УИД: 52RS0005-01-2025-001861-79

Дело № 2-4343/2025

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 ноября 2025 года г.Нижний Новгород

Нижегородский районный суд г. Н.Новгорода в составе: председательствующего судьи Сенькиной Ж.С., при секретаре судебного заседания ФИО4, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ОАО "Российские железные дороги" в лице Горьковской дирекции по энергообеспечению-структурного подразделения Трансэнерго к В.М.А, о признании недействительным договора технологического присоединения, взыскании судебных расходов

Установил:

Истец обратился в суд с иском к В.М.А, о признании недействительным договора технологического присоединения, взыскании судебных расходов, указав в обоснование заявленных требование, что в адрес «Желдорэнерго» - филиал ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» от В.М.А, (далее по тексту - Ответчик, Заявитель) ДД.ММ.ГГГГ поступила заявка на присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя с максимальной мощностью 15 кВт (номер заявки НОМЕР).

За осуществление технологического присоединения сетевой организацией в личном кабинете Заявителю был выставлен счет на оплату НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ на 33 593 рублей 04 копеек, который был полностью оплачен В.М.А, ДД.ММ.ГГГГ (платежное поручение НОМЕР).

Таким образом, оплатив счет за технологическое присоединение, В.М.А, ДД.ММ.ГГГГ был заакцептован типовой публичный договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «РЖД», которому присвоен номер НОМЕР (далее по тексту - Договор) и выданы технические условия для присоединения к электрическим сетям (приложение НОМЕР к Договору).

Согласно условиям типового публичного Договора и выданным В.М.А, техническим условиям (в редакции Дополнительного соглашения НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ), сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее - технологическое присоединение), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики, с учетом следующих характеристик:

Наименование энергопринимающих устройств Заявителя: НОМЕР.

Наименование и место нахождения объектов, в целях, электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение устройств Заявителя - электроустановки, расположенные по адресу: 

<

адрес>, к.н. НОМЕР.

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя составляет - 15 кВт.

Категория надежности: третья.

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение - 0,4 кВ.

Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств Заявителя: /ДД.ММ.ГГГГ год.

Точка присоединения: шкаф учета электроэнергии, присоединяемый от линии электропередачи напряжением 0,4 кВ сооружаемой от распределительного устройства напряжением 0,4 кВ вновь монтируемой комплектной трансформаторной подстанции, присоединяемой к кабельной линии напряжением 6 кВ фидера НОМЕР.

Максимальная мощность по точке присоединения - 15 кВт.

Основной источник питания: КТП 6/0,4 кВ (центр питания - 

<

данные изъяты>»).

Резервный источник питания: отсутствует.

ДД.ММ.ГГГГ в адрес Истца поступило письмо НОМЕР, которым Товарищество собственников недвижимости «Загородный клуб «РАДУГА» подтвердило подключение энергопринимающих устройств В.М.А, к электрическим сетям ТСН «Загородный клуб «РАДУГА» (кадастровый НОМЕР).

Данный факт также подтверждается письмом ТСН «Загородный клуб «РАДУГА» НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в процессе исполнения обязательств по вышеуказанному договору об осуществлении технологического присоединения сетевой организацией был установлен факт отсутствия возможности осуществить технологическое присоединение, в связи с имеющимся опосредованным присоединением энергопринимающих устройств Заявителя через электрические сети ТСН «Загородный клуб «РАДУГА».

Заказным письмом от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР «Желдорэнерго» - филиал ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» направил Ответчику соглашение о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР технологического присоединения с возвратом В.М.А, денежных средств, оплаченных им по данному договору (почтовый идентификатор отправки НОМЕР).

Однако до настоящего времени подписанного заявителем экземпляра соглашения о расторжении договора, равно как и иного ответа не поступало, что не позволило решить вопрос в досудебном порядке.

Энергопринимающее устройство - электроустановка заявителя, расположенная по адресу: 

<

адрес>, к.н. НОМЕР, принадлежащая Ответчику В.М.А, на момент заключения договора с ОАО «РЖД» (ДД.ММ.ГГГГ) уже имело технологическое присоединение к электрической сети сетевой организации опосредованно через сети ТСН «Загородный клуб «РАДУГА».

