Дело № 2-1375/2020 

24RS0013-01-2019-004783-29

З А О Ч Н О Е 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Именем Российской Федерации

27 октября 2020 года п. Емельяново 

Емельяновский районный суд Красноярского края в составе: 

председательствующего судьи Адиканко Л.Г.

при помощнике судьи Чащине С.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ПАО «МРСК Сибири» о защите прав потребителя,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 обратился в суд с иском к ПАО «МРСК Сибири», в котором просил обязать ответчика надлежащим образом исполнить обязательства по договору №.2400.1287.14 от ДД.ММ.ГГГГ, взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 100000 рублей.

Требования иска мотивированы тем, что в июле 2019 года, с целью строительства жилого дома, истцом приобретён земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> прежним собственником указанного земельного участка – ФИО4 и ПАО «МРСК Сибири» ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор о технологическом присоединении №.2400.1287.14. На момент регистрации права собственности по договору купли-продажи между истцом и ФИО4, присоединение к электрическим сетям осуществлено не было. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 уступила истцу права по договору о технологическом присоединении №.2400.1287.14 от ДД.ММ.ГГГГ; ПАО «МРСК Сибири» своим письмом подтвердило замену стороны по указанному договору. Потребителем принятые на себя обязательства по договору о технологическом присоединении №.2400.1287.14 от ДД.ММ.ГГГГ исполнены, технологические условия на присоединение выполнены в августе 2019 года, о чём ответчик был уведомлением надлежащим образом. ДД.ММ.ГГГГ истцом в адрес ответчика через интернет-приёмную направлена жалоба №, которая оставлена без ответа. ДД.ММ.ГГГГ между сторонами подписан акт о технологическом присоединении, ДД.ММ.ГГГГ заключен договор №, ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Красноярскэнергосбыт» направлена заявка в адрес ПАО «МРСК Сибири» на фактическую подачу напряжения. 

В судебном заседании истец ФИО1 заявленные требования поддержал, дал пояснения, соответствующие вышеизложенному, дополнительно пояснил, в настоящее время ответчиком мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств для энергоснабжения жилого дома, в соответствии с условиями договора №.2400.1287.14 от ДД.ММ.ГГГГ, осуществлены, подключение произведено ДД.ММ.ГГГГ. 

Представитель ответчика ПАО «МРСК Сибири» в судебное заседание не явился, о времени и месте слушания дела извещен надлежащим образом, представил отзыв на иск, в котором просил в удовлетворении исковых требований ФИО1 отказать, ссылаясь на то, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО4 и ПАО «МРСК Сибири» заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; в связи с заявлением ФИО4, не выполнившей своевременно технические условия со своей стороны, что подтверждается актом допуска прибора учёта Е-4-7272 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ срок действия технических условий продлён. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО4 поступило уведомление о переуступке права требования по данному договору в пользу истца. ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ответчиком подписаны акт о выполнении технических условий и акт об осуществлении технологического присоединения. Согласно акту об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ электроустановки истца присоединены. Надлежащее уведомление от заявителя о выполнении технических условий в адрес ответчика поступило ДД.ММ.ГГГГ, то есть, за пределами срока исполнения договора, из чего следует неоднократная просрочка выполнения мероприятий со стороны истца. Однако фактически технические условия выполнены не были, что подтверждается актом допуска прибора учёта Е-4-7272 от ДД.ММ.ГГГГ. Истцом не представлено доказательств причинения морального вреда; не имеется документов, обосновывающих степень физических и нравственных страданий.

Руководствуясь ст. 233 ГПК РФ, дело рассмотрено в отсутствие ответчика, в порядке заочного производства. 

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно пункту 2 статьи 421 ГК РФ стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.

В соответствии со ст. 307 ГК РФ обязательства возникают из договоров и других сделок. Согласно ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 328 ГК РФ встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств. В случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков. Если предусмотренное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению. Ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне. Правила, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящей статьи, применяются, если законом или договором не предусмотрено иное.

Согласно ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

В силу п. 1 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. Постановлением Правительства РФ N 861 от 27.12.2004, определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и т.д.

Согласно пункту 3 Правил, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

В соответствии с пунктом 6 Правил технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

Согласно п. 7 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 «Об утверждении Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» устанавливается следующую процедуру технологического присоединения:

а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель);

б) заключение договора;

в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренныхдоговором;

г) получение разрешения органа федерального государственногоэнергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя;

г.1) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям;

г.2) фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»);

д) составление акта об осуществлении технологического присоединения и т.д.

В соответствии с п.16 Правил, Договор должен содержать следующие существенные условия: 

а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технологических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению;

б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора.

В судебном заседании установлено, что истец ФИО1 является собственником земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес> который на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ приобрел у ФИО4

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО4 и ОАО «МРСК Сибири» был заключен договор №.2400.1287.14, согласно которому Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, электроустановки жилого дома, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт, в том числе 8 кВт электроотопление, 4 кВт электроплита; категория надежности 3; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ; ранее присоединенная в точка присоединения, указанной в пункте 3 настоящего договора, мощность отсутствует (л.д.5-6). 

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> кадастровый № (п.2 договора).

Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается на расстоянии не далее 25 метров от границы участка заявителя на котором располагаются присоединяемые объекты заявителя.

В соответствии с договором, Сетевая организация обязалась надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, указанные в технических условиях; в течение 5 рабочих дней со дня уведомления Заявителем Сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий Заявителем, провести с участием Заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя; не позднее 5 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии Заявителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их Заявителю (п.6 договора). 

Договором установлен срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению - 6 месяцев со дня заключения настоящего договора (п.5 договора).

