Дело №2-1000/2017

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

29 июня 2017 года г. Белгород

Белгородский районный суд Белгородской области в составе:

председательствующего судьи Воробьева Н.И., 

при секретаре Нестеренко Н.В.,

с участием: истца ФИО1, представителя истца – ФИО2, ответчика ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО3 о взыскании денежных средств, неустойки, пени, процентов за пользование чужими денежными средствами и компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась с иском к ФИО3, с учетом уточненных требований просила: взыскать с ответчика денежные средства в сумме 435782,26 руб., переданных ему для ремонта ее квартиры по адресу: Белгородская область, Белгородский район, (адрес обезличен) по договору подряда от 29.09.2014г.; неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда от 29.09.2014г. в сумме 1444000 руб.; пени за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда от 29.09.2014г. в сумме 72200 руб.; процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 21.04.2015г. по 20.06.2017г. в сумме 88964,42 руб., а также компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб.

В судебном заседании истец ФИО1 и ответчик ФИО3 ходатайствовали о прекращении производства по делу и утверждении мирового соглашения о нижеследующем: 

1.ФИО1 отказывается от исковых требований к ФИО3:

-о взыскании с ответчика неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда, от 29.09.2014 года, в сумме 1444000 (одного миллиона четыреста сорока четырех тысяч) рублей;

-о взыскании с ответчика денежных средств, в сумме 435782 (четыреста тридцати пяти тысяч семьсот восемьдесят два) рублей 26 копеек, переданных ему Истцом для ремонта квартиры по адресу: Белгородская область, Белгородский район, (адрес обезличен), по договору подряда, от 29.09.2014 года;

-о взыскании с ответчика пени, за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда, от 29.09.2014 года, в сумме 72200 (семидесяти двух тысяч двухсот) рублей;

-о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 21.04.2015 года по 20.06.2017 года (792 дня), в сумме 88964 (восьмидесяти восьми тысяч девятьсот шестидесяти четырех) рублей 42 копеек;

-о взыскании с ответчика компенсации причиненного морального вреда в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей.

2.ФИО3 выплачивает ФИО1 наличными денежными средствами 625000 (шестисот двадцать пять тысяч) рублей, в следующем порядке:

-25000 (двадцать пять тысяч) рублей до подписания настоящего заявления об утверждении мирового соглашения,

-62500 (шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей, в период с 29.06.2017 года до 29.07.2017 года;

-62500 (шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей, в период с 29.07.2017 года до 29.08.2017 года; 

-62500 (шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей, в период с 29.08.2017 года до 20.10.2017 года;

-62500 (шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей, в период с 29.10.2017 года до 29.11.2017 года;

-62500 (шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей, в период с 29.11.2017 года до 29.12.2017 года;

-62500 (шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей, в период с 29.12.2017 года до 29.01.2018 года;

-62500 (шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей, в период с 29.01.2018 года до 29.02.2018 года;

-62500 (шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей, в период с 29.02.2018 года до 29.03.2018 года;

-62500 (шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей, в период с 29.03.2018 года до 29.04.2018 года;

-62500 (шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей, в период с 29.04.2018 года до 29.05.2018 года.

2.1.Передача денежных сумм ФИО3, указанных в п.2 настоящего заявления об утверждении мирового соглашения, оформляется собственноручными расписками ФИО1. Также возможно перечисление денежных средств ФИО3 ФИО1 почтовым переводом, либо на указанный ФИО1 расчетный счет.

2.2.Выплата ФИО3 ФИО1 денежных средств после 29.06.2017 года, на общую сумму 625000 (шестьсот двадцать пять тысяч) рублей, может быть произведена досрочно как одним, так и разными платежами, суммами не менее 10000 (десяти тысяч) рублей.

3.Определенный Сторонами порядок расчета по настоящему Соглашению (п.п.2-2.2) является существенным условием заключения мирового соглашения, признается Сторонами справедливым и окончательным. У Сторон, по настоящему Соглашению, по объему определенных Соглашением обязательств, никаких претензий друг к другу не имеется. 

4.Стороны согласованно признают то обстоятельство, что условия и обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, не нарушают их прав и интересов, а также интересов других лиц, настоящее Соглашение не противоречит закону. Настоящее Соглашение заключено по доброй обоюдной воле, без понуждения с чьей-либо стороны. Стороны удостоверяют тот факт, что Соглашение заключено с осознанием его содержания, в отсутствие обстоятельств, влияющих на волю, психику и сознание сторон.

5. Судебные расходы, связанные прямо или косвенно с настоящим гражданским делом, Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла.

Настоящее соглашение заключено сторонами добровольно, без какого-либо принуждения и не под влиянием тяжелых жизненных обстоятельств, с полным осознанием и пониманием значения совершаемых действий.

Стороны просят Мировое соглашение утвердить, а производство по делу прекратить.

Условия мирового соглашения сторонам ясны и понятны, они занесены в протокол судебного заседания. Заявление об утверждении мирового соглашения подписано сторонами в судебном заседании без принуждения и не под влиянием тяжелых жизненных обстоятельств, с полным осознанием и пониманием значения совершаемых действий.

