Дело №2-278/2025 12 февраля 2025 года

42RS0016-01-2024-002609-08

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Новокузнецкий районный суд Кемеровской области в составе:

председательствующего Шарониной А.А.

при секретаре Булавиной Л.А. 

рассмотрел в открытом судебном заседании в г.Новокузнецке гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО2 о расторжении подряда, взыскании денежных средств

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ФИО2 о расторжении договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ- принятии отказа от его исполнения; взыскании уплаченных по договору денежных средств в размере 125 000 руб; процентов за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 20 134,48 руб. 

Требования мотивированы тем, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком был заключен договор на выполнения строительных работ-строительство бани под ключ, срок выполнения работ определен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Во исполнение условий договора истцом были вынесены в качестве предоплаты денежные средства в размере 125 000 руб. Поскольку по настоящее время ответчик к строительству не приступил, денежные средства не возвратил, в суд подано настоящее исковое заявление.

Истец ФИО1 в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещена надлежащим образом. 

Представитель истца- адвокат ФИО4 доводы искового заявления поддержал.

Ответчик ФИО2 в суд не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, не сообщил об уважительных причинах неявки и не просил о рассмотрении дела в его отсутствие.

Представитель 3-го лица МИФНС России № 8 по Кемеровской области-Кузбассу в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом. 

Выслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно абзацу первому пункта 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Согласно статье 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами. Гражданские права и обязанности возникают из договоров. К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах (статья 420 ГК РФ).

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 (заказчик) и ФИО2 (подрядчик) заключен договор подряда, по условиям которого подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить работы согласно заданию и сдать результат работ заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Предметом договора является строительство бани 2,4х4, брус 75 под ключ.

Срок выполнения работ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

Цена работ по договору определена в размере 250 000 руб, с вынесением предоплаты в 125 000 руб. 

По своей природе заключенный сторонами договор на выполнение строительных работ является договором подряда, в связи с чем, правоотношения сторон регулируются нормами § 1 и 3 гл. 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно ч.1 ст.702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно ч.1 ст.708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Статьей 709 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. Цена работы может быть определена путем составления сметы. В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком.

При этом в силу ст.746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса. Договором строительного подряда может быть предусмотрена оплата работ единовременно и в полном объеме после приемки объекта заказчиком.

В силу ч.1 ст.711 Гражданского кодекса Российской Федерации если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст.310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу пункта 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Таким образом, приведенные выше положения статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляют заказчику право отказаться от договора, не дожидаясь систематического нарушения подрядчиком сроков выполнения работ.

Как указано судом выше и следует из условий договора подряда, ответчик должен был выполнить строительные работы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, однако, к выполнению работ так и не приступил.

Стоимость работ по договору составляла 250 000 руб, при этом истцом была внесена предоплата в сумме 125 000 руб.

Поскольку ответчиком не представлены доказательства выполнения взятых на себя обязательств по договору подряда, а также выполнение в полном объеме строительных работ, суд находит требования истца об отказе от исполнения договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

В силу статьи 453 ГК РФ при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства.

В случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Согласно пункту 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

С учетом условий договора и фактических действий сторон договора работы должны быть выполнены ответчиком не позднее ДД.ММ.ГГГГ, результат работ которых не был передан в предусмотренном договором порядке до настоящего времени. В связи с изложенным, суд находит обоснованным выводу истца о том, что выплаченный истцом аванс по договору подряда в размере 125 000 руб ответчиком не отработан, в связи с чем, у заказчика возникло право взыскание оплаченного, но не отработанного аванса в заявленной сумме. На основании изложенного суд взыскивает с ФИО2 в пользу ФИО1 денежные средства в размере 125 000 руб. 

Согласно ч.1 ст.395 ГК РФ, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 20 134,48 руб., согласно расчета:

период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: 125 000,00 ? 13,00% ? 21 / 365 = 934,9315 руб.;

период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: 125 000,00 ? 15,00% ? 49 / 365 = 2517,1233 руб.;

период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: 125 000,00 ? 16,00% ? 14 / 365 = 767,1233 руб.;

период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: 125 000,00 ? 16,00% ? 210 / 366 = 11475,4098 руб.;

период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: 125 000,00 ? 18,00% ? 49 / 366 = 3012,2951 руб.;

период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: 125 000,00 ? 19,00% ? 22 / 366 = 1427,5956 руб. Итого: 20 134,48 руб.

Указанную сумму процентов суд взыскивает с ответчика в пользу истца. 

В силу части 1 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Согласно ч.1 ст.103 ГПК РФ, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Поскольку истец на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 333.36 НК РФ освобождена от уплаты государственной пошлины, суд считает необходимым государственную пошлину в размере 5 354 руб взыскать с ответчика в доход местного бюджета. 

Руководствуясь ст. ст. 328-329 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Принять отказ ФИО1 от исполнения договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО1 и ФИО2.

Взыскать с ФИО2 

<

данные изъяты> в пользу ФИО1 денежные средства в размере 125 000 руб, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 20 134,48 руб.

Взыскать с ФИО2 в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 5 354 руб. 

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Кемеровской областной суд, путем подачи апелляционной жалобы в Новокузнецкий районный суд Кемеровской области в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Кемеровской областной суд, путем подачи апелляционной жалобы в Новокузнецкий районный суд Кемеровской области в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Мотивированное решение составлено ДД.ММ.ГГГГ.

Судья А.А.Шаронина