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.

Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 №№ "О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода" утверждены Основные положения формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода.

В соответствии с пунктом 26(18) Основных положений при определении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям учитываются средства для компенсации расходов газораспределительной организации на строительство объектов газораспределительных сетей от существующих объектов газораспределительных сетей до присоединяемых объектов.

Согласно п.70 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №№, размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается исполнительным органом субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) в соответствии с Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 1021 "О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации", и в соответствии с методическими указаниями по расчету платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

По смыслу приведенных выше норм права с ответчика могут быть взысканы фактически понесенные истцом расходы, но не свыше платы за услуги сетевой организации, которая является регулируемой, в связи с чем, расходы сетевой организации при исполнении договоров об осуществлении технологического присоединения, превышающие установленный тариф, не могут быть отнесены на потребителя, в интересах которого осуществляется это регулирование.

Из технических условий №№ от ДД.ММ.ГГГГ следует, что исполнитель осуществляет проектирование и строительство (реконструкцию) газопровода от существующей сети газораспределения (полиэтиленовый подземный газопровод среднего давления диаметром 50 мм, проложенный по 

<

адрес> в 

<

адрес>, максимальное рабочее давление: 0,3 Мпа, собственник – 

<

адрес>) до точки подключения диаметром 32 мм, протяженность 7,5м., материалом труб: полиэтилен, максимальным рабочим давлением 0,3Мпа, тип прокладки: подземный по адресу: 

<

адрес>; проектирование и строительство отключающего устройства (на границе земельного участка заявителя).

На момент заключения договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ действовал Приказ Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ №№ "Об утверждении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымгазсети", расположенным на территории Республики Крым, и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, на ДД.ММ.ГГГГ год", согласно которому на ДД.ММ.ГГГГ год утверждена плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымгазсети", расположенным на территории Республики Крым с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 5м.куб./час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения (для прочих Заявителей), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом, в размере 54 716 рублей (с НДС).

Таким образом, учитывая, что плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования является регулируемой и на момент заключения договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ ее утвержденный размер составлял 54 716 рублей, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований истца в размере 54 716 рублей.

Доводы ФИО1 о том, что в соответствии с пунктом 2 Правил №№ истец проводит догазификацию ответчику бесплатно, отклоняется судом, поскольку заключенный сторонами договор о догазификации надлежащим образом не исполнен по вине ответчика, а в соответствии с пунктом 13 договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате госпошлины в размере 4 000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.12,56,67,195-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить частично. Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт серии 

<

данные изъяты> №№), в пользу Государственного унитарного предприятия «Крымгазсети» в лице Джанкойского управления по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети» (ИНН №№, ОГРН №№) фактические расходы, связанные с осуществлением мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации в размере 54 716 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 4 000 рублей, а всего 58 716 (пятьдесят восемь тысяч семьсот шестнадцать) рублей. В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Крым, через Нижнегорский районный суд, путем подачи апелляционной жалобы в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 06.06.2025 года.

Председательствующий: