Дело № 2-911/2025 22RS0065-01-2024-011594-56

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

27 января 2025 года город Барнаул

Индустриальный районный суд г. Барнаула Алтайского края в составе:

председательствующего судьи Фоминой А.В.,

при секретаре Леенсоне Д.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «ВЕРТИКАЛЬ» к ООО «АЛТАЙМЕГАСТРОЙ», ФИО1 о взыскании задолженности по договору подряда, 

УСТАНОВИЛ:

ООО «ВЕРТИКАЛЬ» обратилась в суд с иском к ООО «АЛТАЙМЕГАСТРОЙ», ФИО1 о взыскании по договору подряда *** от ДД.ММ.ГГГГ суммы неустоек и штрафов в размере 1 992 209 рублей, суммы предварительной оплаты в размере 2 658 550 рублей, а также государственной пошлины в размере 56 555 рублей. 

В обоснование требований указано на то, что между ООО «ВЕРТИКАЛЬ» и ООО «АЛТАЙМЕГАСТРОЙ» заключен договор подряда *** от ДД.ММ.ГГГГ, на выполнение работ по устройству монолитных конструкций на объекте «Гостиница в игорной зоне «Сибирская монета», Алтайский край, Корпус 2». В настоящее время по вышеуказанному Договору подряда работы надлежащим образом ООО «АЛТАЙМЕГАСТРОЙ» не сдавались, в существующих работах имеется множество недостатков. ООО «АЛТАЙМЕГАСТРОЙ» обязалось выполнить работы по цене и сдать их в установленной в ведомости договорной цены и графика производства работ сроки. Общая стоимость работ по договору подряда составила 24 744 350 рублей с НДС. В период с момента заключения договора производились платежи на общую сумму 2 658 550 рублей. ООО «АЛТАЙМЕГАСТРОЙ» свои обязательства не исполнило. Согласно п. 8.3. Договора подряда предусмотрена ответственность за нарушение срока завершения работ в размере 1 % от цены договора, что составило 247 443, 50 рублей, п. 8.4.1. Договора подряда предусмотрена ответственность Подрядчика за нарушение сроков начала, окончания и промежуточных сроков выполнения работ в виде уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, что составляет 1 644 766 рублей. В период действия договора в адрес подрядчика неоднократно направлялись сообщения о необходимости соблюдения условий договора. Также в адрес ООО «АЛТАЙМЕГАСТРОЙ» 25.07.2024 направлено письмо о предъявлении штрафа в размере 100 000 рублей. 24 и 26 августа 2024 г. в адрес ООО «АЛТАЙМЕГАСТРОЙ» и ФИО1 были направлены сообщения о взыскании неустоек, об устранении недостатков, о расторжении договора. Между ООО «АЛТАЙМЕГАСТРОЙ» и ФИО1 был заключен договор поручительства, где ФИО1 приняла на себя обязательства солидарно отвечать перед ООО «ВЕРТИКАЛЬ» за исполнением ООО «АЛТАЙМЕГАСТРОЙ» всех обязательств. В связи с неисполнением ООО «АЛТАЙМЕГАСТРОЙ» обязательств, предусмотренных договором подряда истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением.

Представитель истца ООО «ВЕРТИКАЛЬ» ФИО2 в судебном заседании на удовлетворении требований настаивал в полном объеме, пояснил, что работы не были выполнены в полном объеме.

Ответчики ООО «АЛТАЙМЕГАСТРОЙ», ФИО1 в судебное заседание не явился, извещался надлежаще.

Суд, с учетом положений ст.ст. 167, 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц в порядке заочного производства. 

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства по правилам ст. 67 ГПК РФ в их совокупности, суд приходит к следующему.

В соответствии с п. 2 ст. 1 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Согласно ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно п. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или иными правовыми актами.

В силу п. 1 ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

В силу п. 3 ст. 421 ГК РФ стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

Статьей 702 ГК РФ предусмотрено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п.п. 1, 3 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. 

Указанные в ст. 405 ГК РФ последствия просрочки исполнение наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Указанные в п. 2 ст. 405 ГК РФ последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

В силу п. 1 ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с п. 3 ст. 424 настоящего Кодекса.

