Дело № 2-47/2019

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

04 февраля 2019 года город Омск

Октябрьский районный суд города Омска в составе председательствующего судьи Диких О.М. при секретаре судебного заседания Тастеновой А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 ФИО9 к АО «Омскэлектро» о понуждении к исполнению условий договора технического присоединения к электрическим сетям,

по встречному исковому заявлению АО «Омскэлектро» к ФИО2 о расторжении договора,

У С Т А Н О В И Л:

Истец обратился в суд с иском к АО «Омскэлектро» о понуждении к исполнению условий договора технологического присоединения к электрическим сетям. В обоснование требований указано, что в марте 2018 года истцом ФИО2 собственником земельного участка и жилого дома, расположенного на территории СНТ «Север», был заключен договор № с сетевой организацией АО «Омскэлектро», расположенной по адресу: 

<

адрес> об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, стоимость услуг составила 550 рублей. В настоящее время АО «Омскэлектро» свои обязательства по договору № не выполнило. Истцом ФИО2 согласно п. 11 Технических условий, технические условия были выполнены и приняты инспектором, Акт о выполнении истцом технических условий истцом находится в сетевой организации АО «Омскэлектро» по адресу: 

<

адрес>. Ответчик ссылается на невозможность выполнения технологического присоединения по независящим причинам, тем самым нарушая условия договора и продлевая срок исполнения возложенных на себя договорных обязательств.

Просит суд обязать недобросовестного ответчика выполнить условия договора, в связи с наступлением отопительного сезона в 5-ти дневный срок. В случае подачи встречного иска со стороны ответчика о расторжении договора с истцом, просит отказать, так как срок исполнения условий договора истек.

В ходе рассмотрения дела заявлено встречное исковое заявление, согласно которому между АО «Омскэлектро» и ФИО2 был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ Вышеуказанный Договор является следствием реализации положений Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №. Вышеуказанные Правила технологического присоединения определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации. В соответствие с абз. 19 пункта 15 Правил технологического присоединения, договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию. Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №, поступил в сетевую организацию ДД.ММ.ГГГГ, то есть считается заключенным с ДД.ММ.ГГГГ. В соответствие с пунктом 3 Правил технологического присоединения, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению. Кроме того п. 15 Правил технологического присоединения устанавливает для данной категории заявителей срок предоставления проекта договора со стороны сетевой организации — 15 дней. Указанный пункт также определил 30-ти дневный срок предоставления проекта договора с даты получения недостающих сведений со стороны заявителя и установил 5 рабочих для предоставления проекта договора с даты получения от заявителя мотивированного отказа от подписания договора с замечаниями. То есть, законодательством установлены пресекательные, императивные сроки предоставления договора об осуществлении технологического присоединения со стороны сетевой организации. В силу положений ст. 445 ГК РФ, сетевая организация обязана заключить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с заявителем в силу закона. На основании изложенного, АО «Омскэлектро» было вынуждено заключить с гражданином ФИО1 вышеуказанный Договор типовой формы, утвержденной приложением № к Правилам технологического присоединения. Согласно п. 1 Договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ВРУ в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 5 кВт категория надежности 3класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4кВ максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств - 0 кВт. Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора. Исходя из содержания п. 2 Договора, технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта — жилой дом по адресу: г. Омск, САО, СНТ «Север», участок №, аллея 1, кадастровый номер земельного участка 55:36:030116:948. Пункты 4 и 5 Договора указывают, на тот факт, что технические условия являются неотъемлемой частью договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 2 год со дня заключения договора. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения настоящего договора. Исходя из вышеизложенного и фактических обстоятельств дела было установлено, что ФИО1, подавая заявку на технологическое присоединение указал недостоверную информацию, а именно, заполняя в заявке на технологическое присоединение от ДД.ММ.ГГГГ строку «максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств» указал «0». При этом, после заключения поименованного договора, сетевой организацией был установлен факт технологического присоединения объекта ФИО1 (дом, назначение: жилое) с сетям СНТ. Данное подтверждается фото-фиксацией и Актом замера тока от ДД.ММ.ГГГГ и Расчетом мощности согласно токовых нагрузок. Как указывалось ранее, порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 861. Сокрытый ФИО1 факт совершенной однократности технологического присоединения жилого дома, находящегося в его собственности, обусловил заключение договора технологического присоединения № от ДД.ММ.ГГГГ Резюмируя изложенное следует, что АО «Омскэлектро» не может в силу Закона исполнить заключенный договор технологического присоединения № от ДД.ММ.ГГГГ 

Просит суд расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между АО «Омскэлектро» и ФИО2.

