К делу №

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<

адрес> «22» августа 2023 года

Майкопский городской суд Республики Адыгея, в составе:

председательствующего – судьи Беданокова В.А.,

при 

секретаре судебного заседания Татлок С.А.,

помощнике судьи Омельчук В.В., 

с участием:

государственных обвинителей –

старшего помощника прокурора г. Майкопа Орловой И.В., 

помощника прокурора г. Майкопа Гука С.В., 

помощника прокурора г. Майкопа Куйсоковой Д.М.,

подсудимого ФИО6, 

его защитника – адвоката Тутаришева А.Р., 

представителя потерпевшего Жане А.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ФИО42 В.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, полагая, что в связи с внесением ООО «Интеллект-ФИО41», в котором он является единственным учредителем и генеральным директором, в перечень недобросовестных поставщиков, общество с ограниченной ответственностью «Еврокомфорт» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту Общество), в котором он также являлся единственным учредителем и генеральным директором, не сможет принимать участие в аукционах проводимых в соответствии с ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от ДД.ММ.ГГГГ №44-ФЗ, с целью обеспечения возможности участия Общества в аукционах на право заключения ФИО4, сохранения контроля над ним, точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ решил привлечь ранее знакомого работника ООО «Интеллект-ФИО41» Свидетель №1, в качестве учредителя и генерального директора ООО «Еврокомфорт».

Свидетель №1, осознавая, что у него отсутствует цель управления Обществом, точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ дал свое согласие на просьбу ФИО42 В.В. и в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя Общества Свидетель №1, последний с ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность генерального директора Общества, которое осуществляло предпринимательскую деятельность в целях получения прибыли, в том числе в сфере строительства жилых и нежилых зданий.

ФИО42 В.В., являясь бенефициарным владельцем Общества, продолжил осуществлять фактическое руководство его деятельностью, и принимать в связи с этим решения от имени Свидетель №1, пользуясь электронной цифровой подписью последнего, а также подписывая необходимые документы от его имени. 

Получив информацию о том, что объявлены аукционы на право заключения ФИО4 на строительство фельдшерско-акушерских пунктов на территории Республики Адыгея в рамках национального проекта «Здравоохранение» и федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», ФИО42 В.В. принял решение об участии Общества в данных аукционах. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Еврокомфорт» в лице генерального директора Свидетель №1, от имени которого действовал ФИО42 В.В., согласно протоколу №-А от ДД.ММ.ГГГГ, приняло участие и стало победителем аукциона в электронной форме, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ? ГБУ РА «Стройзаказчик» и подрядчиком ? ООО «Еврокомфорт» заключен ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ауле 

<

адрес>» на общую стоимость 3 549 760 рублей, сумма которого ДД.ММ.ГГГГ изменена на 3 879 736 рублей дополнительным соглашением к ФИО4 19/03-2020 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ.

Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Еврокомфорт» в лице генерального директора Свидетель №1, от имени которого действовал ФИО42 В.В., согласно протоколу №-А от ДД.ММ.ГГГГ, приняло участие и стало победителем аукциона в электронной форме, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ? ГБУ РА «Стройзаказчик» и подрядчиком ? ООО «Еврокомфорт» заключен ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ауле 

<

адрес>)» на общую стоимость 4 547 651,40 рублей, сумма которого ДД.ММ.ГГГГ изменена на 4 977 416,54 рублей дополнительным соглашением к ФИО4 23/03-2020 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ. 

Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Еврокомфорт» в лице генерального директора Свидетель №1, от имени которого действовал ФИО42 В.В., согласно протоколу №-А от ДД.ММ.ГГГГ, приняло участие и стало победителем аукциона в электронной форме, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком ? ГБУ РА «Стройзаказчик» и подрядчиком ? ООО «Еврокомфорт» заключен ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>» на общую стоимость 3 774 759,20 рублей, сумма которого ДД.ММ.ГГГГ изменена на 4 127 235, 12 рублей дополнительным соглашением к ФИО4 12/03-2020 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ. 

Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Еврокомфорт» в лице генерального директора Свидетель №1, от имени которого действовал ФИО42 В.В., согласно протоколу №-А от ДД.ММ.ГГГГ, приняло участие и стало победителем аукциона в электронной форме, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком - ГБУ РА «Стройзаказчик» и подрядчиком - ООО «Еврокомфорт» заключен ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО18 

<

адрес>» на общую стоимость 3 554 759,20 рублей, сумма которого ДД.ММ.ГГГГ изменена на 3 885 235,12 рублей дополнительным соглашением к ФИО4 13/03-2020 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ. 

Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Еврокомфорт» в лице генерального директора Свидетель №1, от имени которого действовал ФИО42 В.В., согласно протоколу №-А от ДД.ММ.ГГГГ, приняло участие и стало победителем аукциона в электронной форме, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком - ГБУ РА «Стройзаказчик» и подрядчиком - ООО «Еврокомфорт» заключен ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>» на общую стоимость 3 539 759, 20 рублей, сумма которого ДД.ММ.ГГГГ изменена на 3 868 735,12 рублей дополнительным соглашением к ФИО4 14/03-2020 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ.

Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Еврокомфорт» в лице генерального директора Свидетель №1, от имени которого действовал ФИО42 В.В., согласно протоколу №-А от ДД.ММ.ГГГГ, приняло участие и стало победителем аукциона в электронной форме, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ между заказчиком - ГБУ РА «Стройзаказчик» и подрядчиком - ООО «Еврокомфорт» заключен ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»» на общую стоимость 3508757,95 рублей, сумма которого ДД.ММ.ГГГГ изменена на 3 834 633,74 рублей дополнительным соглашением к ФИО4 20/03-2020 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ. 

ДД.ММ.ГГГГ между ГБУ Республики Адыгея «Стройзаказчик», Министерством здравоохранения Республики Адыгея и ООО «Еврокомфорт», заключены дополнительные соглашения к ФИО4 №№, 23/03-2020, 12/03-2020, 13/03-2020, 14/03-2020, 20/03-2020 от ДД.ММ.ГГГГ о перемене заказчика (передача прав и обязанностей по договору другому лицу), в соответствии с которыми права и обязанности заказчика по указанным ФИО4 были переданы от ГБУ Республики Адыгея «Стройзаказчик» к Министерству здравоохранения Республики Адыгея.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при выполнении подрядных работ по вышеуказанным ФИО4 №№, 23/03-2020, 12/03-2020, 13/03-2020, 14/03-2020, 20/03-2020 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО42 В.В., достоверно зная, что в соответствии с п. 6.3 ФИО4 оплата выполненных работ (этапа работ) производится заказчиком в течение 15 рабочих дней после подписания актов фактически выполненных работ по форме КС-2 и подписания справок по форме КС-3, подтверждающих выполнение отдельных этапов работ, исходя из объема таких работ и цены ФИО4, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, решил совершить хищение бюджетных денежных средств путем обмана, а именно составлять вышеуказанные акты, включая в них фактически невыполненные работы, тем самым предъявляя их к оплате.

ФИО42 В.В., реализуя свои преступные намерения, действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая что предусмотренные ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ауле 

<

адрес>», работы не выполняются в полном объеме в соответствии с предъявляемыми актами, не имея намерений на их выполнение в полном объеме, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, стал составлять акты о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2, а именно: КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 235 502,28 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 353 406,66 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 709,39 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 120,25 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 425,09 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 022,87 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на 239 443,72 сумму рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 460 572,21 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 788,19 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 191 97,04 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 272 055,19 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 144 125,48 рублей;КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301 458,51 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 570 131,83 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 139 366,90 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 196 650,14 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 118 404 рубля; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 106 552 рубля; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 037,37 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 88 107,37 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 127 683,51 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 259 256,93 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 0 рублей, а всего на сумму 3 809 016,93 рубля, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об объеме выполненных работ, предъявляемых к оплате, в актах КС-2.

Между тем, согласно проведенной судебной строительно-технической экспертизы №.04-23 от ДД.ММ.ГГГГ стоимость фактически выполненных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ауле 

<

адрес>» в рамках ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ на основании состава и видов работ по данным актов КС-2, а также с учетом обнаруженных несоответствий стоставляет 3533235,00 рублей. Соответственно разница месжду стоимостью фактически выполненных работ по ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ и стоимостью работ, отраженных в актах КС-2, которые ФИО42 В.В. подписал от имени генерального директора Общества Свидетель №1 и предоставил их в ГБУ Республики Адыгея «Стройзаказчик», расположенное по адресу: 

<

адрес>, к данному ФИО4 составила 275781,93 рублей.

Кроме этого, ФИО42 В.В., реализуя свои преступные намерения, действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая что предусмотренные ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ауле 

<

адрес>)», работы не выполняются в полном объеме в соответствии с предъявляемыми актами, не имея намерений на их выполнение в полном объеме, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, стал составлять акты о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2, а именно: КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 264 875,62 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 469 485,78 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 140,54 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 260 567,99 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 465 118,66 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 529,52 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 280,71 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 462 021,36 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 378,06 рублей;КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 007 568,56 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 003,6 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 966,35 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 595,85 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 196 012,18 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 382 447,07 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 405 885,57 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 692,48 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 081,5 рублей, а всего на сумму 4 547 651,40 рублей, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об объеме выполненных работ, предъявляемых к оплате, в КС-2. 

Между тем, согласно проведенной судебной строительно-технической экспертизы №.04-23 от ДД.ММ.ГГГГ стоимость фактически выполненных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ауле 

<

адрес>» в рамках ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ на основании состава и видов работ по данным актов КС-2, а также с учетом обнаруженных несоответствий стоставляет 3483583,50 рублей. Соответственно разница месжду стоимостью фактически выполненных работ по ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ и стоимостью работ, отраженных в актах КС-2, которые ФИО42 В.В. подписал от имени генерального директора Общества Свидетель №1 и предоставил их в ГБУ Республики Адыгея «Стройзаказчик», расположенное по адресу: 

<

адрес>, к данному ФИО4 составила 544139,01 рублей.

Кроме этого, ФИО42 В.В., реализуя свои преступные намерения, действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая, что предусмотренные ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>», работы не выполняются в полном объеме в соответствии с предъявляемыми актами, не имея намерений на их выполнение в полном объеме, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, стал составлять акты о приемке выполненных работ унифицированной формы № КС-2, а именно: КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 325,64 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 256 699,58 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 441,31 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 680,16 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290 088,37 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 389 977,90 рублей;КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 397,54 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 844,11 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 116,98 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 680 394,02 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 151 063,67 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 317 235,92 рублей;КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 137 064 рубля; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 551,59 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 015 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 166 218,90 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 718 385,86 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 194 257,85 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 768 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 105 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69 913,50 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 142 745,35 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 398,75 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 0 рублей, а всего на сумму 4 113 689 рублей, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об объеме выполненных работ, предъявляемых к оплате, в актах КС-2. 

Между тем, согласно проведенной судебной строительно-технической экспертизы №.04-23 от ДД.ММ.ГГГГ стоимость фактически выполненных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>» в рамках ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ на основании состава и видов работ по данным актов КС-2, а также с учетом обнаруженных несоответствий стоставляет 3711064,22 рубля. Соответственно разница месжду стоимостью фактически выполненных работ по ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ и стоимостью работ, отраженных в актах КС-2, которые ФИО42 В.В. подписал от имени генерального директора Общества Свидетель №1 и предоставил их в ГБУ Республики Адыгея «Стройзаказчик», расположенное по адресу: 

<

адрес>, к данному ФИО4 составила 402627,77 рублей.

Кроме этого, ФИО42 В.В., реализуя свои преступные намерения, действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая, что предусмотренные ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО18 

<

адрес>», работы не выполняются в полном объеме в соответствии с предъявляемыми актами, не имея намерений на их выполнение в полном объеме, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, стал составлять акты о приемке выполненных работ унифицированной формы № КС-2, а именно: КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 236 409,85 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 258 507,99 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 839,30 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 343 999,48 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 578 092,51 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 951,19 рублей;КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ рублей; на сумму 18 702,05 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 903,54 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 630,91 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму22 995 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 889,88 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 123 474,21 рублей;КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму144 949 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 218 580,76 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 109085,93 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 641 326,84 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму119 065,09 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 262,91 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 864,51 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 269,9 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 997,22 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 91 953,62 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 974,91 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 520,81 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 0 рублей, а всего на сумму 3 527 247,41 рублей, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об объеме выполненных работ, предъявляемых к оплате, в актах КС-2. 

Между тем, согласно проведенной судебной строительно-технической экспертизы №.04-23 от ДД.ММ.ГГГГ стоимость фактически выполненных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО18 

<

адрес>» в рамках ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ на основании состава и видов работ по данным актов КС-2, а также с учетом обнаруженных несоответствий стоставляет 2516883,68 рублей. Соответственно разница месжду стоимостью фактически выполненных работ по ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ и стоимостью работ, отраженных в актах КС-2, которые ФИО42 В.В. подписал от имени генерального директора Общества Свидетель №1 и предоставил их в ГБУ Республики Адыгея «Стройзаказчик», расположенное по адресу: 

<

адрес>, к данному ФИО4 составила 156026,96 рублей.

Кроме этого, ФИО42 В.В., реализуя свои преступные намерения, действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая что предусмотренные ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>», работы не выполняются в полном объеме в соответствии с предъявляемыми актами, не имея намерений на их выполнение в полном объеме, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, стал составлять акты о приемке выполненных работ унифицированной формы № КС-2, а именно: КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 235 229,84 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 195 444,18 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 670,39 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 61 773,55 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 367 808,87 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 685,96 рублей;КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 655,61 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 608,70 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 559,61 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 635 943,34 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 410,39 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 123 474,21 рублей;КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 177 051,3 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 726,91 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 918 618,43 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 175 080,6 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 134 275 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 136 830 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 561 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 852,48 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 555,76 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000,33 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 077,16 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 165,07 рублей, а всего на сумму 3 860 058,69 рублей, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об объеме выполненных работ, предъявляемых к оплате, в актах КС-2. 

Между тем, согласно проведенной судебной строительно-технической экспертизы №.04-23 от ДД.ММ.ГГГГ стоимость фактически выполненных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>» в рамках ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ на основании состава и видов работ по данным актов КС-2, а также с учетом обнаруженных несоответствий стоставляет 3279949,02 рубля. Соответственно разница месжду стоимостью фактически выполненных работ по ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ и стоимостью работ, отраженных в актах КС-2, которые ФИО42 В.В. подписал от имени генерального директора Общества Свидетель №1 и предоставил их в ГБУ Республики Адыгея «Стройзаказчик», расположенное по адресу: 

<

адрес>, к данному ФИО4 составила 580111,57 рублей.

Кроме этого, ФИО42 В.В., реализуя свои преступные намерения, действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая что предусмотренные ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»», работы не выполняются в полном объеме в соответствии с предъявляемыми актами, не имея намерений на их выполнение в полном объеме, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, стал составлять акты о приемке выполненных работ унифицированной формы № КС-2, а именно: КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 234 577,04 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 352 018,20 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 576,95 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 247 033,01 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 539,90 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 894,32 рублей;КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 137 030,10 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 490,14 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 573,27 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму19 121,62 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 580,13 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 119,96 рублей;КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 635,75 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 114 582,83 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 002,81 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 957 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 506,26 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 582,30 рублей;КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 613 962,92 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 300,68 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 305 164,34 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 824 547,3 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135 081,48 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 129 043,98 рублей; КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 0 рублей, а всего на сумму 3 813 922,29 рублей, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об объеме выполненных работ, предъявляемых к оплате, в актах КС-2. 

Между тем, согласно проведенной судебной строительно-технической экспертизы №.04-23 от ДД.ММ.ГГГГ стоимость фактически выполненных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес>» в рамках ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ на основании состава и видов работ по данным актов КС-2, а также с учетом обнаруженных несоответствий стоставляет 3473941,40 рублей. Соответственно разница месжду стоимостью фактически выполненных работ по ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ и стоимостью работ, отраженных в актах КС-2, которые ФИО42 В.В. подписал от имени генерального директора Общества Свидетель №1 и предоставил их в ГБУ Республики Адыгея «Стройзаказчик», расположенное по адресу: 

<

адрес>, к данному ФИО4 составила 339980,89 рублей.

Введенные в заблуждение предоставленными вышеуказанными документами, содержащими ложные и недостоверные сведения об объемах выполненных работ по указанным ФИО4 главный специалист группы технического надзора ГБУ Республики Адыгея «Стройзаказчик» Свидетель №14 и главный специалист группы технического надзора ГБУ Республики Адыгея «Стройзаказчик» Свидетель №13, которым поручено осуществление контроля и надзора за ходом производства работ, и заказчик Министерство здравоохранения Республики Адыгея в лице министра Свидетель №3, подписали их и передали для производства оплаты.

В результате умышленных действий ФИО42 В.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета Министерства здравоохранения Республики Адыгея №, открытого в Отделении НБ Республики Адыгея, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес> строение 3, перечислены денежные средства в качестве оплаты за выполненные работы по ФИО4 №№, 23/03-2020, 12/03-2020, 13/03-2020, 14/03-2020, 20/03-2020 от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 23 610 259, 55 рублей, из которых 2 298 668,13 рублей ФИО42 В.В. похитил и распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил Министерству здравоохранения Республики Адыгея имущественный вред на указанную сумму, совершив хищение в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО42 В.В. в инкриминируемом ему преступлении вину признал полностью, в содеянном раскаялся, суду пояснил, что является владельцем ООО «Еврокомфорт». ФИО101 сотрудник компании, занимался тендерами. Основной профиль фирмы - поставки. В начале марта 2020г. фирма выиграла тендер, в связи с чем, подписали ФИО4, сдали документы на получение аванса. Однако аванс не поступал и ближе к апрелю 2020г начался короновирус. Вся деятельность встала. Через два месяца, когда были сняты частичные ограничения, он пришел к заказчику с предложением расторгнуть ФИО4. Заказчик попросил не расторгать, сказали, что во всем будут помогать. Аванс пришел через три месяца. У него начались затруднения с материалами, пошло удорожание материалов от 30 до 100 процентов. В спешке они сдавали все документы по всем объектам 25-27 декабря. Договорились, что сейчас сдают, а позже окончательно сдают корректирующий акт. На счетах заказчика оставались деньги порядка 4 млн. На момент заключения ФИО4 у организации было примерное 15 строителей и около 5 человекруководящий состав. У фирмы имелась своя техника: транспорт, бетономешалки, только тяжелой техники не было. Итоговая стоимость на момент заключения ФИО4 позволяла выполнить ФИО4, однако, в связи с короновирусом подорожали строительные материалы, границы закрыты были, и ФИО4 по итоговой стоимости не возможно было выполнить. Он принимал участие на совещаниях у главы РА, озвучивал вопросы, что не приступили к работам на совещаниях у Стройзаказчика. Документирование производилось по изменению видов работ путем согласования, на совещаниях под протокол. Для заключения дополнительного соглашения времени не хватало, у него были еще другие объекты в других регионах. До сентября 2021г. предъявить КС-2 помешало то, что у них и у заказчика МВД изъяло всю документацию.

Несмотря на признание, вина ФИО42 В.В. в совершении мошенничества в особо крупном размере подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Представитель потерпевшего ФИО16 в судебном заседании показал, что работает начальником юридического отдела с 2013 года. В 2020 году в соответствии с соглашением между РА и Минздравом РФ были предоставлены субсидии на строительство ФАПов в сумме. В соответствии с постановлением кабинета министров № Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея было определено главным распределителем средств республиканского бюджета по строительству и реконструкции объектов капитального строительства государственной собственности Республики Адыгея, включенных с государственные программы Республики Адыгея. То есть, ГБУ РА «Стройзаказчик» наделено функцией технического заказчика по объектам капстроительства государственной собственности 

<

адрес>. Денежные средства доведены до ГБУ РА «Стройзаказчик» в виде предоставления субсидий для размещения заказа на строительство фельдшерско-акушерских пунктов. Проектно сметную документацию подготавливал ГБУ РА «Стройзаказчик», подрядчик ИП Свидетель №6По итогам проведения аукционов,с ООО «Еврокомфорт» заключен ФИО4 на строительство 18 ФАПов. После проведения аукциона цена немного снизилась. Срок был установлен до октября 2020г. Затем, были заключены соглашения о продлении сроков ФИО4 в связи с началом пандемии, не было строительных материалов на рынке. Срок продлен до конца 2020г. Подрядная организация обращалась по поводу выплаты авансовых платежей и им были перечислены авансы. 17.06.2020г были заключены доп. соглашения к ФИО4 и на стороне заказчика выступила Минздрав РА, все функции были переданы Минздраву. На основании этих ФИО4 были проведены авансовые платежи. Поступали сведения о нарушении подрядных работ, и они обращались с претензиями. Акты выполненных работ подготовлены и подписаны ГБУ РА «Стройзаказчик», ООО «Еврокомфорт». Оплата была по ФАПу в ауле Таухабль, по объекту ФАП а.Начерезий, по 

<

адрес>. Деньги перечислялись со счета Минздрава. В настоящий момент все ФАПы работают. Поддерживает полностью гражданский иск, заявленный прокуратурой 

<

адрес> на сумму 2 472 973 рубля, просит удовлетворить. 

Эксперт ФИО71 в судебном заседании показал, что он проводил экспертизы, находящиеся в деле. Для проведения экспертизы круг участвующих лиц определялся следователем. Так же, он выезжал на место объектов. В отношении асфальтобетонного покрытия, он написал, что не выполнено, так как не достаточная толщина. Для этого производилась вырубка, производился обмер. При оценке суммы невыполненных работ по асфальтобетонному покрытию он не учитывал стоимость уже уложенного асфальта. То, что битумная обмазка отсутствует, он установил после того, как в некоторых частях вскрывал конструкцию. При проведении экспертизы, была цель установить разницу не того, что не сделали, поэтому не указано, то, что фактически построено и нет разбивки выполненных работ. Были установлены люки полимерные, но они дешевле, при оценке использованы средние цены, это прайс-листы по республике. 

Свидетель Свидетель №9 в судебном заседании показала, что работает в ООО «Стройзаказчике», работает с программой «Грандсмета», проверяет сметы на соответствие при закрытии. Про закупки строительства ФАПов может пояснить, что Технодзор приносил акты КС-2 с объемами, она их проверяла, по указанию начальника отдела. На сами объекты не выезжала. О недостатках сообщала начальнику отдела, после устранения недостатков ей приносили исправленные КС-2. Ошибки были допущены сотрудниками ООО «Еврокомфорт». Затем, КС-2 после подписания направляются в бухгалтерию Минздрава подрядчиком.

Свидетель ФИО43 Р.М. в судебном заседании показал, что является начальником МТО Минздрава, в его обязанности в 2020г. входила работа по строительной части, подача заявок, при проведении капремонтов ведение надзора. Центр по обеспечению занимался тем, что курировал ремонты. По строительству ФАПов они практически не принимали участие, так как было соглашение с ООО «Стройзаказчиком», и они сами заключали ФИО4, сами вели контроль. Через Минздрав проходила только оплаты. Кураторство состояло в том, что они с министром выезжали, смотрели объекты, но не вмешивались, ни во что, это все в компетенции ООО «Стройзаказчика». Недостатки по Еврокомфорту в основном по срокам сдачи, согласно календарному графику на каждый объект.На данный момент все шесть ФАПов введены в эксплуатацию, сейчас функционируют.

Свидетель Свидетель №6 в судебном заседании показал, что занимается в 2018г. -2020г. занимался проектированием ФАПов. Был объявлен конкурс, он подал заявку, и Минздрав назвал сметную стоимость. В 2018г. сметная стоимость порядка 5 млн. 200 тысяч, в2019г.- около 6 млн., а в 2020г.- делали ФАПы размером побольше, и выходили порядка 10 млн. Расценки материала берут от заказчика они получает тех.задание, в зависимости от этого они в интернете берут заявки трех разных организаций сравнивают цены, после чего ставят самую низкую цену. Московская организация Еврокомфорт победила в конкурсе, так как эта фирма очень сильно понизила цену. Он сам вносил изменения, чтобы снизить себестоимость строительства. Договор по авторскому надзору не предполагает внесение изменений, но если у заказчика есть такая просьба,он идет на встречу. В данном случае он осуществлял авторский надзор, но не на всех объектах. Изменения были внесены по плитам перекрытия, онизаменили на деревянные балки с подшивом, и утеплением. Все стены из кирпича, они внутреннюю кладку кирпичей меняли на стеновые блоки, но при этом утеплитель увеличивали на 5 см. Еще меняли тип покрытия, изначально была заложена металлочерепица, поменяли на профнастил. По фундаментам- были заложены ленточные сборные, сделали перерасчет- выполнили буронабивные сваи и поверху пустили ростверг. Внести изменения была инициатива Стройзаказчика.В 2020г. после пандемии стоимость цен на строительные материалы возросла. Перед началом проектирования выезжали на все шесть мест, где планировалось строительство ФАПы будут.

Свидетель Свидетель №7 в судебном заседании показал, что работал руководителем ГКУ Стройзаказчик, в обязанности входило обеспечение работы в государственном учреждении. ФИО4 2020г. по ФАПам были в соответствии с программой по национальному проекту «Медицина», были выделены в РА деньги на строительство 24 ФАПов. Они были заказчиками, были проведены торги, 20 ФАПов выиграла фирма Еврокомфорт. Проектно-сметную документацию готовил проектный институт ИП Свидетель №6, Адыгеягражданпроект. Предмет ФИО4 строительство ФАПов. Еврокомфорт снизило цену на 30-40 процентов, в связи с ним был заключен ФИО4. Министерство здравоохранения РА при заключении соглашения с РФ не указала ГКУ Стройзаказчик - заказчиками, и казначейство отказалось оплачивать, в связи с чем, было принято решение, что заказчиком выступает Минздрав РА. Стройзаказчик выполнял функции строительного контроля. Функции по строительному контролю осуществлялись с помощью лиц, специально назначенных для этого. Они выезжали на места, принимали работы. Ему как руководителю они докладывали. Стройзаказчиком выявлялись недостатки в проектно-сметной документации, такие как излишнее применение конструкций, радиаторы отопления были заложены чугунные, а не современные и т.д. Подрядчик взял на себя слишком много, не было надлежащей организации работы. 20 ФАПов размером до 140 кв.метров, в разных населенных пунктов. Однако, строительство попало на время пандемии, в связи с чем, не было техники на объекте, нехватка людей, существенно подорожали материалы и кроме того, был их дефицит. Проводились совещания по вопросу нарушения графика неоднократно, ФИО42 тоже присутствовал. Принимались решения, об усилении работы, но в конце было принято решение о привлечение подрядных организаций в качестве субподрядчика, чтобы ускорить работы. В 

<

адрес> на строительство ФАПа было принято решение заменить фундамент на железобетонный. Все оформлялипротокольно. Факты выполнения подрядчиком дополнительных работ непредусмотренных, указаны в смете. Все работы документировались, в акте приемке выполненных работ. Работы были недоделаны, так как сделано одно вместо другого. ФИО42 в 

<

адрес> убирал старый фундамент, вполне возможно ему могли не оплатить за это. 

В настоящий момент все шесть ФАПов функционируют, каких-то капитальных ремонтов не проводилось. 

Свидетель Свидетель №5 в судебном заседании показала, что работает в централизованной бухгалтерии ведущим бухгалтером, ведет расчеты с подрядчиками. По обстоятельствам в 2020г. ФИО4 с ООО «Еврокомфорт» может пояснить, что документы поступили, их оплатили, в ее функции входит проверять правильность. По всем поступившим ФИО4 - оплачено. Есть кредиторская задолженность 900 тысяч на ДД.ММ.ГГГГ

<

адрес> означает, что есть акты, а нет счетов на оплату от ООО «Еврокомфорт». Кредиторская задолженность в размере 961 000 рублей выплачена ДД.ММ.ГГГГ На данный момент Минздрав должен Еврокомфорту 29 139, 05 рублей.

Свидетеля Свидетель №25 в судебном заседании показал, что трудоустроен в 

<

адрес>, в должности заместителя начальника строительства и ЖКХ. По ФАПу в 

<

адрес> может пояснить, к ним обратился Стройзаказчик. Ими былорассмотрено заявление Стройзаказчика и дали разрешение на строительство. ФАП в настоящее время функционирует. 

Эксперт ФИО51 в судебном заседании пояснил, что является экспертом строительно-технические экспертизы. Он выявил работы, которые были проведены, но не были отражены в сметах и КС. Были работы, которые обозначены сметной документацией, но не оплачивались. Он проверял КС-2 с выполненными работами. Он выявил много несоответствий по качеству. В рамках данной экспертизы не было возможности изучить все объекты целиком. Из работ, которые сделаны, но они не предусмотрены, запомнилось по поводу системы отопления, по факту сделана система сосниженной закладкой, то есть, сделана не по проекту. Многие детали, оборудование не совпадало с тем, что заложено в КС-2. Если в актах КС2 закрыты материалы то соответственно он увеличивал объем и пересчитывал. При проведении экспертизы он сопоставлял акты КС-2 с фактически выполненными на объекте работами, проводил анализ, все разногласия обсчитывал. Проектная документация означает, что изначально по этим документам должен выполняться объект. В нее сходит сметная документация. Акты КС-2 - это первичная отчетная документация. Акты КС-2 являются ключевыми. На каждый объект выезжал лично и проводил время от 2 часов до 25 часов на каждом объекте. Асфальт оценивал по площади, работ по вскрытию он не проводил, он их учитывал как сделанные работы. 

Оглашенными с согласия всех сторон показаниями свидетеля Свидетель №13 данными им на предварительном следствии, согласно которым в должности главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» он работает с февраля 2020 года. В его должностные обязанности входит контроль за качеством, объемом, технологическим процессом строительных работ и т.д. В марте 2020 года руководителем ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №7 был вынесен приказ о назначении его ответственным за строительным контролем по объектам ФАП в х. ФИО18 

<

адрес>, в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>, в 

<

адрес>, в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>, в 

<

адрес>. Ему известно, что на выполнение строительных работ по вышеуказанным фельдшерско-акушерским пунктам заключены ФИО4 с ООО «Еврокомфорт», с представителями которого по имени ФИО32 и ФИО21 он познакомился после заключения ФИО4 и назначения его ответственным по указанным объектам. ФИО21 представился руководителем, он был уверен, что его фамилия ФИО101, так как знал, что аукционы выиграло ООО «Еврокомфорт» в лице директора ФИО52 его присутствии ФИО102 спрашивал у ФИО21, смогут ли они построить 20-ть объектов ФАП, местоположение которых территориально находилось в различных районах республики. На что ФИО21 ответил, что у них есть и силы, и средства, для того, чтобы охватить такой большой объем работы, что лично у него вызвало сомнения. Вместе с ними они выехали на объекты, произвели осмотры земельных участков с участием кадастровых инженеров. К выполнению работ ООО «Еврокомфорт» не приступило в связи с пандемией. На протяжении нескольких месяцев, примерно к концу мая 2020 года ООО «Еврокомфорт» вообще не приступало к выполнению работ по объектам. Еженедельно проводились планерные совещания с участием представителей ООО «Еврокомфорт» по имени ФИО32 и ФИО33, которого представили прорабом, в ходе которых они поясняли, что сначала у них возникли проблемы с сотрудниками, не было строителей. На последующих планерных совещаниях ООО «Еврокомфорт» докладывало о проблемах со стройматериалами. Затем они сообщили, что закупку стройматериалов произвели и ожидают доставки из-под 

<

адрес>, из 

<

адрес> и т.д. Примерно в июне 2020 года ООО «Еврокомфорт» приступило к устройству фундаментов, которые коллегиально решили поменять на «Ростверк», так как это было быстрее и практичнее. ООО «Еврокомфорт» расчистили строительную площадку, залили фундаменты на контролируемых им объектах, затем произвели обратную засыпку гравийно-песчаной смесью полов. В х. ФИО23 и в 

<

адрес> ООО «Еврокомфорт» приступило к выполнению работ по кирпичной кладке, но на этом работы ООО «Еврокомфорт» были завершены, так как по словам ФИО32, у них не было рабочих, строителей. Примерно в августе 2020 года ФИО32 обратился к нему и уведомил, что дальнейшее строительство будет производить субподрядчик. В х. ФИО23, в 

<

адрес> и в 

<

адрес> работы по субподряду выполнял какой-то предприниматель из 

<

адрес>. На каких условиях и кем было принято трешение о приглашении субподрядчика, ему неизвестно. По всем контролируемым им объектам работы были окончены в конце декабря 2020 года, объекты сданы в эксплуатацию. Согласно актам приемки выполненных работ, он осуществлял приемку по закрепленным за ним ФАП. При этом, акты ему были предоставлены непосредственно ООО «Еврокомфорт» в лице ФИО33, либо ФИО32, в его присутствии акты не подписывались. На планерных заседаниях с участием подрядчика, подрядчика и проектировщика Свидетель №6, технадзоров, главного инженера Свидетель №15 было принято решение о внесении изменений в проектную документацию практически по всем объектам. Так, например, было принято решение о замене ленточных фундаментов, о замене цветовой гаммы кирпичной кладки (в связи с тем, что соседние здания были выполнены из туфа ФИО23 цвета), толщины кровельного покрытия с 0,7 мм на 0,5 мм. Также были внесены изменения в части благоустройства. Насколько он помнит, все эти решения оформлялись протоколами, вносились изменения в проектную документацию, вносились ли изменения в смету, ему неизвестно. Замена кровельного покрытия была связана с необходимостью сокращения сроков поставки, так как профнастил толщиной 0,7 мм был заказной позицией, и его нужно было ждать более месяца.

Оглашенными с согласия всех сторон показаниями свидетеля Свидетель №14 данными им на предварительном следствии, согласно которым в должности главного специалиста группы технического надзора ГБУ Республики Адыгея «Стройзаказчик» он работает с ДД.ММ.ГГГГ. Тогда же, руководитель ГБУ Республики Адыгея «Стройзаказчик», Свидетель №7, назначил его ответственным по контролю за строительством фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных на территории 

<

адрес> Республики Адыгея в количестве 9 пунктов, а именно: в 

<

адрес>, а. Пшикуйхабль, а. Тауйхабль, а. Начерезий, 

<

адрес>, с. ФИО23, и в а. 

<

адрес> Республики Адыгея вколичестве 1 пункта. Генеральным подрядчиком работ при строительстве указанного ФАПа являлось ООО «Еврокомфорт» из 

<

адрес>. Поддерживал он контакт в основном с инженером ПТО указанной фирмы по имени ФИО33, фамилию не помнит, а также в ходе совещаний по строительству объекта, с заместителем директора ООО «Ефрокомфорт» ФИО91 Негласным обязательным условием проверки было посещение ФАПов с периодичностью раз в неделю ? он проверял строительство по четвергам, совершая объезд указанных объектов строительства. Также в случае возникновения необходимости и вопросов, требующих решения, он совершал внеплановые проверки ФАПов. Не может выделить отдельные ФАПы, при строительстве которых возникали проблемы, так как все стройки были практически одинаковые с текущими проблемами, которые сразу устранялись коллегиальным способом при согласовании с представителями заказчика, подрядчика и органа технического надзора. В случае, если изменения касались проекта, то этот момент согласовывался и с проектировщиками. В момент, когда он приступил к выполнению своих должностных обязанностей, на объектах в 

<

адрес>, а. Пшикуйхабль и 

<

адрес> были уже построены фундаменты, а по остальным объектам никакой работы проделано не было, кроме подготовки площадки для строительства. В связи с этим уже стоял вопрос о либо ускорении строительства объектов, либо о расторжении ФИО4. Причиной такого медленного строительства объектов ФИО32 и ФИО33 называли ситуацию, связанную с пандемией. В марте 2020 года, точную дату не помнит, был заключен ФИО4 на выполнение строительных работ с указанным обществом. В августе 2020 года после передачи ему объектов под строительный надзор, он лично проверил объекты, в т.ч. в ауле 

<

адрес>. В указанный период по данному объекту подрядчик подготовил территорию для проведения начальных строительных работ. В ходе общения с представителями подрядчика ему показалось, что они не являются специалистами в области строительства. В ходе строительства ФАПа протокольным решением был изменен вид фундамента с ленточного на монолитную плиту. Общестроительные работы на объекте были окончены до середины ноября 2020 года, в декабре уже проводились внутренние и отделочные работы, устанавливалось необходимое оборудование и т.д. Строительство полностью было окончено до ДД.ММ.ГГГГ. Кроме изменения фундамента протокольным решением изменения коснулись цветовой гаммы облицовочного кирпича с желтого на ФИО23, потолочное перекрытие с бетонного на деревянное, а также толщина листов профнастила с 0,75 мм на 0,5 мм, в связи с тем, что его не было в наличии у поставщиков. Существенных отклонений от проекта не было. После нескольких планерных совещаний с представителями заказчика ООО «Еврокомфорт» все-таки приступил к выполнению работ в конце августа 2020 года. В связи с отставанием от графиков стало очевидно, что ООО «Еврокомфорт» не сможет достроить объекты. Тогда осенью ООО «Еврокомфорт» заключило договоры субподряда со сторонними организациями. Своими силами ООО «Еврокомфорт» достраивало ФАПы в а. Начерезий, а. Тауйхабль и в 

<

адрес>. Когда, кем и какие работы были сданы, он не помнит в связи с большим объемом и масштабами курируемых им объектов. К работам, выполненным ООО «Еврокомфорт», у него часто возникало много вопросов, которые решались по ходу деятельности.

Оглашенными с согласия всех сторон показаниями свидетеля Свидетель №15 данными им на предварительном следствии, согласно которым он в должности главного инженера ГБУ РА «Стройзаказчик» он работает с января 2020 года. В его должностные обязанности входит контроль за деятельностью всех отделов организации. В соответствии с п. ДД.ММ.ГГГГ соглашения б/н от ДД.ММ.ГГГГ между Министерством здравоохранения Республики Адыгея и ГБУ РА «Стройзаказчик» о передаче функций технического заказчика, исполнитель, то есть ГБУ РА «Стройзаказчик» имеет право в необходимых случаях на внесение изменений в проектно-сметную документацию, ее переутверждение и изменение сроков завершения отдельных видов работ или этапов строительства. Решения об изменениях были приняты комиссионно, на совещаниях с участием технадзоров, представителя подрядчика Свидетель №19, автора проекта Свидетель №6 и его. Оформлено это протоколами технического совещания, в проекты непосредственно внесены изменения Свидетель №6. Принятые решения об изменении архитектурных решений являлись более целесообразными по сравнению с теми, что были заложены в проекте. При этом, изменения в сметную документацию, не вносились. Выполненные объемы принимались по фактическому выполнению, не выходящие за пределы сметной стоимости. Изменения в смету не внесены возможно по упущению, по причине большого объема работ. При внесении каких-либо изменений в сметную документацию, проведение экспертизы достоверности сметной стоимости не требовалось, при условии, что сметная стоимость не увеличивается. Принятые изменения к увеличению сметной стоимости по всем объектам ФАП не привели. На вопрос о том, привели ли данные изменения к уменьшению сметной стоимости по всем объектам ФАП, он не смог ответить. Для производства выемки он предоставил проектную документацию с внесенными изменениями по строительству ФАП, в частности ТОМ № Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения по ФАП: в х. ФИО23 МО «

<

адрес>»; в 

<

адрес> МО «

<

адрес>»; в 

<

адрес> МО «

<

адрес>», в 

<

адрес> МО «

<

адрес>»; в а. Нечерезий МО «

<

адрес>»; в а. Тауйхабль МО «

<

адрес>» и других.

Оглашенными с согласия всех сторон показаниями свидетеля Свидетель №16 данными им на предварительном следствии, согласно которым он в должности главного инженера ГБУ РА «Стройзаказчик» он работает с января 2020 года. В его должностные обязанности входит контроль за деятельностью всех отделов организации. В соответствии с п. ДД.ММ.ГГГГ соглашения б/н от ДД.ММ.ГГГГ между Министерством здравоохранения Республики Адыгея и ГБУ РА «Стройзаказчик» о передаче функций технического заказчика, исполнитель, то есть ГБУ РА «Стройзаказчик» имеет право в необходимых случаях на внесение изменений в проектно-сметную документацию, ее переутверждение и изменение сроков завершения отдельных видов работ или этапов строительства. Решения об изменениях были приняты комиссионно, на совещаниях с участием технадзоров, представителя подрядчика Свидетель №19, автора проекта Свидетель №6 и его. Оформлено это протоколами технического совещания, в проекты непосредственно внесены изменения Свидетель №6. Принятые решения об изменении архитектурных решений являлись более целесообразными по сравнению с теми, что были заложены в проекте. При этом, изменения в сметную документацию, не вносились. Выполненные объемы принимались по фактическому выполнению, не выходящие за пределы сметной стоимости. Изменения в смету не внесены возможно по упущению, по причине большого объема работ. При внесении каких-либо изменений в сметную документацию, проведение экспертизы достоверности сметной стоимости не требовалось, при условии, что сметная стоимость не увеличивается. Принятые изменения к увеличению сметной стоимости по всем объектам ФАП не привели. На вопрос о том, привели ли данные изменения к уменьшению сметной стоимости по всем объектам ФАП, он не смог ответить. Для производства выемки он предоставил проектную документацию с внесенными изменениями по строительству ФАП, в частности ТОМ № Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения по ФАП: в х. ФИО23 МО «

<

адрес>»; в 

<

адрес> МО «

<

адрес>»; в 

<

адрес> МО «

<

адрес>», в 

<

адрес> МО «

<

адрес>»; в а. Нечерезий МО «

<

адрес>»; в а. Тауйхабль МО «

<

адрес>» и других.

Оглашенными с согласия всех сторон показаниями свидетеля Свидетель №20 данными им на предварительном следствии, согласно которым примерно в феврале-марте 2020 года ей на мобильный телефон поступил звонок с неизвестного ранее номера телефона, с какого именно она не помнит. Это звонил мужчина, представившийся сотрудником ООО «Еврокомфорт», занимающегося строительством. Предполагает, что ее контакты данное лицо получило из интернет-сервиса «Авито», где она ранее размещала объявление о возможности оказания услуг инженера-сметчика. В ходе телефонного разговора мужчина предложил привлечь ее в качестве инженера-сметчика при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов на территории Республики Адыгея. Насколько она помнит, первоначально речь шла о 18 ФАПах, а в последующем их количество увеличилось до 20. Мужчина поинтересовался ее условиями выполнения данной работы, на что она ответила, что за выполненную работу в месяц от ООО «Еврокомфорт» она хотела бы получать 40 000 рублей. На ее условия мужчина ответил предварительным согласием и назначил встречу для более детального обсуждения вопроса. Встречу он назначил в офисе ООО «Еврокомфорт», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Спустя некоторое время, когда именно, она не помнит, она приехала в офис ООО «Еврокомфорт». Это был большой частный дом, на первом этаже которого располагались рабочие места, снабженные офисной мебелью и техникой. Там ее встретил мужчина, представившийся ФИО21 ? директором ООО «Еврокомфорт». На вид ему было около 40 лет, славянской внешности, ростом около 180-185 см, среднего телосложения. Они сели за стол, еще раз обсудили условия работы, характеристики объектов, после чего она уехала. Тогда же, в офисе ООО «Еврокомфорт» она познакомилась с Свидетель №17, который, как ей пояснил ФИО21, занимался организацией работы на объектах строительства, управленческими делами ООО «Еврокомфорт», а также с Свидетель №21, который занимался всеми производственными вопросами, то есть непосредственно посещал объекты строительства и предоставлял ей информацию относительно объемов строительных работ, используемых материалов, рабочей силы и т. д. Договор о возмездномоказании услуг они подписали лишь в июне 2020 года, договор у нее не сохранился. ФИО21 пояснил ей, что на момент их встречи ООО «Еврокомфорт» только выиграло тендер на строительство ФАПов, велись подготовительные работы и организация строительства. Работала она удаленно, так как специфика работы предоставляла такую возможность. На объектах строительства ФАПов она ни разу не была, офис ООО «Еврокомфорт» посещала всего раза 3. Оплату за выполненную работу она получала безналичным расчетом посредством перечисления на принадлежащий ей банковский счет денежных средств. Денежные переводы за выполненную работу она получала 2 раза в месяц равными частями. Переводы производились с банковских карт, принадлежащих ФИО20 Д., ФИО19 Я. и ФИО17 Р. Все возникающие вопросы она решала с Свидетель №17, который, как ей показалось, ни по образованию, ни по опыту и знаниям к строительным работам отношения не имел. Работала она по договору с ООО «Еврокомфорт» с июня до конца декабря 2020 года. В конце 2020 года ФИО32 сообщил ей, что строительство ФАПов завершено, после чего она подготовила акты выполненных работ в соответствии с информацией, предоставленной ей ФИО32, и направила электронные варианты актов посредством электронной почты на адрес: «karsyn87@mail.ru». 

После этого, в январе 2021 года ей позвонил ФИО32 и сообщил, что по всем объектам строительства ФАПов необходимо сделать корректировочные акты к уже подписанным актам в связи с тем, что на некоторых объектах строительства ФАПов, каких именно она не помнит, объемы фактически выполненных работ отличаются от указанных в ранее подписанных актах выполненных работ как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Нюансов данного вопроса она не знает, так как не интересовалась у ФИО32 насчет этого. После того, как она сделала корректировочные акты и направила их на электронную почту ФИО32, более с представителями ООО «Еврокомфорт» она не контактировала, денежную оплату за выполнение корректировочных актов выполненных работ ни от кого не получала. Сотрудники полиции ей показали фотографию Свидетель №1, но она этого человека никогда не видела, хотя ранее она была уверена, что ФИО21 и есть директор ООО «Еврокомфорт», видимо из-за схожести первых букв в имени. 

По вопросам сметы, в основном по вопросам оформления и правильности составления документов она контактировала с ФИО3 и Свидетель №12. На вопрос, известны ли ей субподрядчики, которые выполняли строительные работы по объектам ФАП по договорам с ООО «Еврокомфорт», она пояснила, что ООО «Оксиген-М» выполняло работы в 

<

адрес> и 

<

адрес>, ООО «Севкавстроймонтаж» - в а. Пшикуйхабль и в 

<

адрес>, ООО «Ассоки»- 

<

адрес> и 

<

адрес>, ООО «Ремстройсервис» - 

<

адрес>, ООО «Домострой» в 

<

адрес>, ООО «СМУ-38»-

<

адрес>-веселый, ООО «Марк-сервис» - 

<

адрес> и 

<

адрес>, ИП Хагур - 

<

адрес> и с. ФИО23, по остальным объектам субподрядчиков не было, строительство осуществлялось силами ООО «Еврокомфорт».

Оглашенными с согласия всех сторон показаниями свидетеля Свидетель №26 данными им на предварительном следствии, согласно которым в должности главного инженера в ООО «ШовгеновскДорСтрой» работает с октября 2020 с 2018 года, до этого работал в этой же компании в должности прораба. Основным видом деятельности ООО «ШовгеновскДорСтрой» является благоустройство территорий, строительство и ремонт автомобильных дорог. Руководителем Общества является ФИО53 Примерно в середине ноября 2020 года, руководитель Общества дал емупоручение встретиться с представителем генподрядчика ООО «Еврокомфорт» строительству фельдшерско-акушерских пунктов в 

<

адрес>, в х. ФИО23 и в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>, сообщив, по телефону указанный представитель по имени ФИО32 высказал намерения привлечь их для выполнения работ по благоустройству. Он созвонился с ФИО32 по номеру телефона 

<

***> и встретился с ним сначала на объекте строительства в 

<

адрес>, где ФИО32 показал ему план благоустройства, согласно которому необходимо было выполнить разработку грунта, установку садовых и дорожных бордюров, устройство основания на тротуарах и проезжей части, устройство покрытия на тротуарах и проезжей части. С ФИО32 они обговорили, что материал использовался их. Он произвел соответствующие замеры, доложил руководителю, после чего был заключен договор № субподряда от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 82410 рублей 39 копеек (с учетом стоимости материала). Также в тот же день, вместе с ФИО32 он осуществил выезд на объекты в 

<

адрес>, в х. ФИО23, но по данным объектам, со слов ФИО32 были допущены ошибки при проектировании, в связи с чем, они не руководствовались планом благоустройства, а произвели работы по схемам заказчика, предоставленным ему ФИО32. Никаких схем у него не сохранилось, ФИО32 на месте показал и объяснил какие виды работ необходимо сделать, он произвел замеры. Виды работы во всем объектам идентичны, но разные объемы. Так, на выполнение работ х. ФИО23 был заключен договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 363 529 рублей 76 копеек, а по объекту ФАП в 

<

адрес> был заключен договор № субподряда от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 468299 рублей 59 копеек. Обстоятельства заключения и подписания договоров мне неизвестны. В первых числах декабря 2020 года они приступили к работам по всем объектам и завершены они были к ДД.ММ.ГГГГ. Работы по благоустройству были закончены, о чем он сообщил по телефону ФИО32, а он сказал, что он проедет и посмотрит, после чего он перезвонил и сказал, что все в порядке, ими были подготовлены акты по форме КС-2 по всем объектам и предоставили их заказчику для подписания, когда они были подписаны руководителем. 30 или ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет общества поступили денежные средства от ООО «Еврокомфорт» в полном объеме, задолженность отсутствует. В настоящее время документы по взаимоотношениям ООО «ШовгеновскДорСтрой» с ООО «Еврокомфорт» по обстоятельствам строительства фельдшерско-акушерских пунктов в х. ФИО23, в 

<

адрес> и в 

<

адрес>, в частности, договоры субподряда №, 6,7 от ДД.ММ.ГГГГ, локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат находятся при ней и он готов их добровольно выдать. К протоколуприобщает копию страниц своего паспорта. За время работ на объекты приезжали представитель по имени ФИО33 и ФИО34, ФИО32 в его присутствии не приезжал, с другими представителями заказчика он не встречался. С Свидетель №1 и ФИО1 не знаком. За время работы видел ФИО32 два раза, на «аватарке» с вышеуказанным номером, покоторому он связывался с ФИО32, имеется его фотография и она соответствуетдействительности. Работы по наименованию, по объемам и стоимости указанным в акте о приемки выполненных работ № и № по х. ФИО23, сданные ООО «Еврокомфорт» заказчику Министерству здравоохранения Республики Адыгея соответствуют работам, выполненным ООО «ШовгеновскДорСтрой». Работы по наименованию, по объемам и стоимости указанным в акте о приемке выполненных работ № по 

<

адрес>, сданный ООО «Еврокомфорт», заказчику Министерству здравоохранения Республики Адыгея соответствуют работам, выполненным ООО «ШовгеновскДорСтрой». Работы по наименованию, по объемам и стоимости указанным в акте о приемки выполненных работ № и № по 

<

адрес>, сданные ООО «Еврокомфорт» заказчику Министерству здравоохранения Республики Адыгея соответствуют работам, выполненным ООО «ШовгеновскДорСтрой».

Оглашенными с согласия всех сторон показаниями свидетеля Свидетель №1 данными им на предварительном следствии, согласно которым примерно с 2014 года работал в ООО «Интеллект-ФИО41», в которой единственным учредителем и руководителем являлся ФИО42 В.В.. В 2019 году примерно весной-летом, ФИО42 В.В. попросил его переоформить на свое имя компанию ООО «Еврокомфорт» (далее ? Общество), которое также принадлежало ФИО42 В.В., пояснив, что это необходимо сделать на время, до тех пор, пока компанию ООО «Интеллект-ФИО41», в которой он работал в подчинении уФИО1, не снимут с реестра недобросовестных поставщиков. Никаких условий переоформления компании они не обсуждали и не обговаривали, он согласился на предложение ФИО42 В.В. абсолютно безвозмездно, продолжая исполнять обязанности специалиста в ООО «Интеллект-ФИО41», пользовался корпоративным номером телефона 

<

***>, приказ о назначении его на должность генерального директора Общества он считал формальностью. Он не знает, по какой причине ФИО42 В.В. обратился именно к нему с просьбой переоформить Общество, учитывая, что они не поддерживали дружеских отношений. Денежные средства, поступавшие от деятельности Общества распределял ФИО42 В.В.. По указанию ФИО42 В.В., он вносил какие-то суммы денежных средств на расчетный счет фирмы, которые ему передавал наличными ФИО42 В.В.. Иногда это было нужно для того, чтобы оплатить какие-то счета, а иногда деньги должны были находиться на счете для участия организации в аукционе. Когда Общество аукцион не выигрывало, ФИО42 В.В. давал указание снять деньги со счета, оформив это договором займа и вернуть. Никакой задолженности перед Обществом он не имеет, на личные цели никогда деньги не получал и своих личных денег на счет Общества не вносил. Кто вел бухгалтерский учет Общества и занимался заключением договоров, ФИО4, он не знает, цифровой подписи у него нет, она находилась в распоряжении ФИО42 В.В. В целом, к деятельности Общества он никакого отношения не имел, иногда ФИО42 В.В. предоставлял ему на подпись какие-то документы, но в суть он не вникал. Также, со слов ФИО42 В.В., ему известно, что часть документов ФИО42 В.В. подписывал от его имени, об этом он знает в общих чертах, естественно, что при подписании каждого документа ФИО42 В.В. его разрешения не спрашивал. Обстоятельств участия Общества в аукционах на право проведения строительства фельдшерско-акушерских пунктов на территории Республики Адыгея он не помнит, а точнее в феврале-марте 2020 года, ФИО42 В.В. уведомил его, что Общество примет участие в аукционах, пояснив, что планирует построить 5-6 фельдшерско-акушерских пунктов на территории Республики Адыгея. Он, как специалист по закупкам в ООО «Интеллект-ФИО41» занимался аукционами, поэтому и в этом случае, просто выполнил указание ФИО42 В.В., который лично принимал решение о снижении стоимости ФИО4. По итогам аукционов в марте 2020 года Общество стало победителем аукционов на строительство 20 ФАПов. Кто непосредственно от имени Общества заключал ФИО4 в электронном виде на строительство фельдшерско-акушерских пунктов на территории Республики Адыгея, он не помнит.

В период времени с марта 2020 года по декабрь 2020 года, в связи с пандемией, он находился, по адресу: 

<

адрес>, никуда не ездил. Об обстоятельствах строительства фельдшерско-акушерских пунктов на территории Республики Адыгея ему ничего неизвестно, кроме того, что фельдшерско-акушерские пункты в а. Нечерезий, в а. Тауйхабль, в 

<

адрес>, в 

<

адрес>, в х. ФИО23 и в 

<

адрес> были построены силами Общества, а оставшиеся фельдшерско-акушерские пункты строились с привлечением субподрядчиков, с которыми он не знаком, с представителями заказчика, либо технадзорами он не знаком и не встречался. Насколько ему известно от ФИО42 В.В., работы по всем ФАПам выполнены в полном объеме. Что касается сдачи работ по построенным объектам и подписания актов по форме КС-2 и КС-3, оплаты, поступившей от Министерства здравоохранения Республики Адыгея на расчетный счет Общества по объектам строительства ФАП, ему так же пояснить нечего. К факту сдачи объектов никакого отношения не имеет, КС-2 и КС-3 он не подписывал, со слов ФИО42 В.В. от его имени подписал их ФИО42 В.В., но об этом последний ему сказал уже в ходе следствия.

Также добавил, что на территорию Республики Адыгея или в 

<

адрес> он мог приезжать по просьбе ФИО42 В.В. только один или два раза в офис, когда нужно было передать какие-то документы, какие именно, он не помнит. Примерно в середине лета 2021 года по почте ему пришло уведомление о том, что произошла смена генерального директора. Кем было принято решение и на основании чего, ему не известно, хотя он лично просил ФИО42 В.В. решить этот вопрос, так как фактически генеральным директором Общества никогда не являлся. В настоящее время учредителем Общества и генеральным директором является ФИО54. Он добавил, что никакого отношения к деятельности Общества он не имел и не имеет, решений никаких не принимал, генеральным директором стал лишь по просьбе ФИО42 В.В. формально, то есть был подставным лицом.

Оглашенными с согласия всех сторон показаниями свидетеля Свидетель №3 данными им на предварительном следствии, согласно которым в должности министра здравоохранения Республики Адыгея он работает с ДД.ММ.ГГГГ. В 2020 году Министерству здравоохранения Республики Адыгея доведены лимиты бюджетных обязательств на строительство фельдшерско-акушерских пунктов в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», осуществлялось строительство 23 фельдшерско-акушерских пунктов на территории Республики Адыгея. Об обстоятельствах проведения аукционов и заключения ФИО4 ему ничего неизвестно. Ему известно, что ООО «Еврокомфорт» стало победителем аукционов и занималось строительством 20-ти объектов ФАП на территории Республики Адыгея. Изначально заказчиком выступало Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик», однако, в июне 2020 года было заключено дополнительное соглашение между ГБУ РА «Стройзаказчик», Министерством здравоохранения Республики Адыгея и подрядчиком ООО «Еврокомфорт» о перемене заказчика «Дополнительное соглашение к ФИО4 о перемене заказчика «Передача прав и обязанностей по договору 3 лицу», согласно которым права и обязанности заказчика переданы Министерству здравоохранения Республики Адыгея. Это было связано с тем, что ГБУ РА «Стройзаказчик» ввиду норм бюджетного законодательства не могло оплачивать данные работы. Вышеуказанное соглашение было передано ему на подпись через приемную, в числе других документов, поступило оно от ГБУ РА «Стройзаказчик» и насколько он помнит, в документе была подпись от имени ГБУ РА «Стройзаказчик», а также подпись подрядчика ООО «Еврокомфорт», руководителем которого является Свидетель №1 Об этом ему известно исходя из имеющихся документов, но сам лично он с Свидетель №1 не знаком и никогда не встречался. 

Вместе с тем, ДД.ММ.ГГГГ между Министерством здравоохранения Республики Адыгея в его лице и Государственным бюджетным учреждением Республики Адыгея «Стройзаказчик» в лице руководителя Свидетель №7 заключено соглашение о передаче части функций технического заказчика, связанных с подготовкой аукционной документации, строительством объекта и вводом объекта в эксплуатацию. В дальнейшем, ГБУ РА «Стройзаказчик» осуществлял функции технадзора и контролировал сроки и качество работ. По информации, полученной от ГБУ РА «Стройзаказчик», им, как заказчику, стало известно о некоторых нарушениях сроков выполнения работ и СНИП. Неоднократно представители ООО «Еврокомфорт» приглашались на совещания, в том числе и с его участием, и с участием главы Республики, где обговаривались сроки строительства. В указанных совещаниях участие от ООО «Еврокомфорт» принимали ФИО42 В.В. и ФИО27 А.В., которые лично убеждали, что имеют возможность и выполнят все предусмотренные контрактами работы в срок. Какую должность ФИО42 В.В. и ФИО27 А.В. занимали в ООО «Еврокомфорт» ему неизвестно, их документов он не видел, так как подключился к совещаниям уже летом 2020 года. Контрактами предусмотрено авансирование работ, в связи с чем, примерно в июне 2020 года на расчетный счет Общества были перечислены денежные средства в виде аванса по всем ФИО4. То есть со своей стороны ими были выполнены все условия. Примерно осенью, точно он не помнит, в ходе очередного совещания ФИО27, либо ФИО42 сказали, что у них возникли проблемы, не хватает персонала и в связи с тем, что они сильно «упали в цене» они, возможно не смогут выполнить работы в оговоренные сроки. Стало понятно, что подрядчик сильно отстает от сроков, и именно тогда главой Республики было предложено рассмотреть вариант с привлечением субподрядчиков, чтобы завершить строительство всех объектов. Обстоятельства заключения договоров субподряда, условия их заключения и обстоятельства непосредственного выполнения работ, ему неизвестны. В ходе одного из совещаний, было принято решение о внесении изменений в проектную документацию, в части замены некоторых строительных материалов. Это было согласовано подрядчиком и техническим заказчиком, то есть ГБУ РА «Стройзаказчик». По какой причине было принято это решение, он не может пояснить, полагает, что это решение принималось исходя из технических характеристик объектов. Так, например, из доклада технадзоров он помнит, что проектом предусмотрены железобетонные перекрытия, но была произведена замена на деревянные, так как в одноэтажном здании не было никакой необходимости так утяжелять конструкцию. Вносились ли изменения в сметную документацию и должны ли быть внесены, ему неизвестно, это входило в компетенцию технического заказчика. В связи с тем, что возникла необходимость в проведении дополнительных работ, по каждому ФИО4 дополнительным соглашением была измена сумма: по ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ауле 

<

адрес>» и дополнительному соглашению к нему сумма составила 3 879 736 рублей; по ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ауле 

<

адрес>» и дополнительному соглашению к нему сумма составила 4 977 416 рублей 54 копейки; по ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>» и дополнительному соглашению к нему сумма составила 4 127 235 рублей 12 копеек; по ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО18 

<

адрес>» и дополнительному соглашению к нему сумма составила 3 885 235 рублей 12 копеек, из которых ООО «Еврокомфорт» перечислено 3 424 447 рублей 07 копеек, остаток по ФИО4 составил 460 788 рублей 05 копеек (на эту сумму не было выставлено счетов и актов КС-2); по ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>» и дополнительному соглашению к нему сумма составила 3 868 735 рублей 12 копеек; по ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес>» и дополнительному соглашению к нему сумма составила 3 834 633 рубля 74 копейки, из которых ООО «Еврокомфорт» перечислено в 2020 году 2 881 951 рубль 20 копеек, остаток по ФИО4 на ДД.ММ.ГГГГ составил 952 682 рубля 54 копейки (на эту сумму не было выставлено счетов), из них кредиторская задолженность ? 931 971 рубль 09 копеек; ДД.ММ.ГГГГ ООО «Еврокомфорт» были перечислены 931 971 рубль 09 копеек, после чего остаток по ФИО4 составил 20 711 рублей 45 копеек.

Акты выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3 предоставлялись ему на подпись по мере выполнения определенных этапов работ, но преимущественно в декабре 2020 года, когда работы по всем объектам строительства были завершены и передавались ему на подпись от ГБУ РА «Стройзаказчик» через приемную, в документах уже были подписи от имени ГБУ РА «Стройзаказчик», а также подписи подрядчика ООО «Еврокомфорт». Кем именно подписывались акты КС-2 от имени подрядчика, ему неизвестно, в его присутствии документы не подписывались. Им документы были подписаны в виду того, что работы были приняты технадзорами, в чьи непосредственные обязанности входили контроль и приемка работ по строительству ФАПов. Общая сумма всех ФИО4, заключенных с ООО «Еврокомфорт» с дополнительными соглашениями составила 81 425 167 рублей 08 копеек, из которых перечислено на общую сумму 76 631 921 рубль 12 копеек, остатки по ФИО4 на конец года составили на сумму 4 793 245 рублей 96 копеек, из которых 961 111 рублей 04 копейки составила кредиторская задолженность на ДД.ММ.ГГГГ, которая была погашена в 2021 году. 

О том, что какая-то часть работ не выполнена в ходе строительства фельдшерско-акушерских пунктов он узнал лишь из доклада представителя потерпевшего ФИО16, на момент подписания КС-2 и КС-3, он об этом не знал. Возможность обратиться с гражданским иском представителю потерпевшего разъяснена, от имени Министерства здравоохранения Республики Адыгея иск будет подан в суде.

Оглашенными с согласия всех сторон показаниями свидетеля Свидетель №8 данными им на предварительном следствии, согласно которым в должности исполняющего обязанности руководителя ГБУ Республики Адыгея «Стройзаказчик» он работает с ДД.ММ.ГГГГ. С 2010 года по ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности заместителя руководителя ГБУ РА «Стройзаказчик».

Обстоятельства проведения аукционов на строительство фельдшерско-акушерских пунктов на территории Республики Адыгея, а также заключения ФИО4 с ООО «Еврокомфорт» ему неизвестны. В ГБУ РА «Стройзаказчик» в 2020 году проводились плановые технические совещания, на которых обсуждались вопросы деятельности учреждения, в том числе связанные со строительством ООО «Еврокомфорт» фельдшерско-акушерских пунктов на территории Республики Адыгея. На данных совещаниях присутствовали руководитель ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №7, он, специалисты технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик», за которыми были закреплены объекты строительства, а также два представителя ООО «Еврокомфорт». Одного представителя ООО «Еврокомфорт», как ему кажется, звали ФИО33, а второго -ФИО32, их фамилий он не знает, описать и опознать не может. Ему известно, что Свидетель №13, работающий в ГБУ РА «Стройзаказчик» в должности главного специалиста группы технического надзора, в 2020 году по приказу на тот момент руководителя учреждения ФИО55 был назначен для осуществления технического контроля за строительством ФАПов в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>, в хуторе ФИО18 

<

адрес> и в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес> Республики Адыгея. В его обязанности входил контроль за строительством вышеуказанных ФАПов, а также осуществление приемки работ. Контроль за строительством ФАПов в а. 

<

адрес>, в а. 

<

адрес> и в 

<

адрес> Республики Адыгея осуществлял главный специалист группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14

В ходе строительства указанных ФАПов возникали технические вопросы, которые решались на технических совещаниях, упомянутых им ранее. Всех вопросов, которые поднимались на совещаниях по указанным ФАПам, он не помнит ввиду давности событий и большого объема работ, выполняемых учреждением. Вопросы первоначально касались фундаментов здания, которые решением совещания были заменены на свайные. Также помнит, что изменения касались кровли, а именно покрытие кровли толщиной 0,75 мм было заменено на профильный лист толщиной 0,5 мм, так же было принято решение о замене плит перекрытия с железобетонных на деревянные конструкции. По каждому ФАПу об вносимых изменениях он детально пояснить не может, так как не помнит, но все решения о внесении изменений фиксировались и утверждались протоколами планерных совещаний, а затем направлялись проектировщику для внесения изменений в проектную документацию. Эти решения были приняты с целью облегчить конструктив зданий, сократить сроки строительства, все изменения, насколько он помнит, вносились в рамках сметной стоимости строительства объектов. Градостроительный кодекс РФ не запрещает замену одних видов работ и материалов на другие, не ухудшая качество применяемых материалов, если сметная стоимость при этом не увеличивается. О том, когда, кем и какие работы по строительству указанных ФАПов были сданы технадзорам, при каких обстоятельствах и кем подписывались акты КС-2, а также в целом, кто непосредственно осуществлял строительные работы по этим объектам, ему неизвестно.

Оглашенными с согласия всех сторон показаниями свидетеля Свидетель №12 данными им на предварительном следствии, согласно которым она работает в должности начальника отдела сводного планирования и ценообразования ГБУ РА «Стройзаказчик». В ее должностные обязанности входит общее руководством отделом, проверка актов приемки выполненных работ на их соответствие сметно-нормативной базе в программном комплексе ПК Гранд-смета, подготовка аукционной документации на выполнение строительно-монтажных работ. 

Примерно в начале 2020 года после передачи им проектной документации от Министерства здравоохранения Республики Адыгея на строительство 23 фельдшерско-акушерских пунктов, ей было поручено подготовка аукционной документации, в которую входит информационная карта, проект ФИО4, расчет начальной максимальной цены ФИО4, оглавление и вводной части с ссылками на 44 ФЗ, техническая часть, проектная документация. После подготовки документация была направлена в Комитет Республики Адыгея по регулированию контрактной системы для проверки и размещения на сайте. Аукцион проводится на электронной площадке. По результатам аукциона на сайте размещается протокол, после чего в течение 5 дней проект ФИО4 ими направляется победителю аукциона, в этом случае победителем стало ООО «Еврокомфорт», с которым заключены ФИО4 на выполнение строительных работ по 20 фельдшерско-акушерским пунктам на территории Республики Адыгея. У нее в подчинении находится два сотрудника: ФИО56 и ФИО57, которым она поручила проверку соответствия применяемых расценок в актах КС-2 сметной нормативной базе в Гранд смета. Об обстоятельствах строительства и приемки работ по ФАП ей ничего неизвестно. Из представителей ООО «Еврокомфорт» она видела, что документы предоставлял мужчина по имени ФИО32. Объекты были закончены в конце декабря 2020 года, акты по форме КС-2 по мере их накопления передавались для подписания в Министерство здравоохранения Республики Адыгея, откуда возвращался уже подписанным их экземпляр.

Оглашенными с согласия всех сторон показаниями свидетеля ФИО27 А.В. данными им на предварительном следствии, согласно которым примерно 8-9 лет назад он познакомился с ФИО42 В.В., обстоятельств знакомства он уже не помнит, но с указанного времени они с ним поддерживают обычные рабочие отношения, дружеских отношений не поддерживают. Ему известно, что ФИО42 является владельцем ООО «Интеллект-ФИО41», которое занимается выполнением услуг по государственным ФИО4, точно ему неизвестно. Примерно в марте 2020 года к нему обратился ФИО42 В.В. и попросил помочь ему в контроле за строительством фельдшерско-акушерских пунктов на территории Республики Адыгея, а также заниматься снабжением. Между ними никаких финансовых вопросов не обговаривалось, выплачивать заработную плату или иную какую-то материальную помощь ему ФИО42 В.В. не обещал. Он согласился помочь ему, так как на тот период времени ничем не занимался и был уверен, что ФИО42 также помог бы ему, если бы ему понадобилась помощь. Примерно спустя неделю или две после этого разговора, он вместе сРябуха приехал в 

<

адрес>, где по 

<

адрес> он снимал жилой дом, который также использовали под офис. В офисе он ознакомился с документами, в частности с контрактами и проектной документацией по строительству фельдшерско-акушерских пунктов (далее ФАП). Так, ему стало известно, что ООО «Еврокомфорт» выиграло аукционы на строительство 20-ти ФАПов на территории Республики Адыгея. Из документов он узнал, что генеральным директором ООО «Еврокомфорт» является Свидетель №1, который являлся сотрудником ФИО42 В.В. ООО «Интеллект-ФИО41» и занимался участием в торгах и аукционах. ФИО42 позиционировал себя владельцем и руководителем ООО «Еврокомфорт», а то, является ли он участником этого Общества или нет, он не вникал. ФИО101 он видел в офисе в городе Белореченске всего пару раз. Специальными познаниями в строительстве он не обладает, соответствующего образования не имеет. В его задачи входил поиск техники, материалов, наемных рабочих. Со слов ФИО42, он планировал, что строительство ФАПов он будет осуществлять силами наемных работников-граждан Узбекистана, но из-за того, что границы закрыли в связи с пандемией, пришлось искать наемных рабочих в Республики Адыгея. Обстоятельства документального оформления трудовых взаимоотношений с наемными рабочими, ему неизвестны. ФИО21 непосредственно занимался документацией, но кем она была подписана ФИО101, либо ФИО21 ему неизвестно. От имени ФИО101 он ни одного документа не подписывал. Чем занимался сам ФИО101, ему неизвестно, никаких контактов с ним не поддерживал, кроме того, что связывался с ним по телефону, в тех случаях, когда не мог связаться с ФИО42 В.В. В случаях получения информации о совещаниях, связанных со строительством фельдшерско-акушерских пунктов на территории Республики Адыгея, ему необходимо было передавать эту информацию ФИО42 В.В., который не всегда был на связи, в связи с чем ему приходилось звонить Свидетель №1, который был всегда на связи с ФИО42 В.В.. ФИО42 давал ему наличные денежные средства, чтобы он мог оплачивать за материалы, оборудование, работу, иногда ФИО42 перечислял ему денежные средства на карты «Сбербанка», «Альфа-банка», «Тинькоф». Так, он брал в аренду оборудование в городе Белореченск и познакомился с мужчиной по имени ФИО33, которого он пригласил для осуществления контроля за строительством ФАПов, так как он не строитель. Насколько ему известно, у ФИО42 было 4 автомобиля ГАЗЕЛЬ, на которых он и ФИО42, наемные работники передвигались по объектам. Они выполнили работы по устройству фундаментов примерно по 10-ти объектам ФАП, по каким конкретно и кто именно выполнял эти работы, он назвать не может за давностью событий. В основном с рабочими рассчитывался ФИО21, иногда и ему поручал передать денежные средства. Насколько он помнит, сначала заказчиком являлось ГБУ РА «Стройзаказчик», а затем- Министерство здравоохранения Республики Адыгея, при этом, в зависимости от занятости, то он, то ФИО42 принимали участие в совещаниях, где обсуждались вопросы сроков строительства. Со слов ФИО42, двое мужчин по имени ФИО26 и Нурбий вышли на него и предложили взять два объекта на субподряд, в результате чего ФИО42 согласился, эти объекты располагались в 

<

адрес>, но населенные пункты он не помню. Спустя какое-то время, эти ребята взяли еще два объекта на субподряд в том же районе. Из-за нехватки людей и проблемами с поставкой материалов, в связи с пандемией, они стали отставать от сроков строительства, вышли из графика, что неоднократно обсуждалось на совещаниях с участием заказчика. ФИО42 принял решение отдать все объекты на субподряд, много субподрядчики отказывались, говоря, что строительство этих объектов является убыточным. По какой причине на аукционе была снижена цена по ФИО4 и кем было принято это решение, мне неизвестно. Из всех привлеченных субподрядчиков он запомнил лишь «Оксиген», «Форвард», «СМУ-38», «Марк-сервис», «Домострой», «Ассоки», «Севкавстроймонтаж», ООО «Ремстройсервис». В 

<

адрес> и в 

<

адрес> работы выполняло ООО «Оксиген», он общался с Хизиром Якубовичем и его сыном по имени ФИО30; «Форвард» выполняло работы в 

<

адрес> и с. ФИО23 

<

адрес>, общался с женщиной по имени Галина и мужчина по имени Ислам; «СМУ-38» выполняло работы в 

<

адрес>, общался с мужчиной по имени ФИО26; «Марк-сервис» выполняло работы в 

<

адрес> и 

<

адрес>, общался с девушкой по имени Елена; ООО «Ремстройсервис» выполняло работы в 

<

адрес> и в 

<

адрес> (ФИО7), общался с представителем по имени ФИО26; «Домострой» выполнял работы либо в х. ФИО23, либо Политотдел, и еще один объект в ФИО44 

<

адрес>; «Ассоки» и «Севкавстроймонтаж» выполняли работы в 

<

адрес>, Нововочепший, в ауле Пшикуйхабль, в поселке Красненском. На каком этапе каждый из субподрядчиков приступил к работе, он не помню. Ход работы субподрядчиков по объектам ФАП ни он, ни ФИО42 не контролировали, так как функции контроля были возложены на «Стройзаказчик», также контроль осуществляли главы поселений, насколько он помню. Со слов ФИО21, оплата по договорам субподряда производилась за минусом выполненных работ до появления субподрядчика. Он в ООО «Еврокомфорт» оформлен не был, к распоряжению денежными средствами никакого отношения не имел, доверенности на представление интересов Общества, также не имел. Так как ни он, ни ФИО42 не имели строительного образования и познаний в строительстве, они сразу договорились, что субподрядчики сами защищают свои объемы выполненных работ перед «Стройзаказчиком». Таким образом, только после того, как акты КС-2 и КС-3 были проверены и согласованы с технадзорами, подписаны технадзорами, только после этого они подписывались ООО «Еврокомфорт», но кем именно, ФИО42 или ФИО101, ему неизвестно. Он находился на территории Республики Адыгея примерно неделю, после чего на две недели уезжал в 

<

адрес>, поэтому утверждать, кем именно были подписаны документы КС-2 и КС-3, ему неизвестно. Часть документов от ООО «Еврокомфорт» готовили субподрядчики, а часть-девушка по имени ФИО34, которая проверяла лишь правильность оформления и естественно, не могла проверить объемы. Со слов ФИО42 ему известно, что к окончанию 2020 года работы по всем объектам были завершены, работы выполнены в полном объеме. В а. Нечерезий, 

<

адрес>, в а. Тауйхабль, в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес> работы производились собственными силами, без заключения договоров субподряда, находили бригады, но кого именно, он не помнит. Кто сдавал работы технадзору по вышеуказанным объектам, работы по которым производились ООО «Еврокомфорт», он точно не знает, либо ФИО33, либо ФИО21. Вводом объектов в эксплуатацию мог заниматься любой из тех, кто находился в 

<

адрес>, то есть либо он, либо ФИО21, либо ФИО33. На совещаниях он познакомился со всеми курирующими технадзорами, но, когда объекты были переданы на субподряды, необходимость в общении с технадзорами отпала. По своим 4-м объектам они общались с технадзорами по имени ФИО30 и ФИО29. На вопрос, где хранится печать ООО «Еврокомфорт», первичные бухгалтерские документы, подтверждающие оплату материалов, договоры, КС-2, КС-3, он ответил, что ему об этом неизвестно. Лучше адресовать этот вопрос ФИО42. За период строительства ФАПов ФИО42 В.В. ему были перечислены примерно 100 000 рублей, на карту «Сбербанка».

Оглашенными с согласия всех сторон показаниями свидетеля Свидетель №19 данными им на предварительном следствии, согласно которым примерно в период с 2015 года по 2020 год он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, занимался прокатом строительного оборудования на дому. В 2020 году он закрыл ИП и ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировался в качестве самозанятого. В июле 2020 года к нему обратились ранее незнакомые ему мужчины, как позже в ходе беседы он узнал, что они являются сотрудниками ООО «Еврокомфорт», это были Свидетель №17 и ФИО1, который представился ему соучредителем, а ФИО27 сказал, что является заместителем директора. ФИО27 и ФИО42 брали у него в аренду строительное оборудование: генераторы, отбойный молоток, вибратор для бетона, бензопилу, бетономешалку, тепловую пушку, виброплиту и другое. За аренду оборудования в основном ФИО32 оставлял аванс, а потом оплачивал либо наличными, либо перечисляли на карту. Ребята стали постоянными клиентами, они стали поддерживать дружеские отношения. В ходе общения он узнал, что ФИО32 из 

<

адрес>, а ФИО21 из 

<

адрес>, но проживают в городе Москве, они не имели никакого отношения к ведению строительства, не понимали в строительстве ничего, от слова «совсем». У них были два или три автомобиля «Газель», которые они взяли в лизинг, работали две бригады строителей. Проживали они на съемном доме в городе Белореченске по 

<

адрес>. Со слов ФИО27 и ФИО42, он узнал, что их фирма выиграла аукцион на строительство примерно 20-ти фельдшерско-акушерских пунктов (далее ФАП) в различных районах Республики Адыгея. Об обстоятельствах проведения аукционов и заключения ФИО4 они ему не рассказывали, поясняли, что им нужны строители для консультаций и ведения исполнительной документации. Он согласился им помочь, ему обещали, что оформят официально, сообщили номер приказа, на основании которого он был оформлен, но самого приказа и договора он не видел. Фиксированной оплаты ему не обещали, но за ведение исполнительной документации (акты освидетельствования скрытых работ, журналы на ведение скрытых работ) за один объект ему обещали 20 000 рублей. В его обязанности также входил выезд на объект, осмотр и оценка качества работ, согласование с технадзорами тех или иных вопросов по проектно-сметной документации. Если он целый день находился на объекте, то ему оплачивали 1500 рублей, также ему оплачивали бензин. Денежные средства ему передавали и ФИО27 и ФИО42, в том числе переводили на карту. В среднем в месяц выходило примерно 45000 -50000 рублей. В «Стройзаказчике» он общался в основном с Свидетель №14 по 

<

адрес>, по ФИО44 

<

адрес> с Свидетель №13, по 

<

адрес> с технадзором по имени ФИО28, по 

<

адрес>-с Свидетель №11 По словам Свидетель №17, на проводимом совещании при главе Республики Адыгея, было принято решение о том, чтобы самые проблемные объекты нужно отдать субподрядным организациям, затем отдали и все остальные объекты, так как ООО «Еврокомфорт» не успевало по срокам закончить работы по совокупности причин: во-первых не было собственных сотрудников, а за такую небольшую стоимость тяжело было найти субподрядчиков; сильно подорожала стоимость материалов; сдвинули сроки из-за пандемии, а также были финансовые проблемы, в связи с тем, что объекты были разбросаны по всей территории Республики Адыгея, то есть увеличились накладные расходы. На 6 объектах насколько он помнит, субподрядчики приступили на стадии сдачи фундаментов, по двум объектам ООО «Еврокомфорт» выполнило работы по кладке стен, после чего зашли субподрядчики, а на остальных объектах зашли субподрядчики после выполнения всех внутренних работ и выполнения кровли. 