Согласно п.п. 1-2 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Из материалов дела следует, что между ООО «ВЕРТИКАЛЬ» и ООО «АЛТАЙМЕГАСТРОЙ» заключен договор подряда *** от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно пп. 1.1. Договора подрядчик обязуется выполнить в соответствие с условиями настоящего договора, и в соответствие с «Ведомостью договорной цены» работы. Промежуточные сроки выполнения работ и сроки окончания работы установлены графиком выполнения работ, согласно которому 30 августа 2024 года работы должны быть выполнены в полном объеме (пп.2.1. Договора). В случае возникновения обстоятельств препятствующих началу или продолжению работ по договору, подрядчик обязан незамедлительно уведомить об этом Генподрядчика. В случае отсутствия такого уведомления подрядчик не в праве ссылаться на такие обстоятельства в дальнейшем (пп. 2.7 Договора). Стоимость работы определяется на основании утвержденной ведомости договорной цены, согласно которой итог стоимости работ с НДС составляет 24 744 350 рублей. (пп.3.1. Договора).

Согласно п.п. 6.1., 6.5. Договора подрядчик в срок до 05 числа месяца следующего за отчетным обязан предоставлять с отметкой технического заказчика Акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости работ и затрат. Подписание Актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат не лишает ООО «ВЕРТИКАЛЬ» права оспаривать объем, стоимость и качество работ в последующем, и не может являться приемкой работ по смыслу ст. 753 ГК РФ,

П.п. 8, 8.3., 8.4.1. Договора предусматривал ответственность сторон за допущенные нарушения условий Договора подряда предусмотрена ответственность, в том числе за несвоевременную сдачу работ и исполнительной документации. Ответственность за нарушение срока завершения работ в размере 1 % от цены договора. Ответственность подрядчика за нарушение сроков начала, окончания и промежуточных сроков выполнения работ в виде уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки. 

Также, дополнительно, предусмотрена к договору подряда ответственности стороны дифференцированная шкала штрафных санкций, в которой указаны дополнительные нарушения за которые предусмотрена ответственность ООО «АЛТАЙМЕГАСТРОЙ».

Согласно договору поручительства к договору подряда *** от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 является поручителем ООО «АЛТАЙМЕГАСТРОЙ», по настоящему договору ФИО1 обязуется отвечать перед кредитором за исполнение всех своих обязательств ООО «АЛТАЙМЕГАСТРОЙ» (пп. 1.1. Договора). Также поручитель обязуется нести солидарную ответственность с ООО «АЛТАЙМЕГАСТРОЙ» (пп.2.2. Договора). Стороны по настоящему договору обязуются немедленно извещать друг друга о нарушении сроков выполнения работ, о нарушении качества выполняемых работ, обо всех допущенных нарушениях условий Договора подряда, в том числе о просрочки оплаты, а также обо всех других обстоятельствах, влияющих на исполнение Сторонами своих обязательств по договору (пп. 2.4. Договора). В случае просрочки исполнения ООО «АЛТАЙМЕГАСТРОЙ» своих обязательств по Договору подряда, Кредитор вправе о своему выбору потребовать исполнение обязательств от ООО «АЛТАЙМЕГАСТРОЙ» или поручителя, в том числе осуществить в установленном законом порядке принудительное взыскание долгов со Поручителя.(пп. 2.5. Договора). 

На счет ООО «АЛТАЙМЕГАСТРОЙ» ООО «ВЕРТИКАЛЬ» за весь период были переведены следующие денежные средства: по платежному поручению *** от ДД.ММ.ГГГГ сумма 1 270 000 рублей, по платежному поручению *** от ДД.ММ.ГГГГ сумма 930 000 рублей, по платежному поручению *** от ДД.ММ.ГГГГ сумма 458 550 рублей.

В пп. 15.2. Договора Генподрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора в том числе в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней. Убытки Подрядчика в данном случае не возмещаются, а Договор прекращается с момента получения Подрядчиком уведомления Генподрядчика.