Истец по первоначальному иску, ответчик по встречному иску ФИО2 в судебном заседании доводы, изложенные в первоначальном исковом заявлении, поддержал в полном объеме, просил заявленные исковые требования удовлетворить. Представил письменные возражения на встречное исковое заявление, согласно которого просил отказать АО «Омскэлектро» в удовлетворении заявленных исковых требований в полном объеме.

Представитель ответчика по первоначальному иску, истца по встречному иску АО «Омкэлектро» ФИО3, действующая на основании доверенности, в судебном заседании возражала против удовлетворения первоначально заявленных исковых требований, поддержала доводы, изложенные в письменных возражениях. Встречные исковые требования по доводам, изложенным во встречном исковом заявлении. Просила встречные исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Представители третьих лиц АО «Петербургская сбытовая компания», СНТ «Север», в судебном заседании участия не принимали о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом.

Выслушав участников процесса, свидетеля, исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему.

В силу п. 1 ст. 26 Федерального закона «Об электроэнергетике», Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 861, технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Согласно п. 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению, независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологического присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Как установлено судом, истец является собственником земельного участка с кадастровым номером № и дома, расположенных по адресу: 

<

адрес>. Указанный земельный участок и дом принадлежат ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на основании договоров дарения земельного участка и жилого дома от 25.10.2016 года, заключенных с ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

С целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 15 кВТ ДД.ММ.ГГГГ истец обратился с заявкой в АО «Омскэлектро».

ДД.ММ.ГГГГ подготовлены технические условия для присоединения к электрическим сетям/л.д. 12-13/.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и АО «Омскэлектро» заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям/л.д. 14-16/. За осуществление услуг указанных в договоре ФИО2 уплачены денежные средства в размере 550 рублей/л.д. 19/. 

ДД.ММ.ГГГГ инспектором УТЭЭ ФИО5 произведен осмотр, составлен перечень замечаний, выявленных по результатам осмотра электроустановок заявителя. По результатам проверки были выявлены следующие замечания: допуск прибора учета к эксплуатации не осуществлен в связи с отсутствием напряжения на вводе объекта, Мероприятия сетевой организации будут выполнены в соответствии со сроками, указанными в договоре, после чего электроустрановку необходимо повторно предъявить к осмотру/л.д. 30/.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 на имя директора АО «Омскоэлектро» подана претензия, согласно которой по условиям договора АО «Омскоэлектро» приняло на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе обеспечить готовность объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающего устройства, урегулировать отношения с третьими лицами. Свои обязательства по выполнению Технических условий для присоединения к электрическим сетям № ТУ 295/17 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 выполнил, о чем свидетельствует Акт осмотра инспектором УТЭЭ № от ДД.ММ.ГГГГ. Условиями договора предусмотрено осуществление в срок не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра и с соблюдением срока установленного договором, осуществить фактическое присоединение энергопринимающего устройства заявителя к электрическим сетям. На момент обращения с претензией идет просрочка исполнения условий договора. Просит дать письменные разъяснения о причинах просрочки выполнения условий договора/л.д. 17/.

В ответ на претензию АО «Омскэлектро» ДД.ММ.ГГГГ сообщило, что между АО «Омскэлектро» и ФИО2 заключен договор об осуществлении технологического присоединения № от ДД.ММ.ГГГГ. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, согласно п. 5 вышеуказанного договора составляет 4 месяца, до ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п. 10.1 технических условий, сетевая организация должна осуществить мероприятия в соответствии с п.10 ТУ № от ДД.ММ.ГГГГ. Строительство ЛЭП-0,4 кВ соответствующей марки и сечения (с учетом поданных заявок) от вновь сооружаемой ЛЭП-0,4кВ/КТП-ТУ-233/18 до границ участка заявителя, которая является границей раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. В настоящее время со стороны АО «Омскэлектро» осуществляются проектные работы, получена топографическая съемка. При этом выполнение мероприятий со стороны АО «Омскэлектро» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», с обязательным соблюдением конкурсных процедур. Мероприятия по технологическому присоединению планируется завершить в ближайшее время/л.д.18/.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 подано повторное уведомление о выполнении заявителем технических условий/л.д. 31/.