Что касается проектно-сметной документации, то практически по всем объектам она была некорректной, были несовпадения проекта со сметами, было заложено оборудование, которое уже не выпускалось, не было высотных привязок. На совещаниях с участием ГБУ РА «Стройзаказчик» принимались решения об изменениях в проекте, оформлялось ли это официально, ему неизвестно. На таких рабочих встречах с сотрудниками ГБУ РА «Стройзаказчик» (технадзорами) он принимал участие практически еженедельно. От ООО «Еврокомфорт» присутствовал ФИО32. Никакого отношения к приемке-сдаче работ он не имеет, равно как к финансовой части и сметам. В конце года он просьбе ФИО27 передавал закрывающие документы по объектам, то есть возил их от ГБУ РА «Стройзаказчик» в Министерство здравоохранения Республики Адыгея, просто в качестве курьера. В сметах была заложена минимальная стоимость, так как на аукционе ООО «Еврокомфорт» «упало» очень сильно, в связи с чем, строительство этих объектов для Общества являлось убыточным. После сдачи объектов, он более с ООО «Еврокомфорт» не работает, никакой документации у него не осталось. Насколько он знает, в настоящее время у ФИО32 объект в Крыму, он связывался с ним по следующим номерам: 89267509990, 89955097440, 89169735857. С ФИО21 он связывался по следующим номерам: 9265649177, 89998644077. Свидетель №1, который является руководителем Общества он видел лишь один раз, не общался и контактов с ним он не имел. Свидетель №1 он видел только один раз в офисе в городе Белореченске, его представили, как генерального директора ФИО21 и ФИО32, он с ним даже не общался. Когда это было, он не помнит. Насколько он понял, ФИО101 подписывал какие-то документы. Об этом ему достоверно неизвестно, он при подписании документов ФИО101 не присутствовал. Вывод о том, что он должен был подписать какие-то документы он сделал исходя из того, что со слов ФИО21 или ФИО32, точно не помнит, кого именно, ФИО101 должен был открыть счет в городе Майкопе. Были ли открыт счет фактически или нет, ему неизвестно. На вопрос, кем и когда были подписаны акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 от ООО «Еврокомфорт», он ответил, что бывало, что ФИО1 и ФИО32 забирали документы и увозили куда-то для подписания, кто их подписывал, ему неизвестно. Пояснил, что акты по форме КС-2 подписывались и исправлялись неоднократно, в связи с тем, что технадзоры выявляли какие-то ошибки при составлении. И ФИО32, и ФИО21 давали ему указание перепечатать КС-2 и внести те или иные изменения. В его присутствии ФИО1, находясь в офисе, в городе Белореченске, неоднократно подписывал большое количество актов КС-2 по разным объектам от имени Свидетель №1 Он спросил у ФИО21, может ли он подписывать документы от имени ФИО101, на что ФИО42 ответил, что все нормально. Он не стал дальше вникать. Когда именно ФИО21 подписывал КС-2 в его присутствии, он точно не помнит, это было неоднократно и по разным объектам, по каким именно он сказать не может, так как этих документов были стопки. Все формы КС-2 оформлялись по факту, выполнены ли все работы по объектам, ему достоверно неизвестно.

Оглашенными с согласия всех сторон показаниями свидетеля Свидетель №21 данными им на предварительном следствии, согласно которым он работал по некоторым проектам со своим знакомым, ФИО42 В. ФИО21, насколько ему известно, занимался строительством фельдшерско-акушерских пунктов на территории Республики Адыгея. Во время строительства ФАПов ФИО21 проживал в арендованном им доме по 

<

адрес>, в 

<

адрес> края. В указанном домовладении с ним так же проживали Свидетель №17, он, некоторые рабочие ФИО21, и несколько раз приезжал Свидетель №1, чем занимался ФИО101 ему неизвестно. 

Иногда по просьбе ФИО21 он занимался вопросами, связанными со строительством ФАПов, а именно снабжением рабочих групп материалами для строительства. ФИО21, а также Свидетель №17, говорили ему, что необходимо для строительства ФАПов, после чего он мониторил интернет-ресурсы и находил необходимые материалы и поставщиков по оптимальным ценам. Помогал он по данным вопросам лишь при строительстве ФАПов в ауле Нечерезий, в ауле Тауйхабль и 

<

адрес> Республики Адыгея.

При строительстве ФАПа в ауле Нечерезий он заказывал материалы для электроснабжения, цемент и кирпич. Указанные материалы он заказывал в 

<

адрес>, где именно и за какую цену, он не помнит ввиду давности событий. 

При строительстве ФАПов в ауле Тауйхабль и 

<

адрес> он заказывал строительные материалы для установки забора, а также материалы для электроснабжения, цемент и кирпич. Указанные материалы он заказывал где-то под Ростовом-на-Дону, где именно и за какую цену, он так же не помнит ввиду давности событий. При строительстве ФАПов в а. ФИО2, в 

<

адрес> и в х. ФИО23 он контактировал с бригадиром по имени ФИО37 тел. №, его помощником по имени ФИО36 89197541394. Контроль за строительством вышеуказанных объектов осуществлял ФИО27 и ФИО42. Насколько ему известно, бригада под руководством ФИО37 выполняла работы по строительству ФАПов от начала и до конца, но выполнены ли все работы или нет, ему неизвестно, так как проектную документацию он не изучал, в его функции входили только вопросы снабжения. Документы на приобретенные материалы он передавал ФИО42, которому в целом отчитывался о своей деятельности. Материалы для строительства он приобретал путем безналичного расчета, со счета какой фирмы списывались деньги, ему точно неизвестно. При строительстве ФАПов он был задействован в период с июня 2020 года и до декабря 2020 года, к концу года ФАПы уже были построены. За указанный период ФИО42 перечислял ему на карту денежные средства на питание, на погашение его кредитной задолженности, в какой общей сумме он сказать не может. Настаивает, что о деятельности ООО «Еврокомфорт», о строительстве других ФАПов, о проведении аукционов, об оплате, ему ничего неизвестно.

Оглашенными с согласия всех сторон показаниями свидетеля Свидетель №22 данными им на предварительном следствии, согласно которым что примерно 5-6 лет назад в городе Москве он познакомился с ФИО42 В.В., работал в ООО «Интеллект-ФИО41», но в какой должности он не помнит, они расчищали лес по ФИО4 в городе Троицке. Тогда же он познакомился с Свидетель №1, который также работал в ООО «Интеллект-ФИО41», в какой должности ему неизвестно, но работа Свидетель №1 была офисной. Примерно в тоже время, он познакомился и с ФИО91, работал ли он в ООО «Интеллект-ФИО41», он не знает. Но более близкие отношения у ФИО42 были с ФИО103, чем со всеми перечисленными людьми. Весной 2020 года к нему обратился ФИО42 В.В. и попросил помочь ему в строительстве фельдшерско-акушерских пунктов на территории Республики Адыгея. Никакого специального, строительного образования он не имеет, его задача заключалась в снабжении материалами, контроле за рабочими. Никакой конкретной суммы заработной платы они с ФИО42 не обсуждали. В основном ФИО42 передавал ему денежные средства либо наличными, либо переводил на карту. В среднем в месяц сумму он назвать не может, так как не считал. Он проживал по своему месту жительства, но практически ежедневно приезжал в 

<

адрес>, где велось строительство 3-х ФАПов: в 

<

адрес>, в 

<

адрес> и в х. ФИО23. Когда начали строительство, ему неизвестно, так как он подключился на стадии возведения стен, уже были фундаменты. Кто осуществлял работы по строительству указанных ФАПов он сказать не может, так как на одном этапе это был какой-то армянин, опознать и описать его он не может, затем-другие рабочие, которых он также не знает, никаких контактов у него не сохранилось. Насколько он помнит, коробку и внутренние работы по строительству ФАП в 

<

адрес> выполнял мужчина, армянин по имени Эдик, родственники которого жили пососедству с ФАПом. В ходе проведения строительных работ он, по указанию ФИО42 закупал материалы поэлектрике, по отоплению, отделочные материалы частично на базах в городе Краснодаре, частично в городе Белореченске. Насколько он помнит, оплата за материалы производилась безналичным путем, по счету фирмы ООО «Еврокомфорт». В целом о деятельности этой фирмы ему ничего неизвестно, обстоятельства проведения аукционов и заключения ФИО4 на строительство фирмы, ему также неизвестны. Кто являлся директором, либо руководителем фирмы-он не знает. На объектах Свидетель №1 он ни разу не видел, видел его один раз в городе Белореченске, где в офисе проводились собрания ФИО42, иногда и ФИО27 выяснял, какие работы проводятся, ФИО101 участия в обсуждении не принимал. Там же, в офисе он познакомился с ФИО33, который также был привлечен для контроля за строительством, занимался какой-то документацией. ФИО27 и ФИО42 периодически приезжали на объекты, решали какие-то вопросы с заказчиком. Он лично никаких документов не составлял и не подписывал, документы по приобретению материалов он оставлял в офисе, никому конкретно не передавал. Среди сотрудников может также назвать Свидетель №21, который также как и он выполнял в основном работы, связанные со снабжением материалами. В офисе в городе Белореченске он изучал проектную документацию, по окончанию строительства ФАПов в вышеуказанных населенных пунктах, он считает, что работы выполнены в полном объеме к декабрю 2020 года. Ход строительства ФАПов в 

<

адрес>, в 

<

адрес> и в х. ФИО23 контролировал технадзор по имени ФИО29. Обстоятельства сдачи выполненных работ технадзору и подписания актов КС-2 и справок КС-3 ему неизвестны.

Оглашенными с согласия всех сторон показаниями свидетеля Свидетель №23 данными им на предварительном следствии, согласно которым что он временно безработный, иногда подрабатывает на стройках. Примерно весной 2020 года он работал в составе строительной бригады на объекте в Нальчике. Там он работал с напарником Свидетель №24.

Примерно в то же время ФИО37 позвонил его старый знакомый по имени ФИО21, фамилию его он не знает. ФИО21 попросил ФИО37, чтобы он взял с собой кого-нибудь и приехал в Республику Адыгея для работы по строительству фельдшерско-акушерских пунктов, и ФИО37 предложил ему поехать с ним туда на заработки, на что он согласился.

Уже летом того же года они с ФИО37 приехали в Республику Адыгея. Насколько он помнит, сначала они приехали на объект, находящийся в 

<

адрес> Республики Адыгея. Там их встретил неизвестный ему ранее мужчина, данных которого он не запомнил, который, как он понял, был снабженцем. Мужчина показал им объект и поверхностно объяснил, что нужно сделать. Также он сообщил им, что необходимо будет ФИО41 ФАП в ауле 

<

адрес> Республики Адыгея и помогать при строительстве ФАПа в ауле Нечерезий того же района. Им необходимо было начать строительство ФАПа в 

<

адрес> с заливки фундамента здания, что они с ФИО37 впоследствии и выполнили. При строительстве ФАПа в 

<

адрес> они с ФИО37 параллельно с другими группами рабочих частично участвовали практически во всех выполненных работах, а именно: в монтаже крыши, частично отделочных работах, благоустройстве прилегающей территории. Ввиду того, что людей в составе рабочих групп на объекте строительства было много, их данных он не запомнил. Спустя некоторое время после начала строительства ФАПа в 

<

адрес>, их направили в аул Тауйхабль для начала работ. При строительстве ФАПа в ауле Тауйхабль была аналогичная ситуация, как и при строительстве ФАПа в 

<

адрес>. Они с ФИО37 так же начали работу с заливки фундамента здания. При строительстве ФАПа в ауле Тауйхабль они с ФИО37 параллельно с другими группами рабочих частично участвовали практически во всех выполненных работах, а именно в монтаже крыши, частично отделочных работах, благоустройстве прилегающей территории. Ввиду того, что людей в составе рабочих групп так же, как и на стройке в 

<

адрес>, было много, их данных он не запомнил. Примерно спустя полтора месяца после начала строительных работ в 

<

адрес> они с ФИО37 были привлечены на строительство ФАПа в ауле Нечерезий. При строительстве ФАПа в ауле Нечерезий ими были выполнены те же самые работы, что и до этого при строительстве ФАПов в ауле Тауйхабль и 

<

адрес>. Оплату за выполненные работы им осуществляли по мере их выполнения, платили наличными. Работали они в общей сложности примерно 4 месяца.

Оглашенными с согласия всех сторон показаниями свидетеля Свидетель №24 данными им на предварительном следствии, согласно которым примерно лет 10 назад в городе Нальчик он познакомился с ФИО42 В. ФИО21 неоднократно обращался к нему с просьбами проконсультировать по строительным вопросам. Он знает, что у ФИО21 есть фирма ООО «Еврокомфорт», но о деятельности Общества ему ничего неизвестно. Примерно весной 2020 года, точно он не помнит, ему позвонил ФИО1 и сказал, что его фирма будет ФИО41 несколько фельдшерско-акушерских пунктов на территории Республики Адыгея и предложил ему выполнить строительные работы по кладке кирпича на строящихся объектах фельдшерско-акушерских пунктов в а. ФИО2, в а. Тауйхабль и в 

<

адрес> Республики Адыгея. Они договорились с ФИО21, что оплата за их работу составит примерно 700-750 рублей за 1 кв.м. облицовочной кладки. Официально они договор не оформляли. Эти условия его устроили, и он со своей бригадой, в которую входят: Свидетель №23, ФИО32, ФИО24, других контактов у него не сохранилось, приняли предложение ФИО21. С ФИО42 общался только он. В а. ФИО2 арендовал для них съемное жилье, адрес он не знает, но дом был расположен по соседству со строящимся объектом. В первых числах июля 2020 года его бригада приступила к работе по строительству ФАП в а. Тауйхабль и в 

<

адрес>, эти объекты строились одновременно. К работе они приступили изначально и выполняли работы по устройству фундаментов, которые были изготовлены на сваях. Затем они начали кладку и подняли оба ФАПа до перекрытий. На каждом объекте они положили примерно по 7000 штук кирпича керамического ФИО23 цвета, выполняли перегородки. Материал поставлялся на объект по мере необходимости, снабжением занимался мужчина по имени ФИО35, с которым он контактировал по данному вопросу. За период строительства ход выполнения работ по обоим объектам контролировал технадзор по имени ФИО30, а также очень часто на объекты приезжал сам директор ООО «Еврокомфорт», как он был уверен им является ФИО1. Примерно в октябре 2020 года они завершили работы на объектах ФАП в а. Тауйхабль и в 

<

адрес>. За указанный период времени ФИО42 В. передавал ему наличными денежные средства на питание, примерно 10000-15000 рублей, по мере необходимости. За произведенную работу ФИО21 перечислял ему деньги карту «Сбербанка», в какой сумме он не помнит, но эти деньги он делил на всю бригаду. Насколько он помнит, перечисления были от ФИО17, не от фирмы, на сумму примерно 100000 рублей. По окончанию работы в а. Тауйхабль и в 

<

адрес>, ФИО42 В.В. в ходе личной встречи попросил его составом бригады завершить работы по кладке кирпича в а. ФИО2. При этом ФИО42 сказал ему, что кладку кирпича начинали какие-то местные ребята, он их видел, так как жил по-соседству, но не знаком лично, однако, их качество работы не устроило технадзора или главу поселения, точно не знает, но они ушли с этого объекта. На тот момент, когда его бригада приступила к работе по кладке кирпича, она была выполнена примерно на 40%, дальнейшую кладку завершали они. Коробку они подняли до перекрытий и кровельщики, кто именно он не знает, приступили к работе. Со слов ФИО42 у фирмы возникли какие-то финансовые трудности, были перебои с поставкой материала, после чего они уехали. За произведенную работу ФИО42 с ним рассчитался в полном объеме, заплатив ему лично 100 000 рублей, также им перечислялись деньги для оплаты работы бригады. О дальнейшем завершении работ и работах на других ФАПах ему ничего неизвестно. На вопрос, знаком ли он с Свидетель №1, Свидетель №17, Свидетель №19, Свидетель №31, он ответил, что из перечисленных лиц он знаком лишь с ФИО33, который выполнял функции инженера и ФИО103, которого он считал заместителем ФИО42. С другими лицами он не знаком и не встречался.

Оглашенными с согласия всех сторон показаниями свидетеля ФИО58 данными им на предварительном следствии, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем ИП «Свидетель №27». С Свидетель №1 не знаком. С Свидетель №17 он познакомился в мае месяце 2020 года. Он является руководителем строительной компании ООО «Еврокофорт», офис которых расположен в 

<

адрес>. Через пару недель после знакомства с Свидетель №17 его познакомили с ФИО42 В.В., финансовым директором ООО «Еврокомфорт». Об их деятельности известно, что они являются строителями и руководителями ООО «Еврокомфорт». Они выиграли тендер на строительство ФАП, в общем количестве 28 штук, во всех районах Республики Адыгея. Данная информация ему стала известно исключительно со слов ФИО42 В.В. и ФИО27 А.В.

В мае месяце 2020 года, на сайте государственных закупок, он увидел, что ООО «Еврокомфорт» выиграла тендер на строительство 28 ФАПов на территории Республики Адыгея. С целью сотрудничества ДД.ММ.ГГГГ им был осуществлен выезд в офис по адресу: 

<

адрес>. Где произошли переговоры с Свидетель №17, который, представился директором данной организации. 

В этот же день, они обговорили предоставление ему предоплаты в сумме 1 000 000 рублей для передислокации его бригады на территорию ФИО44 

<

адрес>. Данная сумма переведена на его расчетный счет в банке. В самом начале ими было обговорено строительство 10 ФАПов, но по итогу им было построенно 5, а именно: х. ФИО18 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>. Договор производства строительных работ был составлен и подписан, однако договор со слов ФИО42 В.В. передан в 

<

адрес> для подписания, после чего данного договора он не видел.

К строительству ФАПов им были привлечены 4 бригады, общим количеством 30 человек. Большая часть - местные жители. Одна бригада занималась бетонными работами, другая кладкой, третья кровельными работамы и четвертая инженерными работами. Все данные работы были проведены в пяти ФАП, а именно: х. ФИО18 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>. Им были выполнены все виды работ, кроме отделочных. Работы на этих объектах им были выполнены в период времени с мая 2020 года по ноябрь 2020 года. Также были выполнены бетонные работы, заливка свай бетоном и ростферга на пяти объектах, а именно: а. 

<

адрес>, а. 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>.

Приступив к строительству ФАПов у заказчика возникли финансовые трудности, так как Республика не выделяет денежные средства. В виду этого, он был вынужден покупать строительные материалы за свои личные денежные средства. ФИО42 В.В. при этом постоянно обещал, что в течение 10-15 деньги ему будут возвращены, однако более он их не видел. В общей сумме им были приобретены строительные материалы на сумму около 700 000 рублей, которые в настоящее время ему не возвращены. 

С их стороны, строительные материалы ему поставлял начальник службы снабжения по имени ФИО35. С большой периодичностью им выдавался очень плохой пиломатериал, который он неоднократно возвращал, а иной раз сжигал по указанию ФИО42 В.В. На его объектах никакой проектно-сметной документации не было. Она у них появилась только тогда, когда он обратился к техническому надзору службы заказчика, мужчине по имени ФИО29, с которым он согласовывал все вопросы, связанные с коммуникацией и инженерными работами. 

Лично он производил фото и видео отчет, который посылал в группу Ватцап ФИО27 А.В., после чего они составляли КС-2 и КС-3 и посылали на подписание в службу заказчика. 

Со стороны технического надзора приезжало очень много людей, ввиду чего, кто именно их курировал он пояснить не может, так как контроль был тотальный. Со стороны заказчика от ООО «Еврокомфорт» надзор осуществлял ФИО27 А.В. Со стороны субподрядчика, надзор естественно осуществлял он лично.

По состоянию на сегодняшний день компания ООО «Еврокомфорт» не выплатило ему затраченные личные средства для выплаты заработной платы рабочим в сумме 1 300 000 рублей, а так же им лично оплаченные все расходники на сумму около 300 000 рублей, кроме того им были затрачены денежные средства на приобретение строительных материалов на сумму 700 000 рублей, которые также были его личные, в настоящее время где находятся документы подтверждающие приобретение данных строительных материалов ему неизвестно, при нахождении обязуется предоставить. Таким образом, компания ООО «Еврокомформ», с учетом заработной платы и приобретённых им строительных материалов, должна ему денежные средства на сумму более чем 2 500 000 рублей, включая налоги на заработную плату. На данный момент данные граждане, а именно ФИО42 В.В. и ФИО27 А.В. не выходят с ним на связь для урегулирования данного вопроса, а пытаются скрываться от него.

Оглашенными с согласия всех сторон показаниями свидетеля Свидетель №28 данными им на предварительном следствии, согласно которым в должности директора ООО «Теучежское дорожное ремонтно-строительное управление» он работает с марта 2019 года, учредителем является ФИО59 Примерно в начале декабря 2020 года, к нему обратился представитель генподрядчика ООО «Еврокомфорт» по строительству ФАПов в а. Тауйхабль, в а. Нечерезий и в 

<

адрес>, по имени ФИО32 и сообщил, что не успевает по срокам завершить работы по благоустройству этих объектов, пояснив, что Общество сильно снизило цену ФИО4 при аукционах и теперь не вытягивают по стоимости. Он лично выехал и осмотрел эти ФАПы, после произведенных фактических замеров и после изучения проектной документации, предоставленной ему ФИО32, он понял, что стоимость работ будет гораздо выше, чем ФИО32 мог предложить. Это было связано с тем, что в проекте объем работ был меньше, чем требовалось выполнить фактически. Сначала он ответил отказом, но потом, понимая, что строительство ФАПов попадает под действие национальных проектов, желая оказать помощь району, он согласился. В результате, между ООО «Еврокомфорт» и ООО «Теучежское дорожное ремонтно-строительной управление» в декабре 2020 года, точную дату он не помнит, был заключен договор подряда по благоустройству ФАП в а. Нечерезий на общую сумму 150 378 рублей 06 копеек (с учетом стоимости материала); был заключен договор подряда по благоустройству ФАП в 

<

адрес> на общую сумму 485 465 рублей 02 копейки (с учетом стоимости материала); был заключен договор подряда по благоустройству ФАП в а. Тауйхабль на общую сумму 445 584 рублей 04 копейки (с учетом стоимости материала). В первых числах декабря 2020 года они приступили к работам по всем объектам и завершены они были к ДД.ММ.ГГГГ. Договоры он скинул на почту ФИО32 по адресу «karsyn87@mail.ru», а также скинул акты о приемке выполненных работ по каждому объекту по завершению работ, в которых были отражены фактические объемы выполненных работ. Работы по благоустройству были закончены, о чем он сообщил по телефону ФИО32, примерно ДД.ММ.ГГГГ ФИО32 принял работы, лично приезжая на объекты. Кем были подписаны акты, он не знает, но привозил их представитель ООО «Еврокомфорт» из 

<

адрес>. 30 или ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет Общества поступили денежные средства от ООО «Еврокомфорт» в полном объеме, задолженность отсутствует. С Свидетель №1, ФИО42 В.В. он не знаком. На вопрос, можете ли описать и опознать ФИО32, он ответил, что фотография ФИО32 установлена на «аватарке» с вышеуказанным номером, по которому он связывался с ФИО32, и она соответствует действительности.

Оглашенными с согласия всех сторон показаниями свидетеля Свидетель №29 данными им на предварительном следствии, согласно которым осенью 2020 года, к нему и к его напарнику ФИО60 обратился их знакомый ФИО64 и предложил выполнить строительные работы по кладке кирпича на строящемся объекте ФАП в а. ФИО2. Со слов ФИО64, подрядчиком на объекте является московская фирма, с представителями он не общался и не встречался. Все переговоры вел ФИО64, с которым устно, договорились, что оплата их работы будет составлять 16 рублей за 1 кирпич и 25 рублей за 1 блок, со слов ФИО38 кирпичей на объекте было 4000 рублей. На момент начала производства работ на объекте находился кирпич ФИО23 цвета, полуторный, фундамент и кирпичная кладка примерно 3 ряда. Он вместе с Свидетель №30, ФИО8, который умер в декабре 2020 года, приступил к работе и на протяжении 2-х недель выложили 4000 штук кирпича, подняв стены до уровня перемычек, также они положили 150 блоков внутренней кладки. Затем они обратились к ФИО38, чтобы тот выдал аванс за произведенную работу, но ФИО38 объяснил, что представители московской компании приезжали на объект, и им что-то не понравилось, в связи с чем, оплаты не будет. На объект постоянно приезжали контролирующие органы, сотрудники производили фотографирование и никаких претензий им не предъявляли. За произведенную работу им не оплатили, он видел, что после их кладку кирпича продолжили, но кто именно, ему неизвестно.

Оглашенными с согласия всех сторон показаниями свидетеля Свидетель №30 данными им на предварительном следствии, согласно которым примерно в августе-сентябре 2020 года его знакомый Свидетель №31, работающий прорабом, обратился к нему с предложением подзаработать при строительстве фельдшерско-акушерского пункта в а. Нечерезий. Он согласился. На следующий день, он и его знакомые: ФИО92 и Свидетель №29 вместе с Свидетель №31 направились в а. Нечерезий на стройку. Там они проработали примерно 2 недели, за это время сделали кладку блоков и кирпичей в количестве около 4000 штук. Как они ранее условились с ФИО38, за работу он должен был получить за каждый заложенный кирпич по 16 рублей за 1 кирпич и 30 рублей за 1 блок. Однако, ему никто не заплатил. Кто был подрядчиком, ему неизвестно, он знает, что подрядчик был из 

<

адрес>. Ход строительства контролировал ФИО38 и фото отправлял подрядчику.

Оглашенными с согласия всех сторон показаниями свидетеля Свидетель №31 данными им на предварительном следствии, согласно которым примерно летом 2020 года ему на телефон позвонил незнакомый мужчина ФИО35 и спросил, ФИО41 ли он старый ФАП в а. ФИО2, предложил встретиться. В ходе встречи ФИО35 пояснил, что московская фирма, будет ФИО41 большое количество ФАПов на территории РА, и предложил взять какие-то объекты на субподряд. Он пояснил, что не имеет специального образования, может работать лишь в составе бригады. С ФИО35 он договорился, что его работа будет оплачиваться следующим образом: 1500 рублей за 1 фундаментный блок, кладка-18 рублей за 1 кирпич, шлакоблок-24 рубля. Он работал в составе бригады, состоящей из граждан Таджикистана. К работе по строительству ФАП в х. ФИО23 они приступили примерно в июне 2020 года, за месяц или два они выполнили работы по устройству фундамента, подняли коробку, залили сейсмопояс, после чего с ним рассчитались и он ушел. Пояснил, что еще на стадии выполнения устройства фундамента на объект приехали ФИО21 и ФИО32 руководители московской фирмы. ФИО21 и ФИО32 спросили, есть ли у него знакомые, для выполнения строительных работ на других объектах. У него были накомые Свидетель №29 и Свидетель №30, которые искали работу по кладке кирпича. Он предложил их кандидатуры ФИО35, также были ФИО21 и ФИО32. Бригада Свидетель №29 приступила к работе в а. ФИО2. Оплата работы по строительству ФАП в а. ФИО2 примерно 16 рублей за 1 кирпич, и 25 рублей за 1 блок. Свидетель №29 приступил к работе в тот период, когда они выполняли работы по строительству ФАП в х. ФИО23. ФИО32 просил отправлять ему фотографии с объекта, так как и он и ФИО21 все время были в разъездах. Он видел, что бригада Свидетель №29 кладет кирпичи некачественно, они рано уходили с объекта, злоупотребляли спиртными напитками, поэтому, через ФИО35 ему передали, что работа Свидетель №29 их не устроила, и попросили его уйти с объекта. Он неоднократно обращался к ФИО35 и ФИО21 и просил рассчитаться с бригадой Свидетель №29 за выполненную работу, но те ему отказали, так как, качество их работы никого не устраивало. Тем более, что, когда приезжал технадзор, бригада Свидетель №29 часто отсутствовала на объекте. За сделанную работу в ФАПе в хуторе ФИО23, с ним рассчитались в полном объеме. Ему перечислили примерно 500 000 рублей, он рассчитался с бригадой. При этом, переводы поступали как от ФИО21, так и от ФИО35. Неоднократно ФИО35 или ФИО21 звонили ему и говорили, что пришел песок, либо иной строительный материал, поясняли, что они находятся за пределами Республики Адыгея и просили его оплатить, переводя деньги ему на карту. Пояснил, что ФИО21 у него в телефоне записан, как «ФИО21 начальник» его №, ФИО35 записан как «ФИО35 шабашка» 89688234000. С Свидетель №1 он не знаком и никогда не встречался.