29.07.2024 в адрес ООО «АЛТАЙМЕГАСТРОЙ» было направлено письмо по адресу электронной почты от ООО «ВЕРТИКАЛЬ» о нарушении и наложении штрафных санкций в размере 100 000 рублей.

В связи с невыполнением работ по договору подряда ООО «ВЕРТИКАЛЬ» направила письмо *** от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «АЛТАЙМЕГАСТРОЙ» о взыскании неустоек, об устранении недостатков, о расторжении договора по средством электронной почты, а также повторно данное письмо было направлено почтой в адрес ООО «АЛТАЙМЕГАСТРОЙ» и ФИО1, что подтверждается почтовыми реестрами. 

Из отчета об отслеживании отправления следует, что в адрес ООО «АЛТАЙМЕГАСТРОЙ» был направлен отказ от договора подряда, срок хранения письма в месте вручения (г. Барнаул) истек 02.10.2024, в связи с этим договор подряда считается расторгнутым истцом с 02.10.2024 г. в одностороннем порядке (пп. 15.2 Договора).

На основании ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Оценивая в совокупности, представленные в материалах дела доказательства, по правилам ч. 1 ст. 67 ГПК РФ по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, суд приходит к следующему.

В силу п. 2 ст. 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Согласно п. п. 1, 2 ст. 450.1 ГК РФ предоставленное Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (ст. 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

В абз. 2 п. 4 ст. 453 ГК РФ указано, что в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (гл. 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Согласно п. 1 ст. 1102 ГК РФ, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лйца (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу ст. 1103 ГК РФ поскольку иное не установлено Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные настоящей главой, подлежат применению также к требованиям:

1) о возврате исполненного по недействительной сделке;

2) об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения;

3) одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного, в связи с этим обязательством;

4) о возмещении вреда, в том числе причиненного недобросовестным поведением обогатившегося лица.

При таких обстоятельствах истец вправе требовать возврата денежных средств, уплаченных по договору в качестве предоплаты.

В соответствии с п. 1 ст. 363 ГК РФ при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.

В силу ст. 322 ГК РФ солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства. Обязанности нескольких должников по обязательству, связанному с предпринимательской деятельностью, равно как и требования нескольких кредиторов в таком обязательстве, являются солидарными, если законом, иными правовыми актами или условиями обязательства не предусмотрено иное.

При солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, при том как полностью, как и в части долга. Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников. Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью (ст. 323 ГК РФ).

В таком случае, в пользу истца подлежит взысканию в солидарном порядке с ООО «АЛТАЙМЕГАСТРОЙ, ФИО1 сумма предоплаты по договору подряда, в размере 2 658 550 рублей.

Также истцом заявлены требования о взыскании неустоек и штрафов по договору подряда.

В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон (пункт 1 статьи 332 ГК РФ).

При таких обстоятельствах требование истца о взыскании неустойки и штрафов в сумме 1 992 209 рубля, является правомерным и подлежат взысканию в солидарном порядке с ООО «АЛТАЙМЕГАСТРОЙ, ФИО1 в пользу истца.

Оснований для применения положений ст. 333 ГК РФ и уменьшения штрафа у суда не имеется.

Таким образом, требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме.

В силу ст. ст. 94 и 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчиков в солидарном порядке в пользу истца подлежат взысканию расходы, понесенные им в связи с уплатой государственной пошлины при подаче иска в размере 56 555 рублей.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

исковые требования ООО «ВЕРТИКАЛЬ» удовлетворить.

Взыскать солидарно с ООО «АЛТАЙМЕГАСТРОЙ» (ИНН ***), ФИО1 (ИНН ***) в пользу ООО «ВЕРТИКАЛЬ» (ИНН ***) сумму в размере 4 650 759 руб., государственную пошлину 56 555 руб., всего 4 707 314 руб.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья А.В. Фомина

Мотивированное заочное решение изготовлено 10.02.2025.

Верно, судья

А.В. Фомина 

Секретарь судебного заседания

ФИО3

Решение не вступило в законную силу на _________.

Подлинный документ находится в гражданском деле 

№2-911/2025 Индустриального районного суда города Барнаула

Секретарь 

ФИО3