Учитывая, что заключенное сторонами мировое соглашение не противоречит закону, совершено в интересах обеих сторон, и спора между ними нет, суд приходит к выводу о том, что мировое соглашение не нарушает права и интересы третьих лиц, соответствует закону. 

Лицам, участвующим в деле, разъяснены последствия прекращения производства по делу и утверждения судом мирового соглашения, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ, а именно, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, условия мирового соглашения, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленного ходатайства.

В силу ст. 173 ГПК РФ стороны вправе закончить дело мировым соглашением.

В соответствии со ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом. 

Суд считает, что мировое соглашение, заключенное между сторонами, подлежит утверждению судом, а производство по данному делу – прекращению.

Руководствуясь ст. ст. 39, 173, п.3 ст. 220, 224. 225 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

утвердить мировое соглашение, заключенное между истцом ФИО1 и ответчиком ФИО3 по гражданскому делу по иску ФИО1 к ФИО3 о взыскании денежных средств, неустойки, пени, процентов за пользование чужими денежными средствами и компенсации морального вреда о нижеследующем: 

1.ФИО1 отказывается от исковых требований к ФИО3:

-о взыскании с ответчика неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда, от 29.09.2014 года, в сумме 1444000 (одного миллиона четыреста сорока четырех тысяч) рублей;

-о взыскании с ответчика денежных средств, в сумме 435782 (четыреста тридцати пяти тысяч семьсот восемьдесят два) рублей 26 копеек, переданных ему Истцом для ремонта квартиры по адресу: Белгородская область, Белгородский район, (адрес обезличен), по договору подряда, от 29.09.2014 года;

-о взыскании с ответчика пени, за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда, от 29.09.2014 года, в сумме 72200 (семидесяти двух тысяч двухсот) рублей;

-о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 21.04.2015 года по 20.06.2017 года (792 дня), в сумме 88964 (восьмидесяти восьми тысяч девятьсот шестидесяти четырех) рублей 42 копеек;

-о взыскании с ответчика компенсации причиненного морального вреда в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей.

2.ФИО3 выплачивает ФИО1 наличными денежными средствами 625000 (шестисот двадцать пять тысяч) рублей, в следующем порядке:

-25000 (двадцать пять тысяч) рублей до подписания настоящего заявления об утверждении мирового соглашения,

-62500 (шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей, в период с 29.06.2017 года до 29.07.2017 года;

-62500 (шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей, в период с 29.07.2017 года до 29.08.2017 года; 

-62500 (шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей, в период с 29.08.2017 года до 20.10.2017 года;

-62500 (шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей, в период с 29.10.2017 года до 29.11.2017 года;

-62500 (шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей, в период с 29.11.2017 года до 29.12.2017 года;

-62500 (шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей, в период с 29.12.2017 года до 29.01.2018 года;

-62500 (шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей, в период с 29.01.2018 года до 29.02.2018 года;

-62500 (шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей, в период с 29.02.2018 года до 29.03.2018 года;

-62500 (шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей, в период с 29.03.2018 года до 29.04.2018 года;

-62500 (шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей, в период с 29.04.2018 года до 29.05.2018 года.

2.1.Передача денежных сумм ФИО3, указанных в п.2 настоящего заявления об утверждении мирового соглашения, оформляется собственноручными расписками ФИО1. Также возможно перечисление денежных средств ФИО3 ФИО1 почтовым переводом, либо на указанный ФИО1 расчетный счет.

2.2.Выплата ФИО3 ФИО1 денежных средств после 29.06.2017 года, на общую сумму 625000 (шестьсот двадцать пять тысяч) рублей, может быть произведена досрочно как одним, так и разными платежами, суммами не менее 10000 (десяти тысяч) рублей.

3.Определенный Сторонами порядок расчета по настоящему Соглашению (п.п.2-2.2) является существенным условием заключения мирового соглашения, признается Сторонами справедливым и окончательным. У Сторон, по настоящему Соглашению, по объему определенных Соглашением обязательств, никаких претензий друг к другу не имеется. 

4.Стороны согласованно признают то обстоятельство, что условия и обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, не нарушают их прав и интересов, а также интересов других лиц, настоящее Соглашение не противоречит закону. Настоящее Соглашение заключено по доброй обоюдной воле, без понуждения с чьей-либо стороны. Стороны удостоверяют тот факт, что Соглашение заключено с осознанием его содержания, в отсутствие обстоятельств, влияющих на волю, психику и сознание сторон.

5. Судебные расходы, связанные прямо или косвенно с настоящим гражданским делом, Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла.

Производство по делу по иску ФИО1 к ФИО3 о взыскании денежных средств, неустойки, пени, процентов за пользование чужими денежными средствами и компенсации морального вреда прекратить.

На определение может быть подана частная жалоба в апелляционную инстанцию Белгородского областного суда через Белгородский районный суд Белгородской области в течение 15 дней.

Судья Н.И. Воробьева