Оглашенными с согласия всех сторон показаниями свидетеля Свидетель №32. данными им на предварительном следствии, согласно которым супруга его знакомого ФИО93 Лариса попросила его показать клиентам домовладение № по 

<

адрес> в 

<

адрес>. Приехав по адресу, встретился с мужчиной ФИО35 и показал ему дом, который со слов ФИО35 он планировал снимать в аренду, для проживания рабочих. Примерно через месяц, он приехал в указанное домовладение и познакомился с мужчиной ФИО32. Номера указанных лиц он удалил, после оплаты задолженности по аренде. Со слов ФИО35 или ФИО32, он узнал, что они занимаются строительством ФАПов. В доме находилось много людей, в холле было установлено примерно 6 письменных столов, было много компьютеров, возле дома стояло примерно 12-16 автомобилей. Насколько он слышал, что у них были еще какие-то объекты в 

<

адрес>.

Оглашенными с согласия всех сторон показаниями свидетеля Свидетель №33 данными им на предварительном следствии, согласно которым с 2008 года он работает в должности начальника управления архитектуры и градостроительства МО «

<

адрес>», от ГБУ РА «Стройзаказчик» к ним поступило заявление на строительство четырех ФАПов на территории ФИО44 

<

адрес>, по которым дано разрешение и осуществлено строительство. В конце 2020 года ГБУ РА «Стройзаказчик» подало заявление и документы на ввод оконченных строительством объектов в эксплуатацию, им был произведен визуальный осмотр объектов и выданы разрешения на ввод в эксплуатацию. Ему известно, что подрядчиком являлось ООО «Еврокомфорт», но, ни с кем из представителей он не знаком. 

Оглашенными с согласия всех сторон показания свидетеля Свидетель №10 данными им на предварительном следствии, согласно которым, в должности главного специалиста группы технического надзора ГБУ Республики Адыгея «Стройзаказчик» он работает с марта 2020 года. В его должностные обязанности входит осмотр, проверка соответствия построенного объекта по объему и качеству проектно-сметной документации, входной контроль материалов, операционный контроль, ведение журнала учета работ, проверка соответствия поступаемых материалов на объект паспортам качества и сертификатам соответствия, производство контрольных замеров, приемка актов выполненных работ, техника безопасности и т.д.

Ему известно, что ГБУ РА «Стройзаказчик» наделено функцией технического заказчика по объектам капстроительства государственной собственности Республики Адыгея, включенным в государственные программы Республики Адыгея. Насколько ему известно, проектно-сметная документация была изготовлена по заказу Министерства здравоохранения Республики Адыгея и передана ГБУ РА «Стройзаказчик». Был проведен электронный аукцион на проведение строительно-монтажных работ по 23 ФАП, на 20 из которых были заключены ФИО4 в марте 2020 года с ООО «Еврокомфорт», выигравшим аукцион, предложившим наиболее низкую стоимость. ФИО4 на выполнение строительно-монтажных работ, в электронном виде были заключены между ГБУ Республики Адыгея «Стройзаказчик» и ООО «Еврокомфорт» в лице Свидетель №1 Сроки выполнения работ по ФИО4 составляли 6 месяцев, но в связи с пандемией, сроки были сдвинуты. После заключения ФИО4, руководителем ГБУ Республики Адыгея «Стройзаказчик» Свидетель №7 был вынесен приказ о назначении его ответственным за строительным контролем по объектам ФАП в 

<

адрес>, в 

<

адрес>, в 

<

адрес>, в 

<

адрес> (ФИО7). 

После заключения ФИО4 к нему в кабинет пришли представители ООО «Еврокомфорт», которые представились по имени ФИО27 А., Свидетель №19, который появился немного позднее, парень по имени ФИО21, при этом он был уверен, что это и есть генеральный директор ФИО101. Впоследствии оказалось, что ФИО21 не является генеральным директором и его фамилия не ФИО101. Вместе с ними они стали осматривать объекты по районам Республики Адыгея. В ходе общения, он узнал, что к строительству они никакого отношения не имеют, познаниями не обладают, так как ранее, со слов ФИО32 и ФИО21 занимались лишь демонтажом военной инфраструктуры, а 3 или 4 года назад расчищали русло реки в 

<

адрес>. Именно поэтому они и наняли Свидетель №19, который консультировал их в ходе выполнения работ. ФИО32 сказал, что у них есть 5-6 строительных бригад, которые они привезут из 

<

адрес>, что они арендовали базу возле 

<

адрес> для складирования материалов, пояснив, что, они справятся со строительством объектов ФАП. 

На протяжении нескольких месяцев, примерно до июня 2020 года ООО «Еврокомфорт» вообще не приступало к выполнению работ по объектам. Еженедельно проводились планерные совещания с участием представителей ООО «Еврокомфорт» по имени ФИО32 и ФИО33, в ходе которых они поясняли, что сначала у них возникли проблемы с сотрудниками, не было строителей. На последующих планерных совещаниях ООО «Еврокомфорт» докладывало о проблемах со стройматериалами. Затем они сообщили, что закупку стройматериалов произвели и ожидают доставки из-под Ростова-на Дону, из 

<

адрес> и т.д. 

Примерно в июне 2020 года ООО «Еврокомфорт» приступило к устройству фундаментов, но бригады они начали искать здесь, в 

<

адрес>. Они столкнулись с тем, что фундаменты из бетонных блоков не везде могут применяться из-за характеристики грунтов, в связи с чем, на планерке было принято решение о замене ленточных фундаментов на «Ростверк». ООО «Еврокомфорт» расчистили строительную площадку, залили фундаменты на контролируемых им объектах, затем произвели обратную засыпку гравийно-песчаной смесью полов и на этом работы ООО «Еврокомфорт» к июлю 2020 года были завершены. На планерных заседаниях с участием подрядчика, представителя министерства здравоохранения ФИО3 было принято решение о внесении изменений в проектную документацию практически по всем объектам. По многим ФАП в связи с отсутствием на рынке услуг профнастила НС-35 толщиной 0,7 мм было принято решение о замене на профнастил НС -21 толщиной 0,5 мм. Насколько он помнит, все эти решения оформлялись протоколами, вносились изменения в проектно-сметную документацию, во всяком случае, так должно было быть. С начала строительства он на постоянной основе осуществлял выезд на объекты. С середины декабря 2020 года по конец декабря 2020 года, а именно согласно актам приемки выполненных работ, он осуществил приемку работ по закрепленным за ним ФАП. При этом, акты ему были предоставлены непосредственно ООО «Еврокомфорт» в лице ФИО33, в его присутствии они не подписывались. После проверки объемов, он передавал документы в отдел ценообразования для проверки, после их подписи, он также подписывал и оставлял документы в плановом отделе. Кто передавал документы на подпись министру, ему неизвестно. 

Оглашенными с согласия всех сторон показаниями свидетеля Свидетель №11 данными им на предварительном следствии, согласно которым в должности главного специалиста группы технического надзора ГБУ Республики Адыгея «Стройзаказчик» он работает с 2006 года. В его должностные обязанности входит проверка соответствия построенного объекта по объему и качеству проектной документации, входной контроль материал, ведение журнала учета работ. 

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея № Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея определено главным распорядителем средств республиканского бюджета по строительству и реконструкции объектов капстроительства государственной собственности Республики Адыгея, включенных в государственные программы Республики Адыгея. В соответствии с вышеуказанным постановлением, ГБУ РА «Стройзаказчик» наделено функцией технического заказчика по объектам капстроительства государственной собственности Республики Адыгея, включенным в государственные программы Республики Адыгея, в связи с чем денежные средства были доведены до ГБУ РА «Стройзаказчик» в виде предоставления субсидий для размещения заказа на строительство фельдшерско-акушерских пунктов (далее ФАП). В 2019 году по заказу Министерства здравоохранения Республики Адыгея, в соответствии с 44 ФЗ, была изготовлена проектно-сметная документация, подрядчиком являлся ИП Свидетель №6, которая на основания постановления Кабинета Министров Республики Адыгея № была передана ГБУ РА «Стройзаказчик». 

ГБУ РА «Стройзаказчик» в соответствии с 44 ФЗ провело электронный аукцион на проведение строительно-монтажных работ по 23 ФАП, на 20 из которых были заключены ФИО4 в марте 2020 года с ООО «Еврокомфорт», выигравшим аукцион, предложившим наиболее низкую стоимость. Сроки выполнения работ по ФИО4 составляли 6 месяцев. Согласно заключенного ФИО4 и в соответствии с частью 2 статьи 110.2 ФЗ № и Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, подрядчик обязан самостоятельно выполнить без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по ФИО4 работы, которые не должны составлять не менее 25% цены ФИО4 в совокупном стоимостном выражении, исходя из сметной стоимости этих работ. Работы, подлежащие выполнению согласно ФИО4, подрядчик определяет самостоятельно исходя из перечня работ, указанного в ФИО4. Также, согласно заключенного ФИО4 приемка выполненных работ (этапа работ) в части соответствия их качества, количества, комплектности, объема требованиям, установленным ФИО4, осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня получения заказчиком письменного извещения подрядчика об их завершении.

После заключения ФИО4, руководителем ГБУ Республики Адыгея «Стройзаказчик» Свидетель №7 был вынесен приказ о назначении его ответственным за строительным контролем по объекту в 

<

адрес>. Спустя какое-то время к нему в кабинет пришли представители ООО «Еврокомфорт», которые представились по имени ФИО32 и ФИО33. Он спросил у них, есть ли у них опыт работы и смогут ли они выполнить такой объем работы одновременно, с учетом того, что аукцион они выиграли, сбросив первоначальную цену с суммы в более чем 5 000 000 рублей до 3 551 361, 60 рублей. ФИО32 ему ответил, что они справятся, в чем он усомнился изначально. 

На протяжении нескольких месяцев, примерно до июля 2020 года ООО «Еврокомфорт» вообще не приступало к выполнению работ по объектам. Еженедельно проводились планерные совещания с участием представителей ООО «Еврокомфорт» по имени ФИО32 и ФИО33, в ходе которых они поясняли, что сначала у них возникли проблемы с сотрудниками, не было строителей. На последующих планерных совещаниях ООО «Еврокомфорт» докладывало о проблемах со стройматериалами. Затем они сообщили, что закупку стройматериалов произвели и ожидают доставки из-под 

<

адрес>, из 

<

адрес> и т.д. 

ООО «Еврокомфорт» все-таки приступил к выполнению работ, но, когда именно, он ответить затрудняется. Примерно в конце августа 2020 года было проведено совещание с участием ФИО61, в ходе которого главе было доложено, что идет отставание от графиков практически по всем объектам, стало понятно, что ООО «Еврокомфорт» не сможет достроить объекты. Сам лично на этом совещании он не присутствовал, но об этом ему рассказал кто-то из присутствующих там технадзоров. Глава принял решение и предложил строителям Республики включиться в строительство и оказать помощь ООО «Еврокомфорт», на что представители строительных организаций дали свое согласие, в результате чего были заключены договоры субподрядов с ООО «Еврокомфорт». 

На планерных заседаниях с участием подрядчика, представителя министерства здравоохранения ФИО3 было принято решение о внесении изменений в проектную документацию практически по всем объектам. В связи с чем, были приняты эти решения, ему неизвестно. С середины декабря 2020 года по конец декабря 2020 года, а именно согласно актам приемки выполненных работ, он осуществил приемку работ. При этом, акты ему были предоставлены ООО «Оксиген-М», в его присутствии акты от ООО «Еврокомфорт» не подписывались. После проверки объемов, он передавал документы в отдел ценообразования для проверки, после их подписи, он также подписывал и оставлял их в плановом отделе. Кто передавал документы на подпись министру, ему неизвестно. 

Все решения об отступлении от проекта были согласованы техническим заказчиком. Поскольку этот объект не подлежит государственной экспертизе, технический заказчик имеет право вносить изменения в проект в пределах сметной стоимости, не ухудшая технических параметров и не меняя функционального назначения построенного объекта.

Показания свидетелей Свидетель №10 и Свидетель №11 не подтверждают и не опровергают вину ФИО42 В.В. в соверешни инкриминируемого ему преступления. 

Кроме этого, вина ФИО42 В.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

Заключением эксперта №.04-23 по объекту экспертизы строительно-монтажные работы по возведению одноэтажного здания фельдшерско-акушерского пункта, благоустройству прилегающей территории, подключению к инженерным сетям по адресу: 

<

адрес> б, согласно которому разница между фактически выполненных работ по ФИО4 №.2020 от ДД.ММ.ГГГГ и стоимостью работ, отраженных в актах КС-2 к ФИО4, с учетом состава и видов работ в данных актах, а также с учетом обнаруженных несоответствий составляет 339980,89 рублей, строительно-монтажные работы по возведению одноэтажного здания фельдшерско-акушерского пункта, благоустройству прилегающей территории, подключению к инженерным сетям по адресу: 

<

адрес> мира, согласно которому разница между фактически выполненных работ по ФИО4 №.2020 от ДД.ММ.ГГГГ и стоимостью работ, отраженных в актах КС-2 к ФИО4, с учетом состава и видов работ в данных актах, а также с учетом обнаруженных несоответствий составляет 402627,77 рублей, по объекту экспертизы строительно-монтажные работы по возведению одноэтажного здания фельдшерско-акушерского пункта, благоустройству прилегающей территории, подключению к инженерным сетям по адресу: 

<

адрес>, х. ФИО23, ул. ФИО23, 65а, согласно которому разница между фактически выполненных работ по ФИО4 №.2020 от ДД.ММ.ГГГГ и стоимостью работ, отраженных в актах КС-2 к ФИО4, с учетом состава и видов работ в данных актах, а также с учетом обнаруженных несоответствий составляет 156026,96 рублей, по объекту экспертизы строительно-монтажные работы по возведению одноэтажного здания фельдшерско-акушерского пункта, благоустройству прилегающей территории, подключению к инженерным сетям по адресу: 

<

адрес>, согласно которому разница между фактически выполненных работ по ФИО4 №.2020 от ДД.ММ.ГГГГ и стоимостью работ, отраженных в актах КС-2 к ФИО4, с учетом состава и видов работ в данных актах, а также с учетом обнаруженных несоответствий составляет 402627,77 рублей, по объекту экспертизы строительно-монтажные работы по возведению одноэтажного здания фельдшерско-акушерского пункта, благоустройству прилегающей территории, подключению к инженерным сетям по адресу: 

<

адрес>, а. Тауйхабль, 

<

адрес>, согласно которому разница между фактически выполненных работ по ФИО4 №.2020 от ДД.ММ.ГГГГ и стоимостью работ, отраженных в актах КС-2 к ФИО4, с учетом состава и видов работ в данных актах, а также с учетом обнаруженных несоответствий составляет 402627,77 рублей, по объекту экспертизы строительно-монтажные работы по возведению одноэтажного здания фельдшерско-акушерского пункта, благоустройству прилегающей территории, подключению к инженерным сетям по адресу: 

<

адрес>, а. Нечерезий, 

<

адрес>, согласно которому разница между фактически выполненных работ по ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ и стоимостью работ, отраженных в актах КС-2 к ФИО4, с учетом состава и видов работ в данных актах, а также с учетом обнаруженных несоответствий составляет 544139,01 рубль.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе выемки у свидетеля Свидетель №15 в каб. № СЧ СУ МВД по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> изъята проектная документация с внесенными изменениями по строительству ФАП, в частности ТОМ № Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения по строительству ФАП на территории Республики Адыгея.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля Свидетель №15 в каб. № СЧ СУ МВД по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе выемки у свидетеля Свидетель №16 в каб. № СЧ СУ МВД по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> изъяты документы, связанные с проведением электронных аукционов на право заключения ФИО4 на выполнение строительно-монтажных работ по фельдшерско-акушерским пунктам, расположенным на территории Республики Адыгея, а также магнитный носитель диск, содержащий информацию о заявке ООО «Еврокомфорт» на участие в аукционах.

Протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы и диск, изъятые в ходе выемки у свидетеля Свидетель №16 в каб. № СЧ СУ МВД по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>; компакт-диск, содержащий информацию о заявке ООО «Еврокомфорт» на участие в аукционах.

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства обыска в помещении Министерства здравоохранения Республики Адыгея, по адресу: 

<

адрес>, изъята проектная документация и иные документы по строительству фельдшерско-акушерских пунктов на территории Республики Адыгея, а также диски, содержащие информацию, связанную со строительством ФАПов на территории Республики Адыгея. 

Протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы и диски, изъятые в ходе производства обыска в помещении Министерства здравоохранения Республики Адыгея, по адресу: 

<

адрес>; CD-R-диск ФИО23 цвета марки «Mirex» с надписями «H190521» и «CD-R UG 80E» на внутреннем прозрачном кольце; CD-R-диск ФИО23 цвета марки «Mirex» с надписями «VR5F16-01294» и «3V» на внутреннем прозрачном кольце.

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства обыска в помещении ГБУ РА «Стройзаказчик», по адресу: 

<

адрес>, изъята проектная документация и иные документы по строительству фельдшерско-акушерских пунктов на территории Республики Адыгея. 

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе производства обыска в помещении ГБУ РА «Стройзаказчик», по адресу: 

<

адрес>.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены протоколы технических совещаний по объектам ФАП, изъятые в ходе производства обыска в помещении ГБУ РА «Стройзаказчик», по адресу: 

<

адрес>, в том числе: протокол технического совещания по объектам «Строительство фельдшерско-акушерских пунктов в 

<

адрес>», утвержденный руководителем ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №7 ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение о согласовании устройства свайно-ростверкового фундамента по ФИО4 №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; о согласовании ленточного фундамента по ФИО4 №, №, №; изображение фасадов с внесенными изменениями на 33-х листах.

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства обыска в помещении ГКУ РА «Централизованная бухгалтерия учреждений здравоохранения», по адресу: 

<

адрес> литер А, 2 этаж, изъяты сшивы документов ООО «Еврокомфорт». 

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе производства обыска в помещении ГКУ РА «Централизованная бухгалтерия учреждений здравоохранения», по адресу: 

<

адрес> литер А, 2 этаж.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе производства обыска в помещении ГКУ РА «Централизованная бухгалтерия учреждений здравоохранения», по адресу: 

<

адрес> литер А, 2 этаж.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены платежные поручения по всем объектам ФАП, изъятые в ходе производства обыска в помещении ГБУ РА «Централизованная бухгалтерия учреждений здравоохранения», по адресу: 

<

адрес> литер А, 2 этаж.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки в МИФНС России № по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> изъяты документы ООО «Еврокомфорт». 

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы ООО «Еврокомфорт», изъятые в ходе производства выемки в МИФНС России № по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>: служебная записка №ВН06159 от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация ООО «Еврокомфорт» по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2020 год; сведения о среднесписочной численности работников ООО «Еврокомфорт», за предшествующий календарный год, которая по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; сшив копий документов на 27 листах, заверенных биркой с пояснительным текстом, подписью и оттиском печати синего цвета: «Для документов №», в котором находятся следующие копии документов: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, заявителем значится Свидетель №1; сопроводительное письмо исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ за подписью и.о. нотариуса ФИО62 о направлении заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, содержащиеся в ЕГРЮЛ и скан-образа решения № единственного участника ООО «Еврокомфорт» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № единственного участника ООО «Еврокомфорт» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №1 решил внести в ЕГРЮЛ дополнительный код экономической деятельности- строительство жилых и нежилых зданий; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, содержащиеся в ЕГРЮЛ; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Еврокомфорт» от ДД.ММ.ГГГГ о внесении в реестр дополнительного вида деятельности; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, заявителем значится ФИО62; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, содержащиеся в ЕГРЮЛ; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Еврокомфорт» от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении у участника Свидетель №1 обязательственных прав в отношении юридического лица и возникновении у участника ФИО54 обязательственных прав в отношении юридического лица; заверенная копия расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) от ДД.ММ.ГГГГ, в 2-х экземплярах);заверенная копия расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия справки о доходах и суммах налога физического лица за 2020 год № от ДД.ММ.ГГГГ;заверенная копия расчета по страховым взносам ООО «Еврокомфорт» за ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия расчета по страховым взносам ООО «Еврокомфорт» за 6 месяцев 2020 года; заверенная копия расчета по страховым взносам ООО «Еврокомфорт» за 12 месяцев 2020 года; заверенная копия расчета по страховым взносам ООО «Еврокомфорт» за 9 месяцев 2020 года.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства обыска в автомобиле КИА JF(OPTIMA), государственный регистрационный знак 

<

***> припаркованном на стоянке, расположенной по адресу: 

<

адрес>, зарегистрированном за Свидетель №1 изъяты претензионные письма к ООО «Еврокомфорт» по строительству фельдшерско-акушерских пунктов на территории Республики Адыгея. 

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены претензионные письма к ООО «Еврокомфорт» по строительству фельдшерско-акушерских пунктов на территории Республики Адыгея, изъятые в ходе обыска в автомобиле КИА JF(OPTIMA), государственный регистрационный знак 

<

***> припаркованном на стоянке, расположенной по адресу: 

<

адрес>, зарегистрированном за Свидетель №1

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе производства выемки в администрации МО «

<

адрес>», расположенной по адресу: 

<

адрес>, а. Понежукай, 

<

адрес> изъяты разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; оригиналы договоров и постановлений безвозмездного срочного пользования (аренды) земельного участка на период строительства, а также иные документы, касающиеся строительства фельдшерско-акушерских пунктов в а. ФИО2, в 

<

адрес>, в а. Тауйхабль.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки в администрации МО «

<

адрес>», расположенной по адресу: 

<

адрес>, а. Понежукай, 

<

адрес>.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр кабинета № группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик», по адресу: 

<

адрес>, как места совершения преступления. 

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр фельдшерско-акушерского пункта в а. Тауйхабль по адресу: 

<

адрес>, а. Тауйхабль, 

<

адрес>. 

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр фельдшерско-акушерского пункта в а. Нечерезий по адресу: 

<

адрес>, а. Нечерезий, 

<

адрес>. 

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе выемки у следователя ФИО63 в каб. № СЧ СУ МВД по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы, изъятые в ходе расследования уголовного дела № по строительству фельдшерско-акушерского пункта в а. 

<

адрес>.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у следователя ФИО63 в каб. № СЧ СУ МВД по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1 в актах о приемке выполненных работ и в справках о стоимости выполненных работ по строительству ФАП в а. Тауйхабль, изъятых в ходе обыска в ГБУ РА «Централизованная бухгалтерия учреждений здравоохранения», по адресу: 

<

адрес> литер А, 2 этаж, выполнены не Свидетель №1 Решить вопрос в отношении ФИО27 А.В. и ФИО42 В.В., как предполагаемых исполнителей подписи от имени Свидетель №1 в вышеуказанных документах не представилось возможным. 

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому решить вопрос в отношении ФИО42 В.В., как предполагаемого исполнителя подписи от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1 в актах о приемке выполненных работ и в справках о стоимости выполненных работ по строительству ФАП в а. Тауйхабль, изъятых в ходе обыска в ГБУ РА «Централизованная бухгалтерия учреждений здравоохранения», по адресу: 

<

адрес> литер А, 2 этаж, не представилось возможным, в связи с подражанием подлинной подписи Свидетель №1

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1 в актах о приемке выполненных работ и в справках о стоимости выполненных работ по строительству ФАП в а. Нечерезий, изъятых в ходе обыска в ГБУ РА «Централизованная бухгалтерия учреждений здравоохранения», по адресу: 

<

адрес> литер А, 2 этаж, выполнены не Свидетель №1 Решить вопрос в отношении ФИО27 А.В. и ФИО42 В.В., как предполагаемых исполнителей подписи от имени Свидетель №1 в вышеуказанных документах не представилось возможным. 

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка из лицевого счета 40№ ФИО94 ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРОКОМФОРТ» за период c ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на CD- R диске «Verbatim» с рукописной надписью, выполненной красителем ФИО23 цвета «Еврокомфорт», предоставленным по запросу следователя Филиалом Точка ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в которой содержатся сведения о перечислении денежных средств по строительству фельдшерско-акушерских пунктов на территории Республики Адыгея, как от заказчика, так и субподрядчикам, в связи с чем выписка признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. 

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены сведения о соединениях абонентского номера 

<

***>, направленные в СЧ СУ МВД по 

<

адрес> из Кавказского филиала ПАО «Мегафон» сопроводительным письмом (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на оптическом носителе информации СD-R диске (VS) с надписью «№», предоставленным на основании постановления Майкопского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ. В осмотренных сведениях содержатся информация, имеющая значение для уголовного дела, в связи с чем диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. 

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены сведения о соединениях абонентских номеров 

<

***>, 89265649177, направленные в СЧ СУ МВД по 

<

адрес> на оптическом носителе информации СD-R диск (VS), предоставленным на основании постановления Майкопского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ. В осмотренных сведениях содержатся информация, имеющая значение для уголовного дела, в связи с чем диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. 

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диск белого цвета типа CD-R с надписью С3123AA08171356LH на внутреннем прозрачном кольце, предоставленный ДД.ММ.ГГГГ из Регионального центра сопровождения розничного бизнеса г. Н. Новгород ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № ЗНО0153442069, по запросу следователя от ДД.ММ.ГГГГ №, в ходе осмотра которого обнаружены сведения об операциях по банковским картам ФИО27 А.В. и ФИО42 В.В., содержащим информацию о переводах на имя Свидетель №24, Свидетель №19, Свидетель №23, ФИО64, Свидетель №31 и другие.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе производства обыска в помещении ГБУ РА «Стройзаказчик», по адресу: 

<

адрес>.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы по объекту ФАП в 

<

адрес>, изъятые в ходе производства обыска в помещении ГКУ РА «Централизованная бухгалтерия учреждений здравоохранения», по адресу: 

<

адрес> литер А, 2 этаж: сшив актов от приемки выполненных работ по форме КС2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС3 по строительству ФАП в 

<

адрес>.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе выемки у свидетеля ФИО65 в каб. № СЧ СУ МВД по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> изъяты документы по взаимоотношениям ООО «ШовгеновскДорСтрой» с ООО «Еврокомфорт» по обстоятельствам строительства фельдшерско-акушерских пунктов в х. ФИО23, в 

<

адрес> и в 

<

адрес>. 

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО65 в каб. № СЧ СУ МВД по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. 

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки в администрации МО «

<

адрес>», расположенной по адресу: 

<

адрес>, а. Кошехабль, 

<

адрес>.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен компакт-диск CD-R «MIREX» с надписью «Кармолино-Гидроицкий», предоставленный на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ, со скан копиями документов, содержащихся в файлах со следующими наименованиями: «78944,13.pdf», «109651,20.pdf», «120260,51.pdf», «232070,70.pdf», «233712,71.pdf», «253788,74.pdf», «338930,60.pdf», «419469,22.pdf», «665166,15.pdf», «754951,84.pdf», «906743,20.pdf», «а3565.pdf», «а3957.pdf», «а4158.pdf», «а4603.pdf», «а5253.pdf», «а5766.pdf», «а5767.pdf», «а5840.pdf», «а5866.pdf», «а5938.pdf», «дс_х. Кармолино-Гидроицкий_sign12-03.pdf», «ФИО4 Кармолино-Гидроицкий_sign12-03.pdf». В осмотренных диске содержатся сведения, имеющие значение для уголовного дела, в связи с чем он признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. 