Согласно договора, заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе, по выполнению мероприятий по технологическому присоединению; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению, уведомить Сетевую организацию о выполнении технических условий; принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств Сетевой организацией; после осуществления Сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности, подписать акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 2 рабочих дней со дня получения указанных актов от Сетевой организации; надлежащим образом исполнять указанные в разделе III договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение; уведомить Сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в Сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий.

Размер платы за технологическое присоединение определен в разделе III договора и составляет 550 рублей, в том числе НДС 18% в сумме 83,90 рублей. 

Указанная сумма оплачена истцом в полном размере, что подтверждается квитанцией от ДД.ММ.ГГГГ. 

Как следует из содержания договора, его неотъемлемой частью являются Технические условия, в соответствии с которыми для присоединения к электрическим сетям к вышеуказанному договору, сетевая организация осуществляет организационные мероприятия.

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО4 и ОАО «МРСК Сибири» заключено дополнительное соглашение № к договору №.2400.1287.14 от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно которому срок действия технических условий составляет 5 лет.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО4 и ФИО1 заключен договор уступки права (требование) по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №.2400.1287.14 от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого цедент - ФИО4 уступает, а цессионарий - ФИО1 принимает права и обязанности цедента по вышеуказанному договору, заключенному с ПАО «МРСК Сибири» (л.д.9).

Согласно акту № Е-4-7272 допуска прибора учёта в эксплуатацию, подписанному ФИО4 и представителем ПАО «МРСК Сибири» ДД.ММ.ГГГГ, новый потребитель не допущен, в связи с тем, что на приборе учёта отсутствует пломба государственного поверителя. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 в адрес ПАО «МРСК Сибири» направлено уведомление об уступке права (требование) по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №.2400.1287.14 от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ФИО1 

Сообщением от ДД.ММ.ГГГГ №.3/20/21047исх ПАО «МРСК Сибири» уведомило ФИО4 и ФИО1 о замене с ДД.ММ.ГГГГ стороны по договору ТП, с передачей соответствующих прав и обязанностей ФИО1 (л.д.10).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и представителем ПАО «МРСК Сибири» подписан акт № Е-4-1416 допуска прибора учёта, расположенного по адресу: д. Бугачево, 

<

адрес> в эксплуатацию.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и представителем ПАО «МРСК Сибири» составлен акт об осуществлении технологического присоединения № АТП-В42-19-1287 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому мероприятия по технологическому присоединению выполнены согласно техническим условиям, являющимся приложением № к договору об осуществлении технологического присоединения №.2400.1287.14 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ.

Объекты электроэнергетики (энергопринимающие устройства) сторон находятся по адресу: жилой дом, 

<

адрес> «В», кадастровый №.

В нарушение установленного п. 6 договора от ДД.ММ.ГГГГ 5-дневного срока, фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям осуществлено Сетевой организацией лишь ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается актом о подключении нового потребителя электрической энергии.

По убеждению суда, приведенные ответчиком обстоятельства, с которыми ПАО «МРСК Сибири» связывает неисполнение договора, не являются обстоятельствами, препятствующими исполнению обязательств перед потребителем ФИО1,; располагая на ДД.ММ.ГГГГ сведениями о выполнении истцом технических условий и о введении прибора учёта, расположенного на земельном участке истца, в эксплуатацию, ответчиком не предпринято мер по технологическому присоединению в срок, установленный договором №.2400.1287.14 от ДД.ММ.ГГГГ; мероприятия по технологическому присоединению осуществлены ответчиком ДД.ММ.ГГГГ, а фактическое присоединение – ДД.ММ.ГГГГ.

Исходя из установленных обстоятельств, на момент предъявления иска требования истца об обязании ответчика исполнить договорные обязательства являлись обоснованными и подлежавшими удовлетворению, 

указывающих на то, что истцом условия договора №.2400.1287.14 от ДД.ММ.ГГГГ выполнены в полном объеме после предъявления истцом иска в суд; учитывая, что мероприятия по технологическому присоединению осуществлены ответчиком в процессе судебного разбирательства, суд полагает необходимым в этой части решение суда считать исполненным.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

В силу разъяснений, содержащихся в п. 45 Постановления № 17 от 28.07.2012 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при решении вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

С учетом установленных по делу обстоятельств, руководствуясь ст. 15 Федерального закона «О защите прав потребителя», суд приходит к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца компенсации морального вреда в размере в размере 2000 рублей, что с учетом положений ст. 1101 ГК РФ отвечает требованиям разумности и справедливости.

В соответствии с п.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В силу изложенного суд считает необходимым взыскать с ответчика в пользу истицы штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 1000 рублей, исходя из расчета (2000:50%).

В силу ч. 1 ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой был освобожден истец при подаче иска, размер которой в силу ст. 333.19 Налогового кодекса РФ составляет 300 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198, 235 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования ФИО1 к ПАО «МРСК Сибири» о защите прав потребителя удовлетворить частично.

Обязать ПАО «МРСК Сибири» осуществить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств для электроснабжения жилого дома, в соответствии с договором №.2400.1287.14 от ДД.ММ.ГГГГ; в указанной части решение считать исполненным.

Взыскать с ПАО «МРСК Сибири» в пользу ФИО1 компенсацию морального вреда в размере 2000 рублей, штраф в размере 1000 рублей, а всего взыскать 3000 рублей.

Взыскать с ПАО «МРСК Сибири» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 400 рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда. Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий: подпись.

КОПИЯ ВЕРНА.

Судья Емельяновского районного суда Л.Г. Адиканко