В адрес «Желдорэнерго» - филиал ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» от В.М.А, (далее по тексту - Ответчик, Заявитель) ДД.ММ.ГГГГ поступила заявка на присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя с максимальной мощностью 30 кВт (номер заявки НОМЕР).

За осуществление технологического присоединения сетевой организацией в личном кабинете Заявителю был выставлен счет на оплату НОМЕР на 20 529 рублей 72 копейки, который был полностью оплачен В.М.А, ДД.ММ.ГГГГ (платежное поручение НОМЕР), счет НОМЕР на сумму 6 843,24 руб., который был полностью оплачен В.М.А, ДД.ММ.ГГГГ (платежное поручение НОМЕР), счет НОМЕР на сумму 13 686,48 руб., который был полностью оплачен В.М.А, ДД.ММ.ГГГГ (платежное поручение НОМЕР).

Таким образом, оплатив счета за технологическое присоединение, В.М.А, ДД.ММ.ГГГГ был заакцептован типовой публичный договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «РЖД», которому присвоен номер НОМЕР (далее по тексту - Договор) и выданы технические условия для присоединения к электрическим сетям (приложение НОМЕР к Договору).

Согласно условиям типового публичного Договора и выданным В.М.А, техническим условиям, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее - технологическое присоединение), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики, с учетом следующих характеристик:

Наименование энергопринимающих устройств Заявителя: НОМЕР-0,4 кВ.

Наименование и место нахождения объектов, в целях, электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение устройств Заявителя - электроустановки, расположенные по адресу: 

<

адрес>», к.н. НОМЕР.

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя составляет - 30 кВт.

Категория надежности: третья.

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение - 0,4 кВ.

Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств Заявителя: ДД.ММ.ГГГГ год.

Точка присоединения: шкаф учета электроэнергии, присоединяемый от линии электропередачи напряжением 0,4 кВ сооружаемой от распределительного устройства напряжением 0,4 кВ вновь монтируемой комплектной трансформаторной подстанции, присоединяемой к кабельной линии напряжением 6 кВ фидера НОМЕР.

Максимальная мощность по точке присоединения - 30 кВт.

Основной источник питания: НОМЕР (центр питания - 

<

данные изъяты>).

Резервный источник питания: отсутствует.

ДД.ММ.ГГГГ в адрес Истца поступило письмо НОМЕР, которым Товарищество собственников недвижимости «Загородный клуб «РАДУГА» подтвердило подключение энергопринимающих устройств В.М.А, к электрическим сетям ТСН «Загородный клуб «РАДУГА» (кадастровый номер НОМЕР).

Данный факт также подтверждается письмом ТСН «Загородный клуб «РАДУГА» НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в процессе исполнения обязательств по вышеуказанному договору об осуществлении технологического присоединения сетевой организацией был установлен факт отсутствия возможности осуществить технологическое присоединение, в связи с имеющимся опосредованным присоединением энергопринимающих устройств Заявителя через электрические сети ТСН «Загородный клуб «РАДУГА».

Заказным письмом от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР «Желдорэнерго» - филиал ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» направил Ответчику соглашение о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР технологического присоединения с возвратом В.М.А, денежных средств, оплаченных им по данному договору (почтовый идентификатор отправки НОМЕР).

Однако до настоящего времени подписанного заявителем экземпляра соглашения о расторжении договора, равно как и иного ответа не поступало, что не позволило решить вопрос в досудебном порядке.

Энергопринимающее устройство - электроустановка заявителя, расположенная по адресу: 

<

адрес>», к.н. НОМЕР, принадлежащая Ответчику В.М.А, на момент заключения договора с ОАО «РЖД» (ДД.ММ.ГГГГ) уже имело технологическое присоединение к электрической сети сетевой организации опосредованно через сети ТСН «Загородный клуб «РАДУГА».

На основании изложенного, истец просит суд признать недействительными с момента заключения договоры НОМЕР и НОМЕР об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «РЖД», заключенные ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно между ОАО «РЖД» и В.М.А,. Взыскать с ответчика в пользу истца расходы по оплате государственной пошлины.