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе производства обыска в помещении ГБУ РА «Стройзаказчик», по адресу: 

<

адрес>.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. 

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе выемки у следователя ФИО63 в каб. № СЧ СУ МВД по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> изъяты документы, изъятые в ходе расследования уголовного дела № по строительству фельдшерско-акушерских пунктов в х. ФИО23, в 

<

адрес> и в 

<

адрес>. 

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у следователя ФИО63 в каб. № СЧ СУ МВД по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, а именно: документы, связанные со строительством ФАПов в х. ФИО23, 

<

адрес> и 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>,

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1 в актах о приемке выполненных работ и в справках о стоимости выполненных работ по строительству ФАП в 

<

адрес>, изъятых в ходе обыска в ГБУ РА «Централизованная бухгалтерия учреждений здравоохранения», по адресу: 

<

адрес> литер А, 2 этаж, выполнена не Свидетель №1 Решить вопрос в отношении ФИО27 А.В. и ФИО42 В.В., как предполагаемых исполнителей подписи от имени Свидетель №1 в вышеуказанных документах не представилось возможным. 

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому решить вопрос в отношении ФИО42 В.В., как предполагаемого исполнителя подписи от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1 в актах о приемке выполненных работ и в справках о стоимости выполненных работ по строительству ФАП в 

<

адрес>, изъятых в ходе обыска в ГБУ РА «Централизованная бухгалтерия учреждений здравоохранения», по адресу: 

<

адрес> литер А, 2 этаж, не представилось возможным, в связи с подражанием подлинной подписи Свидетель №1

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе производства обыска в помещении ГБУ РА «Стройзаказчик», по адресу: 

<

адрес>.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе производства обыска в помещении ГКУ РА «Централизованная бухгалтерия учреждений здравоохранения», по адресу: 

<

адрес> литер А, 2 этаж.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр фельдшерско-акушерского пункта в х. ФИО23 по адресу: 

<

адрес>, х. ФИО23, ул. ФИО23 

<

адрес>. 

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен компакт-диск CD-R «MIREX» с надписью «ФИО23», предоставленный на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ со скан копиями документов, содержащихся в файлах со следующими наименованиями: «87268,74.pdf», «115959,20.pdf», «174864,61.pdf», «189127,88.pdf», «233877,83.pdf», «275199,58.pdf», «330446,56.pdf», «556519,43.pdf», «710951,84.pdf», «750231,40.pdf», «а3564.pdf», «а3979.pdf», «а4160.pdf», «а5250.pdf», «а5761.pdf», «а5843.pdf», «а5872.pdf», «а5942.pdf», «а5769.pdf», «дс_х. ФИО23_sign13-03.pdf»; «ФИО4 

<

адрес>_sign13-03.pdf».

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1 в актах о приемке выполненных работ и в справках о стоимости выполненных работ по строительству ФАП в х.ФИО23, изъятых в ходе обыска в ГБУ РА «Централизованная бухгалтерия учреждений здравоохранения», по адресу: 

<

адрес> литер А, 2 этаж, выполнены не Свидетель №1 Решить вопрос в отношении ФИО27 А.В. и ФИО42 В.В., как предполагаемых исполнителей подписи от имени Свидетель №1 в вышеуказанных документах не представилось возможным. 

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому решить вопрос в отношении ФИО42 В.В., как предполагаемого исполнителя подписи от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1 в актах о приемке выполненных работ и в справках о стоимости выполненных работ по строительству ФАП в х.ФИО23, изъятых в ходе обыска в ГБУ РА «Централизованная бухгалтерия учреждений здравоохранения», по адресу: 

<

адрес> литер А, 2 этаж, не представилось возможным, в связи с подражанием подлинной подписи Свидетель №1

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе производства обыска в помещении ГБУ РА «Стройзаказчик», по адресу: 

<

адрес>. 

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы по объекту ФАП в 

<

адрес>, изъятые в ходе производства обыска в помещении ГКУ РА «Централизованная бухгалтерия учреждений здравоохранения», по адресу: 

<

адрес> литер А, 2 этаж: сшив актов от приемки выполненных работ по форме КС2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС3 по строительству ФАП в 

<

адрес>.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен компакт-диск CD-R «MIREX» с надписью «Политотдел», предоставленный на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ, со скан копиями документов, содержащихся в файлах со следующими наименованиями: «41418,84.pdf», «98779,37.pdf», «183291,66.pdf», «188183,87.pdf», «226211,80.pdf», «257207,90.pdf», «294247,10.pdf», «574682,98.pdf», «707951,84.pdf», «1261265,79.pdf», «а3563.pdf», «а3981.pdf», «а4162.pdf», «а4608.pdf», «а5251.pdf», «а5768.pdf», «а5838.pdf», «а5871.pdf», «а5939.pdf», «дc_Политотдел_sign14-03.pdf» и «ФИО4 Политотдел_sign14-03.pdf» на компакт-диске CD-R «MIREX» с надписью «Политотдел».

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. 

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1 в актах о приемке выполненных работ и в справках о стоимости выполненных работ по строительству ФАП в 

<

адрес>, изъятых в ходе обыска в ГБУ РА «Централизованная бухгалтерия учреждений здравоохранения», по адресу: 

<

адрес> литер А, 2 этаж, выполнены не Свидетель №1 Решить вопрос в отношении ФИО27 А.В. и ФИО42 В.В., как предполагаемых исполнителей подписи от имени Свидетель №1 в вышеуказанных документах не представилось возможным. 

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому решить вопрос в отношении ФИО42 В.В., как предполагаемого исполнителя подписи от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1 в актах о приемке выполненных работ и в справках о стоимости выполненных работ по строительству ФАП в 

<

адрес>, изъятых в ходе обыска в ГБУ РА «Централизованная бухгалтерия учреждений здравоохранения», по адресу: 

<

адрес> литер А, 2 этаж, не представилось возможным, в связи с подражанием подлинной подписи Свидетель №1

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе производства обыска в помещении ГБУ РА «Стройзаказчик», по адресу: 

<

адрес>.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе производства обыска в помещении ГКУ РА «Централизованная бухгалтерия учреждений здравоохранения», по адресу: 

<

адрес> литер А, 2 этаж. 

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. 

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1 в актах о приемке выполненных работ и в справках о стоимости выполненных работ по строительству ФАП в Городской, изъятых в ходе обыска в ГБУ РА «Централизованная бухгалтерия учреждений здравоохранения», по адресу: 

<

адрес> литер А, 2 этаж, выполнены не Свидетель №1 Решить вопрос в отношении ФИО42 В.В., ФИО27 А.В. как предполагаемых исполнителей подписи от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, не представилось возможным, в связи с подражанием подлинной подписи Свидетель №1

В соответствии со ст. 75 УПК РФ, доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса, являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных статьей 73 настоящего Кодекса.

К недопустимым доказательствам относятся:

1) показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде;

2) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности;

3) иные доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса.

В судебном заседании были исследованы заключения судебной строительной экспертизы №У/16.1 от ДД.ММ.ГГГГ по определению стоимости работ по строительству фельдшерско-акушерского пункта в а. 

<

адрес> (т. 9 л.д.119-167), заключение строительной экспертизы №У/16.1 от ДД.ММ.ГГГГ по определению стоимости работ по строительству фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> (т. 18 л.д.135-184), заключение строительной экспертизы №У/16.1 от ДД.ММ.ГГГГ по определению стоимости работ по строительству фельдшерско-акушерского пункта в а. 

<

адрес> (т. 11 л.д.138-181), заключение строительной экспертизы №У/16.1 от ДД.ММ.ГГГГ по определению стоимости работ по строительству фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес> (т. 13 л.д. 202-251), заключение строительной экспертизы №У/16.1 от ДД.ММ.ГГГГ по определению стоимости работ по строительству фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес> (т. 16 л.д. 65-118), заключение строительной экспертизы №У/16.1 от ДД.ММ.ГГГГ по определению стоимости работ по строительству фельдшерско-акушерского пункта в х. ФИО18 

<

адрес> (т. 15 л.д. 95-112), а также в судебном заседании был допрошен эксперт ИП ФИО71

Так же в судебном заседании установлено, что при проведении указанных экспертиз не были учтены имеющие существенное значение для его разрешения обстоятельства, а именно не в полном объеме проведены исследование указанных объектов строительства, не высчитана разница в сумме между фактически выполненными работами на соответствие объемам и видам работ, отраженных в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2, в экспертизе, при установлении использования более дешевых материалов по сравнению с предусмотренными технической документацией, не отражена рыночная стоимость этих материалов, выполненные скрытые работы не исследовались надлежащим образом, преодолеть которые в судебном разбирательстве путем допроса экспертов не представилось возможным.

Кроме этого к указанным экспертизам не приложены данные, свидетельствующие о компетентности и надлежащей квалификации эксперта ФИО71

В соответствии со ст. 8 ФЗ №-Ф3 "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", эксперт должен проводить исследование объективно, на строго научной и практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме. Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных.

В связи с изложенным была назначена по делу повторная судебная строительно-техническая экспертиза по строительству фельдшерско-акушерского пункта в а. 

<

адрес>, по строительству фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес>, по строительству фельдшерско-акушерского пункта в а. 

<

адрес>, по строительству фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>, по строительству фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>, по строительству фельдшерско-акушерского пункта в х. ФИО18 

<

адрес>.

Таким образом, строительно-технические экспертизы: №У/16.1 от ДД.ММ.ГГГГ, №У/16.1 от ДД.ММ.ГГГГ, №У/16.1 от ДД.ММ.ГГГГ, №У/16.1 от ДД.ММ.ГГГГ, №У/16.1 от ДД.ММ.ГГГГ, №У/16.1 от ДД.ММ.ГГГГ по изложенным выше основаниям и причинам не могут быть признаны полными и всесторонними, обоснованными и правильными, в связи с чем, суд признает их недостоверными и недопустимыми доказательствами. 

Суд находит, что показания подсудимого, представителя потерпевшего и свидетелей являются последовательными, взаимодополняющими, тождественными, не доверять им у суда не имеется оснований и подтверждаются совокупностью собранных по уголовному делу доказательств.

Таким образом, как установлено в судебном заседании совокупность собранных и исследованных в ходе судебного следствия доказательств объективно свидетельствует о доказанности вины ФИО42 В.В. в совершении инкриминируемого ему деяния. Приведенные выше стороной обвинения доказательства дополняют друг друга, не находятся в противоречии между собой и являются достаточными для разрешения уголовного дела.

Достоверность, допустимость и относимость приведённых выше доказательств у суда не вызывает сомнения, так как они добыты в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой, соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела. Поэтому, объективные доказательства суд также принимает в подтверждение виновности ФИО42 В.В. в инкриминируемом ему преступлении.

Деяние ФИО42 В.В. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, влияние наказания на его исправление, данные о личности.

ФИО42 В.В. имеет постоянное место жительства и регистрации, где характеризуется положительно, на учете в медицинских учреждениях не состоит, женат, имеет одного несовершеннолетнего ребенка и двоих малолетних детей, трудоустроен генеральным директором ООО «Интеллект-ФИО41», имеет болезни: сахарный диабет 2 типа, воспалительная болезнь печени, на момент совершения преступления не судим.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО42 В.В. суд признает: наличие малолетних детей у виновного (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ), положительную характеристику с места жительства, состояние здоровья, признание вины и раскаяние в содеянном (ч. 2 ст. 61 УК РФ). 

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, подсудимому ФИО42 В.В., судом не установлено.

Ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью подсудимого, его поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность совершенного преступления, суд не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности, оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Одновременно суд учитывает требования ст. 43 УК РФ, в соответствии с которыми наказание применяется как в целях восстановления социальной справедливости, так и в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

При вышеуказанных обстоятельствах, суд пришел к выводу, что исправление подсудимого ФИО42 В.В. возможно только в условиях временной изоляции его от общества в местах лишения свободы, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа, без ограничения свободы, в пределах санкции статьи УК РФ.

Исходя из вышеизложенного, суд не находит оснований для применения положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении.

На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, отбывание наказания ФИО42 В.Вследует назначить в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания исчислять с даты вступления приговора в законную силу. В соответствии со ст. 72 УК РФ зачесть в срок наказания ФИО1 срок его содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В связи с отбытием назначенного судом наказания в виде лишения свободы, ФИО1 освободить из-под стражи в зале суда.

До вступления приговора в законную силу ФИО1 избрать меру пресечения в виде подписки о недыезде и надлежащем поведении.

Приговор Октябрьского районного суда от 04.08.2022г. по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 3 годам лишения свободы, условно с испытательным сроком 3 года ФИО1 исполнять самостоятельно.

Прокуратурой Республики Адыгея к ФИО1 заявлен иск о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением в размере 2 473 974 рублей 47 копеек. 

Подсудимый ФИО42 В.В. в судебном заседании признал исковые требования о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 2 298 668 рублей 13 копеек.

Между тем, ущерб причиненный Министерству здравоохранения Республики Адыгея в сумме 2 473 974 рублей 47 копеек был установлен заключениями строительно-технических экспертиз №У/16.1 от ДД.ММ.ГГГГ, №У/16.1 от ДД.ММ.ГГГГ, №У/16.1 от ДД.ММ.ГГГГ, №У/16.1 от ДД.ММ.ГГГГ, №У/16.1 от ДД.ММ.ГГГГ, №У/16.1 от ДД.ММ.ГГГГ не нашел в судебном заседании своего подтверждения, так как указанные экспертизы были признаны судом недопустимыми доказательствами.

Поскольку в судебном заседании утановлена повторными судебными строительно-техническими экспепртизами, исследованными в судебном заседании, сумма ущерба в размере 2 298 668 рублей 13 копеек и на основании ст. 1064 ГК РФ, гражданский иск Прокуратуры Республики Адыгея к ФИО42 В.В. о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, следует удовлетворить частично в пределах причиненного ущерба, взыскав с ФИО42 В.В. в доход бюджета Российской Федерации в размере 2 298 668 рублей 13 копеек. 

Взыскать с ФИО1 в доход бюджета Российской Федерации в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением в сумме 2 298 668 рублей 13 копеек (два миллиона двести девяносто восемь тысяч шестьсот шестьдесят восемь рублей тринадцать копеек).

Процессуальные издержки по уголовному делу: в виде оплаты вознаграждения адвоката ФИО66 за участие в уголовном деле, на основании ст. 51 УПК РФ в сумме 13 510 рублей и оплаты вознаграждения адвоката ФИО67 за участие в уголовном деле, на основании ст. 51 УПК РФ в сумме 6770 рублей, а всего на 20 280 рублей взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета. 

Конфискация имущества применена быть не может, ввиду отсутствия оснований, установленных ст. 104.1 УК РФ.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 10 (десять) месяцев со штрафом в размере 200000 (двести тысяч) рублей. 

На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, отбывание наказания ФИО1 назначить в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания исчислять с даты вступления приговора в законную силу. В соответствии со ст. 72 УК РФ зачесть в срок наказания ФИО1 срок его содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Наказание в виде лишения свободы по настоящему приговору считать отбытым.

Приговор Октябрьского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 3 годам лишения свободы, условно с испытательным сроком 3 года ФИО1 исполнять самостоятельно.

ФИО1 освободить из-под стражи в зале суда.

До вступления приговора в законную силу ФИО1 избрать меру пресечения в виде подписки о недыезде и надлежащем поведении.

Реквизиты для перечисления суммы штрафа:.

ИНН: 

<

***>; КПП: 010501001; БИК: 047908001; л/с 

<

***>; Получатель: УФК по 

<

адрес> (МВД по 

<

адрес>); р/с 40№; ОКТМО: 79701000; КБК: 188 1 16 21010 01 6000 140.

Гражданский иск Прокуратуры Республики Адыгея к ФИО5 о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением в размере 2 473 974 рублей 47 копеек удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в доход бюджета Российской Федерации в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением в сумме 2 298 668 рублей 13 копеек (два миллиона двести девяносто восемь тысяч шестьсот шестьдесят восемь рублей тринадцать копеек).

Реквизиты для перечисления денежных средств: ИНН 

<

***>, КПП 010501001 Управления Федерального Казначейства по 

<

адрес> (прокуратура Республики Адыгея), р/сч. 40№, л/сч. 

<

***> ГРКЦ НБ Республики Адыгея Банка России 

<

адрес>, БИК 047908001, КБК 41№, ОКТМО 79622455. 

Процессуальные издержки по уголовному делу: оплата вознаграждения адвоката ФИО66 и оплата вознаграждения адвоката ФИО67, в сумме 20 280 рублей взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета.

Конфискация имущества применена быть не может, ввиду отсутствия оснований, установленных ст. 104.1 УК РФ.

Вещественные доказательства по делу: 

-сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в х. ФИО23 муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «ТОМ № Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения»; сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в ауле Тауйхабль муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «ТОМ № Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения»; сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в ауле Нечерезий муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «ТОМ № Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения»; сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «ТОМ № Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения»; сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «ТОМ № Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения»; сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «ТОМ № Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения», хранящиеся при уголовном деле №, оставить при деле № после вступления приговора в законную силу хранить при деле; 

-файл, содержащий документы, связанные с проведением электронных аукционов на право заключения ФИО4 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ауле 

<

адрес>)»; файл, содержащий документы, связанные с проведением электронных аукционов на право заключения ФИО4 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес>»;файл, содержащий документы, связанные с проведением электронных аукционов на право заключения ФИО4 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ауле 

<

адрес>»; файл, содержащий документы, связанные с проведением электронных аукционов на право заключения ФИО4 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>»;файл, содержащий документы, связанные с проведением электронных аукционов на право заключения ФИО4 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО18 

<

адрес>»; файл, содержащий документы, связанные с проведением электронных аукционов на право заключения ФИО4 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>»; компакт-диск, содержащий информацию о заявке ООО «Еврокомфорт» на участие в аукционах возвращенные в Комитет Республики Адыгея по регулированию контрактной системы в сфере закупок, после вступления приговора в законную силу оставить в пользовании последнего;

-служебная записка №ВН06159 от ДД.ММ.ГГГГ; налоговая декларация ООО «Еврокомфорт» по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2020 год; сведения о среднесписочной численности работников ООО «Еврокомфорт», за предшествующий календарный год, которая по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; сшив копий документов на 27 листах, заверенных биркой с пояснительным текстом, подписью и оттиском печати синего цвета «Для документов №», в котором находятся следующие копии документов: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, заявителем значится Свидетель №1; сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ за подписью и.о. нотариуса ФИО62 о направлении заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, содержащиеся в ЕГРЮЛ и скан-образа решения № единственного участника ООО «Еврокомфорт» от ДД.ММ.ГГГГ; решение № единственного участника ООО «Еврокомфорт» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №1 решил внести в ЕГРЮЛ дополнительный код экономической деятельности, строительство жилых и нежилых зданий; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, содержащиеся в ЕГРЮЛ; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Еврокомфорт» от ДД.ММ.ГГГГ о внесении в реестр дополнительного вида деятельности; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, заявителем значится ФИО62; заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, содержащиеся в ЕГРЮЛ; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Еврокомфорт» от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении у участника Свидетель №1 обязательственных прав в отношении юридического лица и возникновении у участника ФИО54 обязательственных прав в отношении юридического лица; заверенная копия расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) от ДД.ММ.ГГГГ, в 2-х экземплярах);заверенная копия расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия справки о доходах и суммах налога физического лица за 2020 год № от ДД.ММ.ГГГГ;заверенная копия расчета по страховым взносам ООО «Еврокомфорт» за ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия расчета по страховым взносам ООО «Еврокомфорт» за 6 месяцев 2020 года; заверенная копия расчета по страховым взносам ООО «Еврокомфорт» за 12 месяцев 2020 года; заверенная копия расчета по страховым взносам ООО «Еврокомфорт» за 9 месяцев 2020 года хранятся при уголовном деле № после вступления приговора в законную силу хранить при деле, 

-претензионное письмо исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ об оплате пени и устранении недочетов за период просрочки исполнения обязательств по ФИО4 №;претензионное письмо исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ об оплате пени и устранении недочетов за период просрочки исполнения обязательств по ФИО4 №;претензионное письмо исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ об оплате пени и устранении недочетов за период просрочки исполнения обязательств по ФИО4 №;претензионное письмо исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ об оплате пени и устранении недочетов за период просрочки исполнения обязательств по ФИО4 №;претензионное письмо исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ об оплате пени и устранении недочетов за период просрочки исполнения обязательств по ФИО4 №;претензионное письмо исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ об оплате пени и устранении недочетов за период просрочки исполнения обязательств по ФИО4 №; «информация к совещанию» на 2-х листах хранятся при уголовном деле № после вступления приговора в законную силу хранить при деле; 

-проектная документация Фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>» в количестве 10 сшивов, проектная документация Фельдшерско-акушерского пункта в ауле Нечерезий муниципального образования «

<

адрес>» в количестве 16 сшивов, проектная документация Фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>» в количестве 9 сшивов, проектная документация Фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО23 муниципального образования «

<

адрес>» в количестве 10 сшивов, проектная документация Фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>» в количестве 10 сшивов, проектная документация Фельдшерско-акушерского пункта в ауле Тауйхабль муниципального образования «

<

адрес>» в количестве 10 сшивов, локальный сметный расчет стоимости строительства объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в ауле Тауйхабль муниципального образования «

<

адрес>»» на 2 листах в 2 экземплярах возвращенные представителю потерпевшего ФИО16 после вступления приговора в законную силу оставить в пользовании последнего; 

-CD-R-диск ФИО23 цвета марки «Mirex» с надписями «H190521» и «CD-R UG 80E» на внутреннем прозрачном кольце, CD-R-диск ФИО23 цвета марки «Mirex» с надписями «VR5F16-01294» и «3V» на внутреннем прозрачном кольце хранится при уголовном деле № после вступления приговора в законную силу хранить при дел;, 

-сшив технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям на объекте «Фельдшерско-акушерский пункт в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»», сшив технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям на объекте «Фельдшерско-акушерский пункт в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»», сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Том 4. Раздел 4. конструктивные и объемно-планировочные решения», сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 6. Система газоснабжения», сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Том 5.2. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 2. Система водоснабжения», сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Том 5.3. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 3. Система водоотведения», сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Том 5.4. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Том 6. Раздел 6. Проект организации строительства», проектная документация Фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Том 6. Раздел 6. Проект организации строительства», проектная документация Фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды», сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Том 9. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Пожарная сигнализация», сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Том 11. Раздел 11. Смета на строительство», картонная папка-скоросшиватель, содержащая план организации рельефа, градостроительный план земельного участка № RU 01 506 000-01-00 0 01-00 29-19, расположенного по адресу: 

<

адрес>, село ФИО23, 

<

адрес>, график производства работ подрядчика ООО «ЕВРОКОМФОРТ» на объекте «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес>», сводный сметный расчет стоимости строительства объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»», протокол согласования аукционного коэффициента перевода стоимости работ в текущие цены, с учетом расходов на уплату налогов, пошлин и другихобязательных платежей, на основании протокола подведения итогов электронного аукциона №-А по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес>, дополнительное соглашение к ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ о перемене заказчика от ДД.ММ.ГГГГ между ГБУ РА «Стройзаказчик», Министерством здравоохранения Республики Адыгея и ООО «ЕВРОКОМФОРТ», ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ между ГБУ РА «Стройзаказчик» и ООО «ЕВРОКОМФОРТ», протокол №-А от ДД.ММ.ГГГГ подведения итогов электронного аукциона по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес>», копия разрешения на строительство объекта «Фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»» № от ДД.ММ.ГГГГ, копия распоряжения Администрации муниципального образования «

<

адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ «О продлении разрешения на строительство», договор безвозмездного пользования земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям передает ГБУ РА «Стройзаказчик» в безвозмездное пользование для строительства объекта «Фельдшерско-акушерский пункт» земельный участок с кадастровым номером 01:06:0500004:273, площадью 1340 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, Джиджихабльское сельское поселение, 

<

адрес>, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору безвозмездного пользования земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ, копия соглашения № б/н от ДД.ММ.ГГГГ между Министерством здравоохранения Республики Адыгея и государственным бюджетным учреждением Республики Адыгея «Стройзаказчик» о передаче части функций технического заказчика, градостроительный план земельного участка № RU 01 506 000-01-00 0 01-00 30-19, расположенного по адресу: 

<

адрес>, градостроительный план земельного участка № RU 01 506 000-01-00 0 01-00 32-20, расположенного по адресу: 

<

адрес>, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства объекта капитального строительства «Фельдшерско-акушерский пункт в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»» № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа ГБУ РА «Стройзаказчик» № о/д от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении проектно-сметной документации по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес>», копиясводного сметного расчета стоимости строительства объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>» КС-2 №», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>» КС-2 №», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>» КС-2 №», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>» КС-2 №», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>» КС-2 №», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>» КС-2 №», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с 22.12.2020по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>» КС-2 №», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>» КС-2 №», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>» КС-2 №, дополнительные работы», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с 24.12.2020по ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле №, после вступления приговора в законную силу хранить при деле; 

-сшив технического отчета по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте «Фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»», сшив технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям на объекте «Фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»», сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Том 6. Раздел 6. Проект организации строительства», сшив технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям на объекте «Фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»», сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Том 9. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Пожарная сигнализация», сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Том 11. Раздел 11. Смета на строительство», сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Том 1. Раздел 1. Пояснительная записка», картонная папка-скоросшиватель, содержащая сводный сметный расчет стоимости строительства объекта «Фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»», протокол согласования аукционного коэффициента перевода стоимости работ в текущие цены, с учетом расходов на уплату налогов, пошлин и других обязательных платежей, на основании протокола подведения итогов электронного аукциона №-А от ДД.ММ.ГГГГ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес>», дополнительное соглашение к ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ о перемене заказчика от ДД.ММ.ГГГГ между ГБУ РА «Стройзаказчик», Министерством здравоохранения Республики Адыгея и ООО «ЕВРОКОМФОРТ», ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ между ГБУ РА «Стройзаказчик» и ООО «ЕВРОКОМФОРТ», копия разрешения на строительство объекта «Фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»» № от ДД.ММ.ГГГГ, протокол №-Аот ДД.ММ.ГГГГ подведения итогов электронного аукциона по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>», положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства объекта капитального строительства объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»» № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа ГБУ РА «Стройзаказчик» № о/д от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении проектно-сметной документации по объекту «Строительствофельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>», копия сводного сметного расчета стоимости строительства объекта «Фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»», сшив документов в пластиковой папке синего цвета, содержащий реестр исполнительной документации, акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования ответственных конструкций № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, актосвидетельствования ответственных конструкций № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ №от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствованияскрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № отДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытыхработ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, сшив документов в пластиковой папке синего цвета, содержащий реестр исполнительной документации, акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствованияскрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования ответственных конструкций № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования ответственных конструкций № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № отДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытыхработ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, сшивдокументов в пластиковой папке синего цвета, содержащий реестр исполнительной документации, акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования ответственных конструкций № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования ответственных конструкций № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, актосвидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ №от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствованияскрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов и оборудования в 1-мсшиве, журнал 15/1 входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов и оборудования в 1-м сшиве, журнал бетонных работ № в 1-сшиве, журнал № изготовления и освидетельствования арматурных каркасов для бетонирования монолитных и сборных железобетонных конструкций на строительстве в 1-м сшиве, общий журнал работ в обложке светло-зеленого цвета в 1-м сшиве, копия градостроительного плана земельного участка № RU №021-19, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в квартале 06001, градостроительный план земельного участка № RU №021-19, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в квартале 06001, копия постановления Администрации муниципального образования «

