Решение

 в окончательной форме изготовлено 12.12.2024 г. 

Дело №2-3836/2024

УИД: 76RS0016-01-2024-004470-74

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

10 октября 2024 года г. Ярославль

Дзержинский районный суд г. Ярославля

в составе председательствующего судьи Лебедевой О.И.,

при секретаре Агакишиеве А.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к публичному акционерному обществу «Россети Центр» о защите прав потребителей,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 обратился в суд с иском к ПАО «Россети-Центр» (ранее – ПАО «МРСК Центра») о защите прав потребителей, просил обязать ответчика исполнить договор об осуществлении технологического присоединения № от ДД.ММ.ГГГГ в течение 20 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Курбское с/п, д. Хренино, кадастровый номер земельного участка: 76:17:174401:22. Взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору в размере 10 037,50 руб., компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб., штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя; в случае неисполнения решения суда об осуществлении технологического присоединения, взыскать с ответчика судебную неустойку в размере 1 000 руб. в день за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства. Исковые требования мотивированы тем, что ответчик длительное время не исполняет обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения № от ДД.ММ.ГГГГ.

В судебном заседании истец ФИО1 исковые требования поддержал в части взыскания неустойки, компенсации морального вреда и штрафа, пояснил, что после предъявления иска в суд ответчик осуществил технологическое присоединение принадлежащего истцу земельного участка. Статус ФИО1 как индивидуального предпринимателя прекращен, земельный участок используется для личных нужд. 

Ответчик ПАО «Россети-Центр» в судебное заседание своего представителя не направил, надлежащим образом извещен о времени и месте рассмотрения дела, представил в суд письменные возражения на иск, в которых ссылался на то, что мероприятия по договору от ДД.ММ.ГГГГ исполнены в полном объеме в соответствии с актами от ДД.ММ.ГГГГ, полагал размер неустойки несоответствующим последствиям нарушения обязательств, просил применить положения п.1 ст. 333 ГК РФ, ссылался на то, что размер платы за технологическое присоединение составляет 550 руб.; просил снизить размер компенсации морального вреда. 

Суд определил рассмотреть дело при данной явке.

Выслушав истца, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

В судебном заседании установлено, что истец ФИО1 является арендатором земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Курбское с/п, д. Хренино, кадастровый номер земельного участка: 76:17:174401:22 на основании договора аренды №л от ДД.ММ.ГГГГ Разрешенный вид использования земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства, о чем свидетельствует Постановление Администрации Курбского сельского поселения № от ДД.ММ.ГГГГ Истец использует земельный участок в личных целях. 

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно ч.1 ст. 27 Закона РФ «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Между истцом и ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (в лице филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»), в настоящее время наименование ПАО «Россети Центр», на основании заявки № от ДД.ММ.ГГГГ заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ (далее - договор технологического присоединения), приложением к которому являются технические условия. Договор заключен истцом для использования электроэнергии в бытовых нуждах. 

В соответствии с п. 1 договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (ФИО1), а заявитель обязуется оплатить расходы. Согласно п. 6 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора. 

В соответствии с п. 11 договора технологического присоединения размер платы составляет 550 руб. Указанная сумма уплачена истцом ДД.ММ.ГГГГ, что согласно п. 23 договора свидетельствует о заключении договора технологического присоединения.

Ответчик в установленный договором срок работы не выполнил. Истец неоднократно обращался к ответчику с претензиями о нарушении срока (ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ), на что получал ответы о задержке и переносе срока выполнения работ.

Как установлено судом, мероприятия по договору от ДД.ММ.ГГГГ исполнены ответчиком в полном объеме ДД.ММ.ГГГГ, после предъявления иска в суд. В материалы дела представлены Акт о выполнении технических условий от ДД.ММ.ГГГГ и Акт об осуществлении технологического присоединения № от ДД.ММ.ГГГГ. 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 15-ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» в случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин, использующий, заказывающий либо имеющий намерение заказать услуги для личных нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также правами, предоставленными потребителю Законом Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей» и изданными в соответствии с ним иными правовыми актами.

Согласно ч. 1 ст. 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила).

В соответствии с п. 6 Правил технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Приложением N 10 к Правилам утверждена типовая форма договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности). Договор технологического присоединения, заключенный между истцом и ответчиком, соответствует форме Приложения № к Правилам.

Процедура технологического присоединения установлена п. 7 Правил и включает в себя: подачу заявки; заключение договора: выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором; получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя; осуществление сетевой о���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�+�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�

Согласно п. 15 Правил договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию.

В соответствии с пп. "б" п. 16 Правил срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению исчисляется со дня заключения договора и не может превышать 6 месяцев - для заявителей, указанных в п. п. 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

К заявителям, указанным в п. 14 Правил, относятся физические лица, направляющие заявки в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику. Истец относится к лицам, указанным в п. 14 Правил.

Договор об осуществлении технологического присоединения № заключен ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с пунктом 1 договора № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения ПАО «Россети Центр» принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В соответствии с пунктом 6 договора № от ДД.ММ.ГГГГ срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям сетевой организации составляет 6 месяцев со дня заключения договора. Установленный договором № от ДД.ММ.ГГГГ и подпунктом «б» пункта 16 Правил № срок исполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям истек ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ответчик не исполнил обязательства по договору в установленный срок.

В силу ч. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно п. 19 договора технологического присоединения № от ДД.ММ.ГГГГ сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае, если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Суд отмечает, что договором указанное условие (размер неустойки за год просрочки) установлен для заявителя. Для сетевой организации действуют правила, установленные Законом РФ «О защите прав потребителей».