Как следует из дополнительных пояснений к отзыву на исковое заявление, представленных АО «Омскэлектро», в целях исключения процессуального бездействия со стороны сетевой организации и в качестве доказательства присоединения объекта истца к сети СНТ, а следовательно и подтверждения факта реализации однократности технологического присоединения, АО «Омскэлектро» осуществило выезд к объект истца (дом, назначение: жилое. Площадь: 51 кв.м. Этажность: 1) и осуществила замеры напряжения, которое на момент проверки составляет 1А, что соответствует 220кВт. Представленная в материалы дела фото-фиксация объекта, подтверждает факт подключения дома ФИО2 к сети СНТ, что также указывает на состоявшийся факт технологического присоединения и исключает повторность данной процедуры.

Указанные обстоятельства подтверждаются представленным в материалы дела актом от ДД.ММ.ГГГГ, расчетом мощности согласно токовых нагрузок, фотоматериалами.

ДД.ММ.ГГГГ АО «Петербургская сбытовая компания», в лице заместителя генерального директора по реализации электроэнергии и мощности ООО «Омская энергосбытова компания» и Товарищество собственников недвижимости «Север» заключили договор энергоснабжения №.

ДД.ММ.ГГГГ АО «Петербургская сбытовая компания», в лице заместителя генерального директора по реализации электроэнергии и мощности ООО «Омская энергосбытовая компания» и Товарищество собственников недвижимости «Север» заключили договор энергоснабжения №.

Кроме того, в материалы дела представлен акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, с отраженной схемой в отношении потребителя СТ «Север».

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО6 пояснила, что ранее было осуществлено технологическое присоединение некоторых домов, расположенных в СНТ «Север». Указанное присоединение осуществлено за счет собственников и членов СНТ «Север». Все документы по подключению электроэнергии были переданы непосредственно в СНТ «Север» для заключения договора энергоснабжения, ввиду того, что ранее отсутствовала возможность проведения оплат. Впоследствии оплаты за пользование электроэнергией осуществлялись в СНТ «Север». Электроэнергия к дому ФИО2 так же проведена по указанным линиям.

Учитывая изложенные обстоятельства, в материалы дела представлены доказательства, свидетельствующие о присоединения дома истца к электрическим сетям.

В случае недостаточности мощности председатель СНТ не лишен права обращаться в сетевую организацию за ее увеличением.

В соответствии с п. 5 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 861 в случае если энергопринимающие устройства потребителя электрической энергии присоединены к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителей электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства лиц, не оказывающих услуги по передаче электрической энергии, или бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, которые имеют непосредственное присоединение к сетям сетевых организаций (далее - опосредованное присоединение к электрической сети), такой потребитель заключает договор с той сетевой организацией, к сетям которой присоединены энергетические установки производителей электрической энергии, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства или энергопринимающие устройства (объекты электросетевого хозяйства) лиц, не оказывающих услуги по передаче электрической энергии, к которым непосредственно присоединено его энергопринимающее устройство.

Судом установлено, что участок истца опосредованно, через электрические сети СНТ, технологически присоединен, возможность получать электрическую энергию у истца имеется, присоединение к ним энергопринимающих устройств является обязанностью собственника. Однако истец не желает использовать возможность получения электрической энергии посредством электрических сетей СНТ.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, руководствуясь положениями ст. 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», согласно которой технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии носит однократный характер и, учитывая, что технологическое присоединение участка, принадлежащего истцу осуществлено с использованием электрических сетей и общего имущества садоводческого товарищества, суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска.

Суд принимает во внимание пояснения истца о том, что он производил оплату электроэнергии непосредственно в СНТ «Север», однако впоследствии не стал осуществлять платежи, ввиду отключения всего СНТ от электроэнергии.

ФИО2 является членом СНТ «Север», сто подтверждается его пояснениями и копией членской книжки.