<

адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства и предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:02:2406001:803 по адресу: 

<

адрес>, б/н.», договор от ДД.ММ.ГГГГ безвозмездного пользования земельным участком с кадастровым номером 01:02:2406001:803, площадью 468 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, б/н, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору безвозмездного пользования земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ, копия соглашения № б/н от ДД.ММ.ГГГГ между Министерством здравоохранения Республики Адыгея и государственным бюджетным учреждением Республики Адыгея «Стройзаказчик» о передаче части функций технического заказчика, копия разрешения на строительство объекта «Фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»» № от ДД.ММ.ГГГГ, градостроительный план земельного участка № RU №021-19, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в квартале 06001, градостроительный план земельного участка № RU №0018-22, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в квартале 00001, градостроительный план земельного участка № RU №0019-19, расположенного по адресу: 

<

адрес>, х. ФИО23, ул. ФИО23, 65А, в квартале 00001, градостроительный план земельного участка № RU №0020-19, расположенного по адресу: 

<

адрес> мира, 69В, в квартале 00001, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>», дополнительные работы, акт о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемкевыполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ изатрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>», КС-2 №, дополнительные работы, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пунктав 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>», дополнительные работы, акт о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный периодс ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ поДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>», КС-2 №, акт о приемке выполненных работ за сентябрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетныйпериод с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>», КС-2 №, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ за октябрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 14.10.2020за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>», КС-2 №, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>», КС-2 №, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>», КС-2 №, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акто приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ поДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>», КС-2 №, дополнительные работы, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 188 183,87 рубля за выполнение строительно-монтажных работпо объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>» согласно акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 № и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за вычетом аванса 20%, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пунктав 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>», КС-2 №, копия акта о приемке выполненных работ за сентябрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 183 291,66 рубля за выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>» согласно акту о приемке выполненных работ поформе КС-2 №, № и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за вычетом аванса 20%, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>», КС-2 №, копия акта о приемке выполненных работ № от 09.10.2020за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ за октябрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 418,84 рубля за выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>» согласно акту о приемке выполненных работ поформе КС-2 № и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за вычетом аванса 20%, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>», КС-2 №, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заотчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 294 247,10 рубля за выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>» согласно акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 № и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за вычетом аванса 20%, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>», КС-2 №, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 257 207,90 рубля за выполнение строительно-монтажныхработ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>» согласно акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 № и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за вычетом аванса 20%, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерскогопункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>», КС-2 №, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемкевыполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 574 682,98 рубля за выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>» согласно акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 № и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №от ДД.ММ.ГГГГ за вычетом аванса 20%, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>», КС-2 №, дополнительные работы, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ №от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 779,37 рубля за выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>» согласно акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 № и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ завычетом аванса 20%, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>», КС-2 №, дополнительные работы, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1261 265,79 рубля за выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>» согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за вычетом аванса 20%, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат т№ от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>», дополнительные работы», копия акта о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетныйпериод с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату и№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 226 211,80 рубля за выполнениестроительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>» согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за вычетом аванса 20%, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>», дополнительные работы, копияакта о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копияакта о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которые хранятся при уголовном деле № после вступления приговора в законную силу хранить при деле; 

-сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в ауле Тауйхабль муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 6. Система газоснабжения», сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в ауле Тауйхабль муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Том 4. Раздел 4. конструктивные и объемно-планировочные решения», сшив технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям на объекте «Фельдшерско-акушерский пункт в ауле Тауйхабль муниципального образования «

<

адрес>»», сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в ауле Тауйхабль муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Том 5.2. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 2. Система водоснабжения», сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в ауле Тауйхабль муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Том 5.3. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 3. Система водоотведения», сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в ауле Тауйхабль муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Том 11. Раздел 11. Смета на строительство», сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в ауле Тауйхабль муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Том 11. Раздел 11. Смета на строительство», сшив технического отчета по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте «Фельдшерско-акушерский пункт в ауле Тауйхабль муниципального образования «

<

адрес>»», сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в ауле Тауйхабль муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Том 5.4. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в ауле Тауйхабль муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Том 6. Раздел 6. Проект организации строительства», сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в ауле Тауйхабль муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Том 9. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Пожарная сигнализация», картонная папка-скоросшиватель, содержащая копию распоряжения Администрации муниципального образования «

<

адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ «О продлении разрешения на строительство», копию распоряжения Администрации муниципального образования «

<

адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ «О внесении изменений в разрешение на строительство», сшив договора от ДД.ММ.ГГГГ безвозмездного пользования земельным участком с кадастровым номером 01:06:2000002:247, площадью 412 кв.м., расположенный по адресу:

<

адрес>, а. Тауйхабль, 

<

адрес>, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору безвозмездного пользования земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ, копию распоряжения Администрации муниципального образования «

<

адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ «О внесении изменений в разрешение на строительство», копию распоряжения Администрации муниципального образования «

<

адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ «О внесении изменений в распоряжение от 14.08.2020г. № «О внесении измененийв разрешение на строительство»», копию соглашения № б/н от ДД.ММ.ГГГГ между Министерством здравоохранения Республики Адыгея и государственным бюджетным учреждением Республики Адыгея «Стройзаказчик» о передаче части функций технического, копию разрешения на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в ауле Тауйхабль муниципального образования «

<

адрес>»» № от ДД.ММ.ГГГГ, договор от ДД.ММ.ГГГГ безвозмездного пользования земельным участком с кадастровым номером 01:06:2000002:246, площадью 424 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, Джиджихабльское сельское поселение, а. Тауйхабль, 

<

адрес>, градостроительный план земельного участка № RU 01 506 000-01-00 0 01-00 33-19, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а. Тауйхабль, 

<

адрес>, градостроительный план земельного участка № RU 01 506 000-01-00 0 01-00 34-20, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а. Тауйхабль, 

<

адрес>, график производства работ объекта «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ауле 

<

адрес>», сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в ауле Тауйхабль муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства» в 2-х экземплярах, сводный сметный расчет стоимости строительства объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в ауле Тауйхабль муниципального образования «

<

адрес>»» в сумме 718,21 тыс. руб., протокол согласования аукционного коэффициента перевода стоимости работ в текущие цены, с учетом расходов на уплату налогов, пошлин и других обязательных платежей, на основании протокола подведения итогов электронного аукциона №-А от 02.03.2020по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ауле 

<

адрес>», подписанный Свидетель №7 и Свидетель №1, в 2-х экземплярах, дополнительное соглашение к ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ о перемене заказчика от ДД.ММ.ГГГГ между ГБУ РА «Стройзаказчик», Министерством здравоохранения Республики Адыгея и ООО «ЕВРОКОМФОРТ», ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ между ГБУ РА «Стройзаказчик» и ООО «ЕВРОКОМФОРТ», копию разрешения на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в ауле Тауйхабль муниципального образования «

<

адрес>»» № от ДД.ММ.ГГГГ, протокол №-А от ДД.ММ.ГГГГ подведения итогов электронного аукциона по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ауле 

<

адрес>», положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства объекта капитального строительства «Фельдшерско-акушерский пункт в ауле Тауйхабль муниципального образования «

<

адрес>»» №от ДД.ММ.ГГГГ, копию приказа ГБУ РА «Стройзаказчик» № о/д от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении проектно-сметной документации по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ауле 

<

адрес>», копию сводного сметного расчета стоимости строительства объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в ауле Тауйхабль муниципального образования «

<

адрес>», акт о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ поДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт оприемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работза декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ауле 

<

адрес>», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период сДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период сДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период сДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетныйпериод с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ауле 

<

адрес>», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ауле 

<

адрес>», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерскогопункта в ауле 

<

адрес>», КС 2 №, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ауле 

<

адрес>», КС 2 №, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта вауле 

<

адрес>», КС 2 №», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ауле 

<

адрес>», КС 2 №»», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ауле 

<

адрес>», КС 2 №», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ауле 

<

адрес>», КС 2 №», справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ауле 

<

адрес>», КС 2 №», хранящиеся при уголовном деле № после вступления приговора в законную силу хранить при деле;

-сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в ауле Нечерезий муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Раздел 5. ФИО95 Система электроснабжения», сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в ауле Нечерезий муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Раздел 5. Подраздел Б, В. Система водоснабжения и водоотведения», сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в ауле Нечерезий муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Раздел 5. ФИО96 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в ауле Нечерезий муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Раздел 5. ФИО97 Система газоснабжения», сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в ауле Нечерезий муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Раздел 5. ФИО98 Технические решения», сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в ауле Нечерезий муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды», сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в ауле Нечерезий муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Том 9. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Пожарная сигнализация», сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в ауле Нечерезий муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» на 5 листах, сшитый в пластиковых папках синего цвета в 1 экземпляре и белого цвета в 2-х экземплярах, сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в ауле Нечерезий муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Том 11. Раздел 11. Смета на строительство», сшив технического заключения о техническом состоянии объекта Фельдшерско-акушерского пункта в ауле Нечерезий муниципального образования «

<

адрес>», справка об инженерно-геологических условиях на участке строительства фельдшерско-акушерского пункта. «

<

адрес>, а. Нечерезий, 

<

адрес>.», договор от ДД.ММ.ГГГГ безвозмездного пользования земельным участком с кадастровым номером 01:06:1300002:102 площадью 645 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, а. Начеразий, 

<

адрес>, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору безвозмездного пользования земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ, копия соглашения № б/н от ДД.ММ.ГГГГ между Министерством здравоохранения Республики Адыгея и государственным бюджетным учреждением Республики Адыгея «Стройзаказчик» о передаче части функций технического заказчика, копия разрешения на строительство объекта «Фельдшерско-акушерского пункта в ауле Нечерезий муниципального образования «

<

адрес>»» № от ДД.ММ.ГГГГ, градостроительный план земельного участка № RU 01 506 000-01-00 0 01-00 15-20, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а. Начерезий, 

<

адрес>, копия распоряжения Администрации муниципального образования «

<

адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ «О продлении разрешения на строительство», хранящиеся при уголовном деле № после вступления приговора в законную силу хранить при деле;

-сшив технического отчета по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте «Фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО23 муниципального образования «

<

адрес>»», в 2-х экземплярах, сшив технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям на объекте «Фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО23 муниципального образования «

<

адрес>»», сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО23 муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Том 6. Раздел 6. Проект организации строительства», сшив технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям на объекте «Фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО23 муниципального образования «

<

адрес>»», сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО23 муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Раздел 5.1. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 1. Система электроснабжения», сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО23 муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Том 9. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Пожарная сигнализация», сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО23 муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Том 11. Раздел 11. Смета на строительство», картонная папка-скоросшиватель, содержащая: сводный сметный расчет стоимости строительства объекта «Фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО23 муниципального образования «

<

адрес>»», объектный сметный расчет № ОС 02-01 стройки «Фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО23 муниципального образования «

<

адрес>»» объекта «Здание ФАП», протокол согласования аукционного коэффициента перевода стоимости работ в текущие цены, с учетом расходов на уплату налогов, пошлин и других обязательных платежей, на основании протокола подведения итогов электронного аукциона №-А от ДД.ММ.ГГГГ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО18 

<

адрес>», подписанный Свидетель №7 и Свидетель №1, в 2-х экземплярах, дополнительное соглашение к ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ о перемене заказчика от ДД.ММ.ГГГГ между ГБУ РА «Стройзаказчик», Министерством здравоохранения Республики Адыгея и ООО «ЕВРОКОМФОРТ», ФИО4 № от 18.03.2020на выполнение строительно-монтажных работ между ГБУ РА «Стройзаказчик» и ООО «ЕВРОКОМФОРТ», копию разрешения на строительство объекта «Фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО23 муниципального образования «

<

адрес>»» № от ДД.ММ.ГГГГ, протокол №-А от ДД.ММ.ГГГГ подведения итогов электронного аукциона по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО18 

<

адрес>», положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства объекта капитального строительстваобъекта «Фельдшерско-акушерский пункт в хуторе ФИО23 муниципального образования «

<

адрес>»» № от ДД.ММ.ГГГГ, копию приказа ГБУ РА «Стройзаказчик» № о/д от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении проектно-сметной документации по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО18 

<

адрес>», копию сводного сметного расчета стоимости строительства объекта «Фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО23 муниципального образования «

<

адрес>»», согласно которой общая стоимость составила 6 158,46тыс. руб., сшив документов в пластиковой папке синего цвета, содержащий: реестр исполнительной документации, акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования ответственных конструкций № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования ответственных конструкций № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, актосвидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ №от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствованияскрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № отДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытыхработ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, сшив документов в пластиковой папке синего цвета, содержащий: реестр исполнительной документации, акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствованияскрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования ответственных конструкций № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № отДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования ответственных конструкций № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытыхработ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, актосвидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, сшив документов в пластиковой папке синего цвета, содержащий: реестр исполнительной документации, актразбивки осей объекта капитального строительства на местности № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования ответственных конструкций № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования ответственных конструкций № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, актосвидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ №от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствованияскрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № отДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытыхработ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов и оборудования в 1-м сшиве, журнал 12/1 входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов и оборудования в 1-м сшиве, журнал бетонных работ № в 1-сшиве, журнал № изготовления и освидетельствования арматурных каркасов для бетонирования монолитных и сборных железобетонныхконструкций на строительстве в 1-м сшиве, общий журнал работ в обложке светло-зеленого цвета в 1-м сшиве, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО18 

<

адрес>», КС-2 № дополнительные работы», в 3-х экземплярах, акт о приемке выполненных работ 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ заотчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в 3-х экземплярах, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО18 

<

адрес>», КС-2 № дополнительные работы», акт о приемке выполненных работ 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненныхработ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО18 

<

адрес>», акт о приемке выполненных работ 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пунктав хуторе ФИО18 

<

адрес>», акт о приемке выполненных работ 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО18 

<

адрес>», КС-2 №», акт о приемке выполненных работ 2020 года № от 21.12.2020за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 189 127,88 рубля за выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительствофельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО18 

<

адрес>» согласно акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 № и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за вычетом аванса 20%, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес>», КС-2 №», копия акта о приемке выполненных работ за сентябрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 233 877,83 рубля за выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО18 

<

адрес>» согласно акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 №, № и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за вычетом аванса 20%, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО18 

<

адрес>», КС-2 №», копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный периодс ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 275 199,58 рубля за выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО18 

<

адрес>» согласно акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 № и справке о стоимостивыполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за вычетом аванса 20%, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО18 

<

адрес>», КС-2 №», копия акта о приемке выполненных работ за октябрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период сДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 556 519,43 рубля за выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО18 

<

адрес>» согласно акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 № и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за вычетом аванса 20%, копия справки остоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО18 

<

адрес>», КС-2 №, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия актао приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 174 864,61 рубля за выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО18 

<

адрес>» согласно акту о приемкевыполненных работ по форме КС-2 № и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за вычетом аванса 20%, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО18 

<

адрес>», КС-2 №, дополнительные работы, копия акта о приемке выполненныхработ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87 268,74 рубля за выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО18 

<

адрес>» согласно акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 № и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № отДД.ММ.ГГГГ за вычетом аванса 20%, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО18 

<

адрес>», КС-2 №, дополнительные работы», копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ насумму 98 779,37 рубля за выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО18 

<

адрес>» согласно акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 № и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за вычетом аванса 20%, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный периодс ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО18 

<

адрес>», КС-2 №, дополнительные работы, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750 231,40 рубля за выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО18 

<

адрес>» согласносправке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за вычетом аванса 20%, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО18 

<

адрес>», дополнительные работы, копия акта о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ заотчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ заотчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 446,56 рубля за выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО18 

<

адрес>» согласно акту о приемке выполненных работ по формеКС-2 № и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за вычетом аванса 20%, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО18 

<

адрес>», КС-2 №, дополнительные работы», копия акта о приемке выполненных работ за декабрь 2020года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ за декабрь 2020года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 115 959,20 рубля за выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО18 

<

адрес>» согласно акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 № и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № отДД.ММ.ГГГГ за вычетом аванса 20%, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО18 

<

адрес>», КС-2 №», копия акта о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ изатрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО18 

<

адрес>», КС-2 №», акт о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта вхуторе ФИО18 

<

адрес>», КС-2 №, дополнительные работы», акт о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО18 

<

адрес>», КС-2 №, дополнительные работы», акт о приемкевыполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО18 

<

адрес>», КС-2 №, дополнительные работы», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимостивыполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО18 

<

адрес>», акт о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ поДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ за декабрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка остоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО18 

<

адрес>», КС-2 №», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненныхработ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО18 

<

адрес>», КС-2 №», акт о приемке выполненных работ заоктябрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО18 

<

адрес>», КС-2 №», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненныхработ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в хуторе ФИО18 

<

адрес>», КС-2 №», акт о приемке выполненных работ за сентябрь 2020 года № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле № после вступления приговора в законную силу хранить при деле; 

-сшив технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям на объекте «Фельдшерско-акушерский пункт в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»», в 2-х экземплярах, сшив технического отчета по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте «Фельдшерско-акушерский пункт в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>», в 2-х экземплярах, сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Том 6. Раздел 6. Проект организации строительства», сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Том 9. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Пожарная сигнализация», сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Том 11. Раздел 11. Смета на строительство», договор от ДД.ММ.ГГГГ безвозмездного пользования земельным участком с кадастровым номером 01:06:0800001:283 площадью 500 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес> мира, 69в, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору безвозмездного пользования земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ, копию соглашения № б/н от ДД.ММ.ГГГГ между Министерством здравоохранения Республики Адыгея и государственным бюджетным учреждением Республики Адыгея «Стройзаказчик» о передаче части функций технического заказчика, в 2-х экземплярах, копию разрешения на строительство объекта «Фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»» № от ДД.ММ.ГГГГ, копию постановления Администрации муниципального образования «

<

адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства и предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:06:0800001:283 по адресу: 

<

адрес> мира, 69в.», градостроительный план земельного участка № RU 01 502 000-08-00 0 01-00 20-19, расположенного по адресу: 

<

адрес> мира, 69в, картонная папка-скоросшиватель, содержащая: локальный сметный расчет стоимости строительства объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»» №, локальный сметный расчет стоимости строительства объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»» №, локальный сметный расчет стоимости строительства объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»» №, локальный сметный расчет стоимости строительства объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»» №, локальный сметный расчет стоимости строительства объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»» №, локальный сметный расчет стоимости строительства объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»» №, локальный сметный расчет стоимости строительства объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в 

<

адрес> образования «

<

адрес>»» №, локальный сметный расчет стоимости строительства объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»» №, локальный сметный расчет стоимости строительства объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»» №, локальный сметный расчет стоимости строительства объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»» №, локальный сметный расчет стоимости строительства объекта «Фельдшерско-акушерскийпункт в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»» №, локальный сметный расчет стоимости строительства объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»» №, сводный сметный расчет стоимости строительства объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»» в сумме 717,05 тыс. руб., объектный сметный расчет стоимости строительства объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»», протокол согласования аукционного коэффициента перевода стоимости работ в текущие цены, с учетом расходов на уплату налогов, пошлин и других обязательных платежей, на основании протокола подведения итогов электронного аукциона №-А от ДД.ММ.ГГГГ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>», в 2-х экземплярах, дополнительное соглашение к ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ о перемене заказчика от ДД.ММ.ГГГГ между ГБУ РА «Стройзаказчик», Министерством здравоохранения Республики Адыгея и ООО «ЕВРОКОМФОРТ», ФИО4 № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ между ГБУ РА «Стройзаказчик» и ООО «ЕВРОКОМФОРТ», протокол №-А от ДД.ММ.ГГГГ подведения итогов электронного аукциона по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>», копия разрешения на строительство объекта «Фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»» № от ДД.ММ.ГГГГ, положительноезаключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства объекта капитального строительства «Фельдшерско-акушерский пункт в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»» № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа ГБУ РА «Стройзаказчик» № о/д от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении проектно-сметной документации по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>», копия сводного сметного расчета стоимости строительства объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>», сшив документов в пластиковой папке синего цвета, содержащий: реестр исполнительной документации, акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, актосвидетельствования ответственных конструкций № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ №от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствованияскрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № отДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытыхработ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, сшив документов в пластиковой папке синего цвета, содержащий: реестр исполнительной документации, акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствованияскрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования ответственных конструкций № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № отДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытыхработ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, сшив документов в пластиковой папке синего цвета, содержащий: реестр исполнительной документации, акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытыхработ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования ответственных конструкций № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, актосвидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ №от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт освидетельствования скрытых работ № от ДД.ММ.ГГГГ, журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов и оборудования, в 1-м сшиве, журнал № входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов и оборудования, в 1-м сшиве, журнал бетонных работ №, в 1-сшиве, журнал №изготовления и освидетельствования арматурных каркасов для бетонирования монолитных и сборных железобетонных конструкций на строительстве, в 1-м сшиве, общий журнал работ в обложке светло-зеленого цвета, в 1-м сшиве, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 338 930,60 рубля за выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>» согласно акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 № и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за вычетом аванса 20%, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>», КС2№, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемкевыполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 906 743,20 рубля за выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>» согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за вычетом аванса 20%, копия справки о стоимостивыполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>», копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта оприемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 109 651,20 рубля за выполнение строительно-монтажныхработ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>» согласно акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 № и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за вычетом аванса 20%, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерскогопункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>», копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 253 788,74 рубля за выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>» согласно акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 №и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за вычетом аванса 20%, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>», копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период сДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 665 166,15 рубля за выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>» согласно акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 № и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за вычетом аванса 20%, копия справки остоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>», копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия счетана оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 260,51 рубля за выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>» согласно акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 № и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за вычетом аванса 20%, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>», копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 233 712,71 рубля за выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>» согласно акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 №, № и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за вычетом аванса 20%, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «Кошехабльскийрайон», копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 78 944,13 рубля за выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>» согласноакту о приемке выполненных работ по форме КС-2 № и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за вычетом аванса 20%, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>», копия акта о приемкевыполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 232 070,70 рубля за выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>» согласно акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 № и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №от ДД.ММ.ГГГГ за вычетом аванса 20%, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>», копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму419 469,22 рубля за выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>» согласно акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 № и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ за вычетом аванса 20%, копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период сДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>», копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>», КС2№, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>», КС2№, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетныйпериод с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ поДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>», акто приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимостивыполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работи затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № отДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ заотчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ заотчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>», акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле №, после вступления приговора в законную силу хранить при деле;

-сшив актов от приемки выполненных работ по форме КС2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС3 по строительству ФАП в а. Нечерезий, которые хранятся при уголовном деле № после вступления приговора в законную силу хранить при деле, 

-сшив актов от приемки выполненных работ по форме КС2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС3 по строительству ФАП в 

<

адрес> хранятся при уголовном деле № после вступления приговора в законную силу хранить при деле, 

-сшив актов от приемки выполненных работ по форме КС2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС3 по строительству ФАП в 

<

адрес> хранятся при уголовном деле № после вступления приговора в законную силу хранить при деле, 

-справка о стоимости выполненных работ и затрат по строительству ФАП в а. 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где заказчиком указан министр здравоохранения РА Свидетель №3, а подрядчиком генеральный директор ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1 на сумму 239443 рубля 72 копейки. В документе имеются подписи от имени указанных лиц и оттиски двух печатей; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в а. 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 3 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 239443 рубля 72 копейки; справка о стоимости выполненных работ и затрат по строительству ФАП в а. 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где заказчиком указан министр здравоохранения РА Свидетель №3, а подрядчиком генеральный директор ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1 на сумму 95568 рублей 21 копейка. В документе имеются подписи от имени указанных лиц и оттиски двух печатей; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в а. 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 2 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 5022 рубля 87 копеек; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в а. 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 3 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 22425 рублей 09 копеек; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в а. 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 3 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 68120 рублей 25 копеек; справка о стоимости выполненных работ и затрат по строительству ФАП в а. 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где заказчиком указан министр здравоохранения РА Свидетель №3, а подрядчиком генеральный директор ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1 на сумму 387116 рублей 05 копеек. В документе имеются подписи от имени указанных лиц и оттиски двух печатей; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в а. 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 4 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 353406 рублей 66 копеек; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в а. 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 3 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 33709 рублей 39 копеек; справка о стоимости выполненных работ и затрат по строительству ФАП в а. 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где заказчиком указан министр здравоохранения РА Свидетель №3, а подрядчиком генеральный директор ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1 на сумму 235502 рубля 28 копеек. В документе имеются подписи от имени указанных лиц и оттиски двух печатей; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 3 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА«Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 234577 рублей 04 копейки; справка о стоимости выполненных работ и затрат по строительству ФАП в а. 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где заказчиком указан министр здравоохранения РА Свидетель №3, а подрядчиком генеральный директор ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1 на сумму 509557 рублей 44 копейки. В документе имеются подписи от имени указанных лиц и оттиски двух печатей; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в а. 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 4 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 460572 рубля 21 копейка; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в а. 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 3 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 29788 рублей 19 копеек; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в а. 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 3 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 19197 рублей 04 копейки; справка о стоимости выполненных работ и затрат по строительству ФАП в а. 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где заказчиком указан министр здравоохранения РА Свидетель №3, а подрядчиком генеральный директор ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1 на сумму 272055 рублей 19 копеек. В документе имеются подписи от имени указанных лиц и оттиски двух печатей; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в а. 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 3 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 272055 рублей 19 копеек; справка о стоимости выполненных работ и затрат по строительству ФАП в а. 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где заказчиком указан министр здравоохранения РА Свидетель №3, а подрядчиком генеральный директор ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1 на сумму 144125 рублей 48 копеек. В документе имеются подписи от имени указанных лиц и оттиски двух печатей; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в а. 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 3 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 144125 рублей 48 копеек; справка о стоимости выполненных работ и затрат по строительству ФАП в а. 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где заказчиком указан министр здравоохранения РА Свидетель №3, а подрядчиком генеральный директор ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1 на сумму 301458 рублей 51 копейка. В документе имеются подписи от имени указанных лиц и оттиски двух печатей; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в а. 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 2 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 301458 рублей 51 копеек; справка о стоимости выполненных работ и затрат по строительству ФАП в а. 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где заказчиком указан министр здравоохранения РА Свидетель №3, а подрядчиком генеральный директор ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1 на сумму 1364933 рубля 12 копеек. В документе имеются подписи от имени указанных лиц и оттиски двух печатей; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в а. 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 3 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 570131 рубль 83 копейки; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в а. 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 3 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 139366 рублей 09 копеек; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в а. 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 8 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 196650 рублей 14 копеек; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в а. 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 4 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 118404 рубля; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в а. 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 5 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 106552 рубля; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в а. 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 2 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 18037 рублей 37 копеек; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в а. 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 3 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 88107 рублей 37 копеек; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в а. 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 3 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 127683 рубля 51 копейка; справка о стоимости выполненных работ и затрат по строительству ФАП в а. 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где заказчиком указан министр здравоохранения РА Свидетель №3, а подрядчиком генеральный директор ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1 на сумму 259256 рублей 93 копейки. В документе имеются подписи от имени указанных лиц и оттиски двух печатей; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в а. 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 4 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 259256 рублей 93 копейки хранятся при уголовном деле № после вступления приговора в законную силу хранить при деле, 