В судебном заседании представитель истца по доверенности Т,А.С. поддержала доводы заявления.

Представитель ответчика по ордеру адвокат У,Е,С. просила в иске отказать. Пояснила, что В.М.А, является собственником земельных участков, расположенных по адресу: 

<

адрес> кадастровый номер НОМЕР, площадью 1168 кв.м.; кадастровый номер НОМЕР; площадью 1000 кв.м.; кадастровый номер НОМЕР; площадью 1399 кв.м. При покупки указанных участков в договоре указано, что она может использовать электрическую мощность - 5 кВт. ДД.ММ.ГГГГ В.М.А, была подана заявки в «ОАО "Российские железные дороги" в лице Горьковской дирекции по энергообеспечению-структурного подразделения Трансэнерго на технологическое присоединение. Оплачен счет по договору и выданы технические условия для присоединения к электрическим сетям. Договора заключены на земельные участки с кадастровыми номерами НОМЕР, площадью 1168 кв.м, и НОМЕР; площадью 1000 кв.м.До настоящего времени в отношении данных земельных участков с кадастровыми номерами НОМЕР, площадью 1168 кв.м.; НОМЕР; площадью 1000 кв.м., технологическое присоединение никем не осуществлено. Кроме земельных участков, она является собственником зданий, находящихся на этих участках, расположенных по адресу: 

<

адрес>»: Кадастровый НОМЕР, площадью 627,8 кв.м.; кадастровый НОМЕР, площадью 129,7 кв.м.; кадастровый НОМЕР, площадью 182,4 кв.м. Электричество в указанные здания в настоящее время, подается через трансформационную подстанцию, которая находится на территории базы отдыха «Радуга». Никакого юридического оформления с подключением и поставкой электрической энергии в здания у нее ни с кем не имеется. ТСН "ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ "РАДУГА" выдает квитанцию на оплату членских взносов за участки, с включением туда платы за потреблённую электроэнергию по счетчику, установленному в их распределительном щите. Оплата данных квитанций производится безналичным путём со счета ООО «ГРИНЛЭНД-НН». В настоящее время у ответчика не имеется никаких документов, подтверждающих технологическое присоединение ни к ее земельным участкам, ни к зданиям, находящихся на этих участках. Загородный клуб «Радуга», утверждая, что имеется технологическое присоединение с ответчиком, не поясняя каких объектов, ставит истца в такое положение, что она документально не может это присоединение подтвердить и в том числе просить их об увеличении мощности электрической энергии. ПАО «ТНС Энерго Нижний Новгород» подтвердила отсутствие между ними и Загородным клубом «Радугой» отношений подключения, а из представленных документов у Загородного клуба «Радуга» есть только право пользоваться трансформационной подстанцией. Считает, что признание договора с сетевой организацией недействительным нарушается ее как потребителя и лишает меня законного права потреблять электрическую энергию, а также производить любые действия, связанные с увеличением мощности и так далее. Ни один из принадлежащих ответчику объектов недвижимости (здания, земельные участки с указанными выше кадастровыми номерами) в настоящее время не имеют подключения, оформленного в соответствии с Российским законодательством и до настоящего времени не подключены, так как и у нее, и у ТСН "ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ "РАДУГА", отсутствуют документы, подтверждающие её законное подключение.