Как следует из представленного в материалы дела Устава СНТ «Север» целью товарищества является объединение граждан собственников земли, землевладельцев и землепользователей земельных участков, предоставленных им в пределах земельного участка, выделенного товариществу для коллективного садоводства, для хозяйственного управления товариществом, содействия его членам в решении общих социально-хозяйственных задач, ведения садоводства, защиты общих интересов и достижения общих целей в обустройстве их земельных участков, а так же земель общего пользования товарищества, водопроводом, энергоснабжением, дорогами, помещениями общего пользования, охраны имущества садоводов и товарищества, установления и поддержания правил внутреннего распорядка, агротехнических, противопожарных и природоохранных мероприятий, сбора с садоводов и уплаты земельного налога за земли общего пользования.

Исходя из п. 8 (5) Правил технологического присоединения, в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению либо его членам, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию указанным некоммерческим объединением либо его представителем. В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию непосредственно гражданами, ведущими садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, или иными лицами.

Действующее законодательство не предусматривает возможности повторного технологического присоединения одних и тех же энергопринимающих устройств. Доводы истца о возможности непосредственного подключения, минуя объекты инфраструктуры товарищества, судом отклоняются, поскольку осуществление технологического присоединения без учета имущества общего пользования СНТ может привести к значительному увеличению количества объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций и увеличению охранных зон объектов электросетевого хозяйства, ограничит использование имущества, расположенного в пределах охранных зон.

На основании изложенного у суда не имеется оснований для удовлетворения заявленных ФИО2 исковых требований. 

Рассматривая встречное исковое заявление АО «Омскэлектро» к ФИО2 о расторжении договора, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

В соответствии с ч. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Статьей 416 ГК РФ предусмотрено, что обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана наступившим после возникновения обязательства обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает.

Согласно ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

Как следует из положений ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В соответствии со ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Статьей 434 ГК РФ предусмотрено, что договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма.

Как следует из положений ст. 428 ГК РФ договором присоединения признается договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом. Присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать расторжения или изменения договора, если договор присоединения, хотя и не противоречит закону и иным правовым актам, но лишает эту сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, исключает или ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обязательств либо содержит другие явно обременительные для присоединившейся стороны условия, которые она исходя из своих разумно понимаемых интересов не приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в определении условий договора.

АО «Омскэлектро» в силу пункта 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, обязана выполнить, в отношении любого обратившегося к ней лица, мероприятия по технологическому присоединению, ввиду чего, обязана заключать договор технологического присоединения, и лишь в последствии, подлежат оценки риски возможности/невозможности исполнения мероприятий по технологическому присоединению в рамках договора.

Согласно абзацу первому пункта 2 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, их действие распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

Однако, Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2015 г. N 219 Правила дополнены пунктами 2(2), 8(5), пункт 10 дополнен подпунктом "з", устанавливающими порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения и энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения.

Определяя сферу правового регулирования, пункт 2(2) Правил предусматривает, что действие Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики, принадлежащих садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению либо его членам, а также гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, максимальная мощность которых изменяется.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих членам садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования этого садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения.

Установленная положениями Правил технологического присоединения процедура подачи заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям некоммерческим объединением, не является ограничением права свободы договора, а также ограничением или нарушением прав потребителя, имеющего энергопринимающие устройства, на их использование.

Из приведенных выше обстоятельств дела следует, что энергопринимающие устройства, расположенные на садовом участке №, были присоединены к электрическим сетям ответчика некоммерческим объединением, когда еще собственником данного участка являлась ФИО7, в последующем такое право перешло к истцу, как новому собственнику данного участка, в установленном законом порядке, который приведен выше, соответственно уже состоялось однократное технологическое присоединение к электрическим сетям ответчика.

На основании изложенного суд считает, возможным расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенный между АО «Омскэлектро» и ФИО2, поскольку АО «Омскэлектро» не может в силу закона исполнить заключенный договор технологического присоединения, обязав АО «Омскэлектро» выплатить ФИО2 550 рублей, уплаченных при заключении указанного договора.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО2 к АО «Омскэлектро» о понуждении к исполнению условий договора технологического присоединения к электрическим сетям оставить без удовлетворения.

Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенный между АО «Омскэлектро» и ФИО2.

Обязать АО «Омскэлектро» выплатить ФИО2 550 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Омский областной суд через Октябрьский районный суд города Омска в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Судья О.М. Диких

Мотивированное решение изготовлено 11 февраля 2019 года.

Решение вступило в законную силу 12 марта 2019 года.