-справка о стоимости выполненных работ и затрат по строительству ФАП в х. ФИО18 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где заказчиком указан министр здравоохранения РА Свидетель №3, а подрядчиком генеральный директор ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1 на сумму 343999,48 руб. В документе имеются подписи от имени указанных лиц и оттиски двух печатей;акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в х. ФИО18 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 4 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №13, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 343999,48 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по строительству ФАП в х. ФИО18 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где заказчиком указан министр здравоохранения РА Свидетель №3, а подрядчиком генеральный директор ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1 на сумму 292347, 29 руб. В документе имеются подписи от имени указанных лиц и оттиски двух печатей; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в х. ФИО18 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 3 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №13, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 258507,99 руб.; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в х. ФИО18 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 3 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы техническогонадзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №13, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 33839,30 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по строительству ФАП в х. ФИО18 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где заказчиком указан министр здравоохранения РА Свидетель №3, а подрядчиком генеральный директор ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1 на сумму 236409,85 руб. В документе имеются подписи от имени указанных лиц и оттиски двух печатей; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в х. ФИО18 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 3 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №13, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 236409,85 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по строительству ФАП в х. ФИО18 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где заказчиком указан министр здравоохранения РА Свидетель №3, а подрядчиком генеральный директор ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1 на сумму 695649,29 руб. В документе имеютсяподписи от имени указанных лиц и оттиски двух печатей; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в х. ФИО18 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 5 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №13, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 578092,51 руб.; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в х. ФИО18 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 3 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы техническогонадзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №13, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 29951,19 руб.; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в х. ФИО18 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 3 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №13, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 18702,05 руб.; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в х. ФИО18 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ поДД.ММ.ГГГГ выполненный на 4 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №13, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 68903,54 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по строительству ФАП в х. ФИО18 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где заказчиком указан министр здравоохранения РА Свидетель №3, а подрядчиком генеральный директор ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1 на сумму 144949 руб. В документе имеются подписи от имени указанных лиц и оттиски двух печатей; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в х. ФИО18 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 3 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №13, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 144949 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по строительству ФАП в х. ФИО18 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где заказчиком указан министр здравоохранения РА Свидетель №3, а подрядчиком генеральный директор ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1 на сумму 21880,76 руб. В документе имеются подписи от имени указанных лиц и оттиски двух печатей; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в х. ФИО18 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 3 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №13, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 218580,76 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по строительству ФАП в х. ФИО18 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где заказчиком указан министр здравоохранения РА Свидетель №3, а подрядчиком генеральный директор ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1 на сумму 109085,93 руб. В документе имеются подписи от имени указанных лиц и оттиски двух печатей; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в х. ФИО18 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 4 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №13, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 109085,93 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по строительству ФАП в х. ФИО18 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где заказчиком указан министр здравоохранения РА Свидетель №3, а подрядчиком генеральный директор ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1 на сумму 937789,25 руб. В документе имеются подписи от имени указанных лиц и оттиски двух печатей; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в х. ФИО18 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 5 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №13, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 641326,84 руб.; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в х. ФИО18 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 2 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы техническогонадзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №13, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 119065,09 руб.; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в х. ФИО18 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 3 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №13, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 97262,91 руб.; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в х. ФИО18 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ поДД.ММ.ГГГГ выполненный на 4 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №13, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 35864,51 руб.; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ построительству ФАП в х. ФИО18 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 2 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №13, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттискамитрех печатей на сумму 22269,9 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по строительству ФАП в х. ФИО18 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где заказчиком указан министр здравоохранения РА Свидетель №3, а подрядчиком генеральный директор ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1 на сумму 330446,56 руб. В документе имеются подписи от имени указанных лиц и оттиски двух печатей; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в х. ФИО18 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 5 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №13, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 125520,81 руб.; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в х. ФИО18 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 2 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы техническогонадзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №13, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 83974,91руб.; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в х. ФИО18 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 3 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №13, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 91953,62 руб.; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в х. ФИО18 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ поДД.ММ.ГГГГ выполненный на 2 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №13, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 28997,22 руб. хранятся при уголовном деле № после вступления приговора в законную силу хранить при деле, 

-справка о стоимости выполненных работ и затрат по строительству ФАП в 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где заказчиком указан министр здравоохранения РА Свидетель №3, а подрядчиком генеральный директор ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1 на сумму 180300,68 руб. В документе имеются подписи от имени указанных лиц и оттиски двух печатей; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 3 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 180300,68 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по строительству ФАП в 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где заказчиком указан министр здравоохранения РА Свидетель №3, а подрядчиком генеральный директор ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1 на сумму 305164,34 руб. В документе имеются подписи от имени указанных лиц и оттиски двух печатей; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 2 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 305154,34 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по строительству ФАП в 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где заказчиком указан министр здравоохранения РА Свидетель №3, а подрядчиком генеральный директор ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1 на сумму 1088672,76 руб. В документе имеются подписи от имени указанных лиц и оттиски двух печатей; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 2 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 129043,98 руб.; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 3 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы техническогонадзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 135081,48 руб.; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 5 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 824547,3 руб.; о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по 21.12.2020выполненный на 5 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 114582,83 руб.; о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАПв 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 3 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей насумму 24580,13 руб.; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 3 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста поценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 27119,96 руб.; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 8 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главногоспециалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 202635,75 руб.; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 3 листах, который подписан от имени генеральногодиректора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 21506,26 руб.; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в 

<

адрес> за отчетный периодс ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 3 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 6957 руб.; акт о приемке выполненных работот ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 2 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 ис оттисками трех печатей на сумму 25582,30 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по строительству ФАП в 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где заказчиком указан министр здравоохранения РА Свидетель №3, а подрядчиком генеральный директор ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1 на сумму 613962,92 руб. В документе имеются подписи от имени указанных лиц и оттиски двух печатей; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 4 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 613962,92 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по строительству ФАП в 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где заказчиком указан министр здравоохранения РА Свидетель №3, а подрядчиком генеральный директор ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1 на сумму 234577,04 руб. В документе имеются подписи от имени указанных лиц и оттиски двух печатей; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 3 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 233676,21 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по строительству ФАП в 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где заказчиком указан министр здравоохранения РА Свидетель №3, а подрядчиком генеральный директор ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1 на сумму 98185,03 руб. В документе имеются подписи от имени указанных лиц и оттиски двух печатей; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 3 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 19121,62 руб.; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 3 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы техническогонадзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 29573,27 руб.; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 2 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 49490,14 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по строительству ФАП в 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где заказчиком указан министр здравоохранения РА Свидетель №3, а подрядчиком генеральный директор ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1 на сумму 511967,04 руб. В документе имеются подписи от имени указанных лиц и оттиски двух печатей; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 3 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 89002,81 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по строительству ФАП в 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где заказчиком указан министр здравоохранения РА Свидетель №3, а подрядчиком генеральный директор ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1 на сумму 385595,25 руб. В документе имеются подписи от имени указанных лиц и оттиски двух печатей; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 4 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 352018,2 руб.; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 3 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы техническогонадзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 33576,95 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по строительству ФАП в 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где заказчиком указан министр здравоохранения РА Свидетель №3, а подрядчиком генеральный директор ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1 на сумму 137030,10 руб. В документе имеются подписи от имени указанных лиц и оттиски двух печатей; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 3 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 137030 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат по строительству ФАП в 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где заказчиком указан министр здравоохранения РА Свидетель №3, а подрядчиком генеральный директор ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1 на сумму 258467,23 руб. В документе имеются подписи от имени указанных лиц и оттиски двух печатей; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 4 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 247033,01 руб.; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 2 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы техническогонадзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 3539,90 руб.; акт о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по строительству ФАП в 

<

адрес> за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполненный на 3 листах, который подписан от имени генерального директора ООО «Еврокомфорт» Свидетель №1, министра здравоохранения РА Свидетель №3, главного специалиста группы технического надзора ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №14, главного специалиста по ценообразованию ГБУ РА «Стройзаказчик» ФИО57 и с оттисками трех печатей на сумму 7894,32 руб. хранятся при уголовном деле № после вступления приговора в законную силу хранить при деле, 

-платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 1091946,50 руб. за строительно-монтажные работы ФАП а. Тауйхабль; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 709952 руб. за строительно-монтажные работы ФАП а. Тауйхабль; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 407645,95 руб. за строительно-монтажные работы ФАП а. Тауйхабль; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 309692,84 руб. за строительно-монтажные работы ФАП а. Тауйхабль; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 301458,51 руб. за строительно-монтажные работы ФАП а. Тауйхабль; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 259256,93 руб. за строительно-монтажные работы ФАП а. Тауйхабль; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 217644,15 руб. за строительно-монтажные работы ФАП а. Тауйхабль; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 191554,98 руб. за строительно-монтажные работы ФАП а. Тауйхабль; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 188401,82 руб. за строительно-монтажные работы ФАП а. Тауйхабль; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 115300,38 руб. за строительно-монтажные работы ФАП а. Тауйхабль; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 76454,57 руб. за строительно-монтажные работы ФАП а. Тауйхабль; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый вТочка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 710951,84 руб. за строительно-монтажные работы ФАП х. ФИО23; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый вТочка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 750231,40 руб. за строительно-монтажные работы ФАП х. ФИО23; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый вТочка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 556519,43 руб. за строительно-монтажные работы ФАП х. ФИО23; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый вТочка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 189127,88 руб. за строительно-монтажные работы ФАП х. ФИО23; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый вТочка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 330446,56 руб. за строительно-монтажные работы ФАП х. ФИО23; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый вТочка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 275199,58 руб. за строительно-монтажные работы ФАП х. ФИО23; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый вТочка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 233877,83 руб. за строительно-монтажные работы ФАП х. ФИО23; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый вТочка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 174864,61 руб. за строительно-монтажные работы ФАП х. ФИО23; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый вТочка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 115959,20 руб. за строительно-монтажные работы ФАП х. ФИО23; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый вТочка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 87268,74 руб. за строительно-монтажные работы ФАП х. ФИО23; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый вТочка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 1261265,79 руб. за строительно-монтажные работы ФАП 

<

адрес>; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый вТочка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 707951,84 руб. за строительно-монтажные работы ФАП 

<

адрес>; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый вТочка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 574682,98 руб. за строительно-монтажные работы ФАП 

<

адрес>; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый вТочка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 294247,10 руб. за строительно-монтажные работы ФАП 

<

адрес>; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый вТочка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 257207,90 руб. за строительно-монтажные работы ФАП 

<

адрес>; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый вТочка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 226211,80 руб. за строительно-монтажные работы ФАП 

<

адрес>; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый вТочка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 188183.87 руб. за строительно-монтажные работы ФАП 

<

адрес>; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый вТочка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 183291,66 руб. за строительно-монтажные работы ФАП 

<

адрес>; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый вТочка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 49418,84 руб. за строительно-монтажные работы ФАП 

<

адрес>; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый вТочка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 98779,37 руб. за строительно-монтажные работы ФАП 

<

адрес>; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 308476,12 руб. за строительно-монтажные работы ФАП 

<

адрес>;платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 931971,09 руб. за строительно-монтажные работы ФАП 

<

адрес>;платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 244131,47 руб. за строительно-монтажные работы ФАП 

<

адрес>;платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 206773,78 руб. за строительно-монтажные работы ФАП 

<

адрес>;платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 187661,63 руб. за строительно-монтажные работы ФАП 

<

адрес>;платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 109624,08 руб. за строительно-монтажные работы ФАП 

<

адрес>;платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 78548,02 руб. за строительно-монтажные работы ФАП 

<

адрес>;платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 144240,54 руб. за строительно-монтажные работы ФАП 

<

адрес>;платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 701751,59 руб. за строительно-монтажные работы ФАП 

<

адрес>;платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 491170,34 руб. за строительно-монтажные работы ФАП 

<

адрес>;платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 409573, 63 руб. за строительно-монтажные работы ФАП 

<

адрес>; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 1898602,53 руб. за строительно-монтажные работы ФАП а. Начерезий; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 211900,50 руб. за строительно-монтажные работы ФАП а. Начерезий; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 208454,39 руб. за строительно-монтажные работы ФАП а. Начерезий; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 120302,45 руб. за строительно-монтажные работы ФАП а. Начерезий; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 909530,28 руб. за строительно-монтажные работы ФАП а. Начерезий; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 415943,11 руб. за строительно-монтажные работы ФАП а. Начерезий; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 413301,06 руб. за строительно-монтажные работы ФАП а. Начерезий; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 369617,09 руб. за строительно-монтажные работы ФАП а. Начерезий; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 338930,60 руб. за строительно-монтажные работы ФАП 

<

адрес>; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 253788,74 руб. за строительно-монтажные работы ФАП 

<

адрес>; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 233712,71 руб. за строительно-монтажные работы ФАП 

<

адрес>; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 232070,70 руб. за строительно-монтажные работы ФАП 

<

адрес>; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 120260,51 руб. за строительно-монтажные работы ФАП 

<

адрес>; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 109651,20 руб. за строительно-монтажные работы ФАП 

<

адрес>; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 78944,13 руб. за строительно-монтажные работы ФАП 

<

адрес>; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 906743,20 руб. за строительно-монтажные работы ФАП 

<

адрес>; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 754951,84 руб. за строительно-монтажные работы ФАП 

<

адрес>; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, УФК по 

<

адрес> (Министерство Здравоохранения Республики Адыгея) перечислило на расчетный счет ООО «Еврокомфорт» открытый в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

адрес> денежные средства в сумме 665166,15 руб. за строительно-монтажные работы ФАП 

<

адрес> хранятся при уголовном деле № после вступления приговора в законную силу хранить при деле, 

-распоряжение, данное ООО «Еврокомфорт», утвержденное руководителем ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №7 о внесении изменений по конструкции зданий фельдшерско-акушерских пунктов, в частности о замене конструкции фундаментов; о замене материала кладки стен с кирпичного на блочный; о замене железобетонного перекрытия на сдвоенные деревянные балки в фельдшерско-акушерских пунктах в 

<

адрес>, а. Нечерезий, а. Хаштук, и 

<

адрес> с приложением схем на 4-х листах; протокол технического совещания по объектам «Строительство фельдшерско-акушерских пунктов в 

<

адрес>», утвержденный руководителем ГБУ РА «Стройзаказчик» Свидетель №7 ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение о согласовании устройства свайно-ростверкового фундамента по ФИО4 №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; о согласовании ленточного фундамента по ФИО4 №, №, №; изображение фасадов с внесенными изменениями на 33-х листах хранятся при уголовном деле № после вступления приговора в законную силу хранить при деле, 

-распоряжение Администрации муниципального образования «

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ № «О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка», с приложением, разрешение на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в ауле Тауйхабль муниципального образования «

<

адрес>»» в эксплуатацию № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение Администрации муниципального образования «

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ №, распоряжение Администрации муниципального образования «

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ №, распоряжение Администрации муниципального образования «Теучежскийрайон» от ДД.ММ.ГГГГ №, разрешение на ввод объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в ауле Тауйхабль муниципального образования «

<

адрес>»» в эксплуатацию № RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборам учета используемых энергетических ресурсов, по объекту «Фельдшерско-акушерский пункт в ауле Тауйхабль муниципального образования «Теучежскийрайон»», акт приемки объекта капитального строительства «Фельдшерско-акушерский пункт в ауле Тауйхабль муниципального образования «

<

адрес>»», распоряжение Администрации муниципального образования «

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ № «О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка», с приложением, разрешение на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в ауле Начерезий муниципального образования «

<

адрес>»» в эксплуатацию № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение Администрации муниципального образования «

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ №, копия распоряжения Администрации муниципального образования «

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ №, копия распоряжения Администрации муниципального образования «

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ №, разрешение на ввод объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в ауле Начерезий муниципального образования «

<

адрес>»» в эксплуатацию № RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектакапитального строительства приборам учета используемых энергетических ресурсов, по объекту «Фельдшерско-акушерский пункт в ауле Начерезий муниципального образования «

<

адрес>»», акт приемки объекта капитального строительства «Фельдшерско-акушерский пункт в ауле Начерезий муниципального образования «

<

адрес>»», распоряжение Администрации муниципального образования «

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ № «О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка», с приложением, разрешение на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»» в эксплуатацию № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение Администрации муниципального образования «

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ №, разрешение на ввод объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»» в эксплуатацию № RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборам учета используемых энергетических ресурсов, по объекту «Фельдшерско-акушерский пункт в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»», на 3 листах, акт приемки объекта капитального строительства «Фельдшерско-акушерский пункт в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»» хранятся при уголовном деле № после вступления приговора в законную силу хранить при деле, 

-постановление Администрации муниципального образования «

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ № «О предоставлении Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Адыгея «Кошехабльская центральная районная больница» в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков», постановление Администрации муниципального образования «

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ № «О предоставлении Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики Адыгея «Кошехабльская центральная районная больница» в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков», разрешение на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пунктв 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»» № от ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на ввод объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»» в эксплуатацию № от ДД.ММ.ГГГГ, акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборам учета используемых энергетических ресурсов, по объекту «Фельдшерско-акушерский пунктв 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»», акт приемки объекта капитального строительства «Фельдшерско-акушерский пункт в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»», разрешение на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в хуторе ФИО23 муниципального образования «

<

адрес>»» № от ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на ввод объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в хуторе ФИО23 муниципального образования «

<

адрес>»» в эксплуатацию № от ДД.ММ.ГГГГ, акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборам учета используемых энергетических ресурсов, по объекту «Фельдшерско-акушерский пункт в хуторе ФИО23 муниципального образования «

<

адрес>»», акт приемки объекта капитального строительства «Фельдшерско-акушерский пункт в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»», разрешение на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в 

<

адрес> муниципального образования «Кошехабльскийрайон»» № от ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на ввод объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»» в эксплуатацию № от ДД.ММ.ГГГГ, акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборам учета используемых энергетических ресурсов, по объекту «Фельдшерско-акушерский пункт в 

<

адрес> муниципального образования «Кошехабльскийрайон»», акт приемки объекта капитального строительства «Фельдшерско-акушерский пункт в 

<

адрес> муниципального образования «

<

адрес>»», разрешение на строительство объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Комсомольский муниципального образования «

<

адрес>»» № от ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на ввод объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Комсомольский муниципального образования «

<

адрес>»» в эксплуатацию № от ДД.ММ.ГГГГ, акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборам учета используемых энергетических ресурсов, по объекту «Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Комсомольский муниципального образования «

<

адрес>»», акт приемки объекта капитального строительства «Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Комсомольский муниципального образования «

<

адрес>»», схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка, объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Комсомольский муниципального образования «

<

адрес>»» хранятся при уголовном деле №, после вступления приговора в законную силу хранить при деле, 

-выписка из лицевого счета 40№ ФИО94 ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРОКОМФОРТ» за период c ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на CD- R диске «Verbatim» с рукописной надписью, выполненной красителем ФИО23 цвета «Еврокомфорт», предоставленным по запросу следователя Филиалом Точка ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие» хранится при уголовном деле №, после вступления приговора в законную силу хранить при деле, 

-договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, локальный сметный расчет на сумму 82410, 39 рублей, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82410, 39 рублей; договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, локальный сметный расчет на сумму 144 949 рублей; локальный сметный расчет на сумму 218 580,76 рубля; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 363 529, 76 рублей; договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, локальный сметный расчет на сумму 151063,67 рублей; локальный сметный расчет на сумму 317235,92 рубля; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 468 299,59 рублей возвращены свидетелю Свидетель №26, после вступления приговора в законную силу оставить в пользовании последнего, 

-скан копии документов, содержащихся в файлах со следующими наименованиями: «78944,13.pdf», «109651,20.pdf», «120260,51.pdf», «232070,70.pdf», «233712,71.pdf», «253788,74.pdf», «338930,60.pdf», «419469,22.pdf», «665166,15.pdf», «754951,84.pdf», «906743,20.pdf», «а3565.pdf», «а3957.pdf», «а4158.pdf», «а4603.pdf», «а5253.pdf», «а5766.pdf», «а5767.pdf», «а5840.pdf», «а5866.pdf», «а5938.pdf», «дс_х. Кармолино-Гидроицкий_sign12-03.pdf», «ФИО4 Кармолино-Гидроицкий_sign12-03.pdf» на компакт-диске CD-R «MIREX» с надписью «Кармолино-Гидроицкий», предоставленном на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ хранится при уголовном деле №, после вступления приговора в законную силу хранить при деле, 

-скан копии документов, содержащихся в файлах со следующими наименованиями: «87268,74.pdf», «115959,20.pdf», «174864,61.pdf», «189127,88.pdf», «233877,83.pdf», «275199,58.pdf», «330446,56.pdf», «556519,43.pdf», «710951,84.pdf», «750231,40.pdf», «а3564.pdf», «а3979.pdf», «а4160.pdf», «а5250.pdf», «а5761.pdf», «а5843.pdf», «а5872.pdf», «а5942.pdf», «а5769.pdf», «дс_х. ФИО23_sign13-03.pdf»; «ФИО4 

<

адрес>_sign13-03.pdf» на компакт-диске CD-R «MIREX» с надписью «ФИО23», предоставленном на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ хранится при уголовном деле №, после вступления приговора в законную силу хранить при деле

-скан копии документов, содержащихся в файлах со следующими наименованиями: «41418,84.pdf», «98779,37.pdf», «183291,66.pdf», «188183,87.pdf», «226211,80.pdf», «257207,90.pdf», «294247,10.pdf», «574682,98.pdf», «707951,84.pdf», «1261265,79.pdf», «а3563.pdf», «а3981.pdf», «а4162.pdf», «а4608.pdf», «а5251.pdf», «а5768.pdf», «а5838.pdf», «а5871.pdf», «а5939.pdf», «дc_Политотдел_sign14-03.pdf» и «ФИО4 Политотдел_sign14-03.pdf» на компакт-диске CD-R «MIREX» с надписью «Политотдел», предоставленном на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ хранится при уголовном деле №, после вступления приговора в законную силу хранить при деле

-сведения о соединениях абонентского номера 

<

***>, направленные в СЧ СУ МВД по 

<

адрес> из Кавказского филиала ПАО «Мегафон» сопроводительным письмом (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) на оптическом носителе информации СD-R диске (VS) с надписью «№», предоставленным на основании постановления Майкопского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ хранится при уголовном деле № после вступления приговора в законную силу хранить при деле

-сведения о соединениях абонентских номеров 

<

***>, 89265649177, направленные в СЧ СУ МВД по 

<

адрес> на оптическом носителе информации СD-R диск (VS), предоставленным на основании постановления Майкопского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ хранится при уголовном деле № после вступления приговора в законную силу хранить при деле

-выписки по картам ФИО42 В.В. и ФИО27 А.В., предоставленные Региональным центром сопровождения розничного бизнеса г. Н. Новгород ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ № ЗНО0153442069 на компакт-диске белого цвета типа CD-R с надписью С3123AA08171356LH на внутреннем прозрачном кольце, на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № хранится при уголовном деле № после вступления приговора в законную силу хранить при деле,

-документы, связанные со строительством ФАПов в х. ФИО23, 

<

адрес> и 

<

адрес> ФИО44 

<

адрес>, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки в кабинете № СЧ по РОПД СУ МВД по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> хранятся при уголовном деле № после вступления приговора в законную силу хранить при деле

-сшив документов, содержащих сведения о строительстве фельдшерско-акушерского пункта в ауле Нечерезий муниципального образования «

<

адрес>», сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в ауле Нечерезий муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Раздел 5. ФИО95 Система электроснабжения», сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в ауле Нечерезий муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Раздел 5. Подраздел Б, В. Система водоснабжения и водоотведения», сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в ауле Нечерезий муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Раздел 5. ФИО96 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в ауле Нечерезий муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Раздел 5. ФИО97 Система газоснабжения», сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в ауле Нечерезий муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Раздел 5. ФИО98 Технические решения», сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в ауле Нечерезий муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды», сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в ауле Нечерезий муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Том 9. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Пожарная сигнализация», сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в ауле Нечерезий муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» на 5 листах, сшитый в пластиковых папках синего цвета в 1 экземпляре и белого цвета в 2-х экземплярах, сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в ауле Нечерезий муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Том 11. Раздел 11. Смета на строительство», сшив технического заключения о техническом состоянии объекта Фельдшерско-акушерского пункта в ауле Нечерезий муниципального образования «

<

адрес>», справка об инженерно-геологических условиях на участке строительства фельдшерско-акушерского пункта. «

<

адрес>, а. Нечерезий, 

<

адрес>.», договор от ДД.ММ.ГГГГ безвозмездного пользования земельным участком с кадастровым номером 01:06:1300002:102 площадью 645 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, а. Начеразий, 

<

адрес>, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору безвозмездного пользования земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ, копия соглашения № б/н от ДД.ММ.ГГГГ между Министерством здравоохранения Республики Адыгея и государственным бюджетным учреждением Республики Адыгея «Стройзаказчик» о передаче части функций технического заказчика, копия разрешения на строительство объекта «Фельдшерско-акушерского пункта в ауле Нечерезий муниципального образования «

<

адрес>»» № от ДД.ММ.ГГГГ, градостроительный план земельного участка № RU 01 506 000-01-00 0 01-00 15-20, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а. Начерезий, 

<

адрес>, копия распоряжения Администрации муниципального образования «

<

адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ «О продлении разрешения на строительство», сшив проектной документации Фельдшерско-акушерского пункта в ауле Нечерезий муниципального образования «

<

адрес>» с пояснительной надписью «Раздел 3 Архитектурные решения. Основной комплект рабочих чертежей» хранятся при уголовном деле № после вступления приговора в законную силу хранить при деле,

-журнал учета посетителей Министерства здравоохранения Республики Адыгея возвращен представителю ФИО68, после вступления приговора в законную силу - оставить в пользовании последнего. 

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Адыгея в течение 15 суток со дня его провозглашения, через Майкопский городской суд Республики Адыгея. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в течение 15 суток со дня вручения копии приговора, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Судья (подпись) В.А. Беданоков

Уникальный идентификатор дела 01RS0№-18

Подлинник подшит в материалах дела № в Майкопском городском суде Республики Адыгея