Представитель третьего лица ООО «Энергопромсбыт» направило в суд отзыв согласно которому, ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» - самостоятельное юридическое лицо (ИНН НОМЕР, ОГРН НОМЕР), которое в лице филиала - «Желдорэнерго» (далее - Желдорэнерго) является агентом ОАО «РЖД» в части обеспечения приема заявок на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «РЖД» и заключения соответствующих договоров на основании агентского договора от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР, заключенного между ОАО «РЖД» и ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ». Общество не владеет на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства, не имеет статуса территориальной сетевой организации и не соответствует критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям», не является балансодержателем объектов электросетевого хозяйства, а также для него не устанавливался тариф на осуществление деятельности по передаче электрической энергии (в том числе и на территории Нижегородской области), не является стороной по договорам об осуществлении технологического присоединения, а также получателем денежных средств по ним. По обращению Ответчика Обществом был выполнен весь комплекс действий в пределах полномочий в соответствии с указанным Агентским договором, направленный на заключение с ОАО «РЖД» Договоров ТП НОМЕР, НОМЕР. У Объекта Ответчика имеется надлежащее технологическое присоединение, в связи с чем, исполнение обязательств по Договору ТП нарушает принцип однократности технологического присоединения. По информации Сетевой организации установлено наличие надлежащего технологического присоединения Объектов Ответчика к источнику электроснабжения, находящегося в собственности ТСН «Загородный клуб». Вместе с тем, Ответчиком информация о данном обстоятельстве передана в адрес ОАО « РЖД» не была. Общество поддерживает требования истца.

Представитель третьего лица ТСН «Загородный клуб «Радуга» по доверенности К,А,А, поддержал требования истца, пояснив суду, что подтверждает подключение энергопринимающих устройств В.М.А. к электрическим сетям ТСН «Загородный клуб «Радуга». Датой подключения полагает необходимым считать дату заключения и подписания договора куп-продажи земельного участка с кадастровым номером НОМЕР» от ДД.ММ.ГГГГ, Договора купли продажи земельного участка с кадастровым номером НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между ИП Д.Е,С, и В.М.А, На момент подписания вышеуказанных договоров купли-продажи земельных участков осуществлялось на основании Договора энергоснабжения НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «ТНС Энерго» и Д.Е,С, В связи с приобретением ТСН «Загородный клуб «Радуга» у Д.К.С, ТП НОМЕР в бессрочную аренду, Договор энергоснабжения НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ с Д.Е,С,, был заключен договор энергоснабжения НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «ТНС Энерго Нижний Новгород» и ТСН «Загородный клуб «Радуга». ТСН выдает платежные документов об оплате электроэнергии, которую В.М.А, потребляет и оплачивает. ТСН поддерживает требования истца.

На рассмотрение дела иные участники процесса не явились, не представили доказательств уважительности причин своего отсутствия, равно как и ходатайств об отложении судебного заседания, извещались надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания.

Суд, с учетом мнения сторон, счел возможным рассмотреть настоящее гражданское дело в отсутствии неявившихся лиц, как предусмотрено ст. 167ГПК РФ.

Согласно пункту 2 статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии.

В соответствии с пунктом 4 статьи 37 Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" отношения по договору энергоснабжения регулируются утверждаемыми Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012 г. N 442 в той части, в которой Гражданский кодекс Российской Федерации допускает принятие нормативных правовых актов, регулирующих отношения по договору энергоснабжения.

Согласно пункту 27 Основных положений электрическая энергия (мощность) реализуется на розничных рынках на основании следующих видов договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности): договор энергоснабжения; договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности).

В соответствии с пунктом 34 Основных положений (заключение договора непосредственно с энергоснабжающей организацией возможно при предоставлении необходимой правоустанавливающей и технической документации.

Как предусмотрено пунктом 36 Основных положений, документами, подтверждающими технологическое присоединение в установленном порядке к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств, в отношении которых подано заявление о заключении договора, являются акт о технологическом присоединении, составленный и подписанный потребителем и сетевой организацией (иным владельцем объектов электросетевого хозяйства, производителем электрической энергии (мощности)), к чьим сетям (энергетическим установкам) присоединены энергопринимающие устройства потребителя, и (или) акт разграничения балансовой принадлежности электросетей.

Согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года N 861 (далее - Правила N 861).

В соответствии с пунктом 3 указанных Правил N 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим (физическим) лицом. При этом заключение договора является обязательным для сетевой организации (пункт 6 Правил N 861).

В силу пункта 8 (5) вышеуказанных Правил N 861 в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, относящихся к имуществу общего пользования, расположенному в границах территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом. В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах - территории садоводства или огородничества заявка на технологическое присоединение подается в сетевую организацию в соответствии с предусмотренным настоящими Правилами общим порядком технологического присоединения с учетом особенностей, установленных в зависимости от мощности присоединяемых устройств.

В случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество не вправе препятствовать сетевой организации в осуществлении технологического присоединения таких энергопринимающих устройств и требовать за это плату.

Судом установлено, что согласно сведений из ЕГРН земельный участок с кадастровым номером НОМЕР, расположенный по адресу: 

<

адрес>, земельный участок НОМЕР в период сДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принадлежал Р.Е,С,, а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ В.М.А,

Согласно сведений из ЕГРН земельный участок с кадастровым номером НОМЕР, расположенный по адресу: 

<

адрес>, в период сДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принадлежал Р.Е,С,, а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ В.М.А,

ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРН зарегистрировано право собственности В.М.А, на земельный участок с кадастровым номером НОМЕР по адресу: 

<

адрес>, площадью 3567+/-21, образованный из земельных участков с кадастровыми номерами: НОМЕР.

Между ПАО «ТНС энерго НН» и ТСН "Загородный клуб "Радуга" (ИНН НОМЕР) в отношении объектов недвижимости от НОМЕР, расположенных по адресу: 

<

адрес> заключён, и действует с ДД.ММ.ГГГГ договор энергоснабжения НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ. ПАО «ТНС энерго НН» ранее поставляло электрическую энергию (мощность) на объекты по вышеуказанному адресу на основании договора энергоснабжения НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ с Р.Е,С,.

В материалы дела ПАО «ТНС энерго НН» представлена копия акта об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР, выданного ОАО «РЖД» Р.Е,С, в отношении энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: 

<

адрес>.ДД.ММ.ГГГГ между Р.Е,С, и ТСН «Загородный клуб «Радуга» заключен договор аренды технического средства НОМЕР, согласно которо Р,Е,С, обязалась предоставить в бессрочное, безвозмездное пользование, а ТСН принять техническое средство – источник питания –НОМЕР в исправном состоянии с учетом нормального износа ( Довгвор электроснабжения НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ)

В адрес «Желдорэнерго» - филиал ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» от В.М.А, (далее по тексту - Ответчик, Заявитель) ДД.ММ.ГГГГ поступила заявка на присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя с максимальной мощностью 15 кВт (номер заявки НОМЕР).

За осуществление технологического присоединения сетевой организацией в личном кабинете Заявителю был выставлен счет на оплату НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ на 33 593 рублей 04 копеек, который был полностью оплачен В.М.А, ДД.ММ.ГГГГ (платежное поручение НОМЕР).

Таким образом, оплатив счет за технологическое присоединение, В.М.А, ДД.ММ.ГГГГ был заакцептован типовой публичный договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «РЖД», которому присвоен номер НОМЕР (далее по тексту - Договор) и выданы технические условия для присоединения к электрическим сетям (приложение НОМЕР к Договору).

Согласно условиям типового публичного Договора и выданным В.М.А, техническим условиям (в редакции Дополнительного соглашения НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ), сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее - технологическое присоединение), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики, с учетом следующих характеристик:

1. Наименование энергопринимающих устройств Заявителя: НОМЕР-0,4 кВ.

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях, электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение устройств Заявителя - электроустановки, расположенные по адресу: 

<

адрес>», к.н. НОМЕР.

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя составляет - 15 кВт.

4. Категория надежности: третья.

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение - 0,4 кВ.

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств Заявителя: /ДД.ММ.ГГГГ.

7. Точка присоединения: шкаф учета электроэнергии, присоединяемый от линии электропередачи напряжением 0,4 кВ сооружаемой от распределительного устройства напряжением 0,4 кВ вновь монтируемой комплектной трансформаторной подстанции, присоединяемой к кабельной линии напряжением 6 кВ фидера НОМЕР.

Максимальная мощность по точке присоединения - 15 кВт.

8. Основной источник питания: НОМЕР (центр питания - 

<

данные изъяты>

9. Резервный источник питания: отсутствует.

ДД.ММ.ГГГГ в адрес Истца поступило письмо НОМЕР, которым Товарищество собственников недвижимости «Загородный клуб «РАДУГА» подтвердило подключение энергопринимающих устройств В.М.А, к электрическим сетям ТСН «Загородный клуб «РАДУГА» (кадастровый НОМЕР).

Данный факт также подтверждается письмом ТСН «Загородный клуб «РАДУГА» НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ.

Заказным письмом от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР «Желдорэнерго» - филиал ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» направил Ответчику соглашение о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР технологического присоединения с возвратом В.М.А, денежных средств, оплаченных им по данному договору (почтовый идентификатор отправки НОМЕР).

Однако до настоящего времени подписанного заявителем экземпляра соглашения о расторжении договора, равно как и иного ответа не поступало, что не позволило решить вопрос в досудебном порядке.

Энергопринимающее устройство - электроустановка заявителя, расположенная по адресу: 

<

адрес>», к.н. НОМЕР, принадлежащая Ответчику В.М.А, на момент заключения договора с ОАО «РЖД» (ДД.ММ.ГГГГ) уже имело технологическое присоединение к электрической сети сетевой организации опосредованно через сети ТСН «Загородный клуб «РАДУГА».

В адрес «Желдорэнерго» - филиал ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» от В.М.А, (далее по тексту - Ответчик, Заявитель) ДД.ММ.ГГГГ поступила заявка на присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя с максимальной мощностью 30 кВт (номер заявки НОМЕР).

За осуществление технологического присоединения сетевой организацией в личном кабинете Заявителю был выставлен счет на оплату НОМЕР на 20 529 рублей 72 копейки, который был полностью оплачен В.М.А, ДД.ММ.ГГГГ (платежное поручение НОМЕР), счет НОМЕР на сумму 6 843,24 руб., который был полностью оплачен В.М.А, ДД.ММ.ГГГГ (платежное поручение НОМЕР), счет НОМЕР на сумму 13 686,48 руб., который был полностью оплачен В.М.А, ДД.ММ.ГГГГ (платежное поручение НОМЕР).

Таким образом, оплатив счета за технологическое присоединение, В.М.А, ДД.ММ.ГГГГ был заакцептован типовой публичный договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «РЖД», которому присвоен номер НОМЕР (далее по тексту - Договор) и выданы технические условия для присоединения к электрическим сетям (приложение НОМЕР к Договору).

Согласно условиям типового публичного Договора и выданным В.М.А, техническим условиям, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее - технологическое присоединение), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики, с учетом следующих характеристик:

1. Наименование энергопринимающих устройств Заявителя: НОМЕР-0,4 кВ.

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях, электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение устройств Заявителя - электроустановки, расположенные по адресу: 

<

адрес> к.н. НОМЕР

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя составляет - 30 кВт.

4. Категория надежности: третья.

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение - 0,4 кВ.

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств Заявителя: ДД.ММ.ГГГГ год.

7. Точка присоединения: шкаф учета электроэнергии, присоединяемый от линии электропередачи напряжением 0,4 кВ сооружаемой от распределительного устройства напряжением 0,4 кВ вновь монтируемой комплектной трансформаторной подстанции, присоединяемой к кабельной линии напряжением 6 кВ фидера НОМЕР.

Максимальная мощность по точке присоединения - 30 кВт.

8. Основной источник питания: НОМЕР (центр питания - 

<

данные изъяты>»).

9. Резервный источник питания: отсутствует.

ДД.ММ.ГГГГ в адрес Истца поступило письмо НОМЕР, которым Товарищество собственников недвижимости «Загородный клуб «РАДУГА» подтвердило подключение энергопринимающих устройств В.М.А, к электрическим сетям ТСН «Загородный клуб «РАДУГА» (кадастровый НОМЕР).

Данный факт также подтверждается письмом ТСН «Загородный клуб «РАДУГА» НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ.

Заказным письмом от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР «Желдорэнерго» - филиал ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» направил Ответчику соглашение о расторжении договора от 15.02.2021 гНОМЕР технологического присоединения с возвратом В.М.А, денежных средств, оплаченных им по данному договору (почтовый идентификатор отправки НОМЕР).

Однако до настоящего времени подписанного заявителем экземпляра соглашения о расторжении договора, равно как и иного ответа не поступало, что не позволило решить вопрос в досудебном порядке.

Энергопринимающее устройство - электроустановка заявителя, расположенная по адресу: 

<

адрес>», к.н. НОМЕР, принадлежащая Ответчику В.М.А, на момент заключения договора с ОАО «РЖД» (ДД.ММ.ГГГГ) уже имело технологическое присоединение к электрической сети сетевой организации опосредованно через сети ТСН «Загородный клуб «РАДУГА».

Документы, подтверждающих опосредованное технологическое присоединение в установленном порядке к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации ОАО «РЖД» через электрические сети ТСН "Загородный клуб "Радуга" объектов, принадлежащих В.М.А, (земельные участки с кадастровыми номерами НОМЕР и НОМЕР) в ПАО «ТНС энерго НН» отсутствуют.

Технические условия, выданные ОАО «РЖД» ТСН "Загородный клуб "Радуга" (Р.Е,С,) в ПАО «ТНС энерю НН» отсутствуют. 

В соответствии с частью 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Под однократностью понимается разовое осуществление процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, а также построенных линий электропередачи, в объеме максимальной мощности таких энергопринимающих устройств, указанной в документах, подтверждающих технологическое присоединение, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Однократность технологического присоединения к электрическим сетям означает, что:

плата за технологическое присоединение взимается однократно; при изменении формы собственности или собственника (заявителя или сетевой организации) не требуется осуществления новой процедуры технологического присоединения;

изменение формы собственности или собственника (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое присоединение; реконструкция объекта капитального строительства, ранее присоединенного к электрическим сетям, при которой не осуществляется реконструкция и увеличение мощности энергопринимающего устройства, или при которой не осуществляется изменение категории надежности электроснабжения, точек присоединения, видов производственной деятельности, влекущее изменение схемы внешнего электроснабжения, не требует осуществления нового (повторного) технологического присоединения.

При осуществлении первичного технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя все технические параметры такого присоединения закрепляются за присоединенными энергопринимающими устройствами и фиксируются в документах о технологическом присоединении, в частности в акте об осуществлении технологического присоединения. Такими техническими параметрами являются: максимальная мощность энергопринимающих устройств, категория надежности, количество точек присоединения, уровень напряжения, на котором присоединены энергопринимающие устройства.

В соответствии с пунктом 2 Правил N 861 их действие распространяется, в том числе на случаи увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств.

По смыслу приведенных законоположений повторное технологическое присоединение энергопринимающих устройств имеет место, в частности, при пересмотре величины присоединенной мощности, которое в силу требований пункта 1 статьи 26 Федерального закона "Об электроэнергетике" возможно только на основании отдельного договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом, в том числе ранее уже заключавшим договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств другой мощности.

В соответствии с пунктом 8 Правил N 861 предусмотрено, что для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с учетом условий, установленных пунктом 8(1) настоящих Правил.

Между тем, в соответствии с абзацем первым пункта 3 Правил N 861 присоединения сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им данных правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 названных Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению (абзац второй пункта 3 Правил N 861).

К заявителям, на которых распространяется действие абзаца второго пункта 3 Правил N 861 присоединения, относятся, в частности, физические лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику (пункт 14).

Из Правил N 861 следует, что на сетевую организацию возлагается не только обязанность по осуществлению собственно мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, но и целого ряда подготовительных мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе и определение близлежащей к границе земельного участка заявителя сетевой организации.

С этой целью сетевые организации могут проводить выездной осмотр, составлять акты и фотоматериалы, а также запрашивать иные сведения, что и было осуществлено АО "РЖД», то есть уже после заключения оспариваемого договора.

Учитывая то обстоятельство, что на момент заключения оспариваемого договора объекты истца были подключены к электрическим сетям ПАО «ТНС Энерго НН», что следует из акта об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ, получение электроэнергии на момент заключения спорных договоров технологического присоединения, не оспаривалось участниками процесса, суд приходит к выводу, что заявленные требования подлежат удовлетворению. Суд, руководствуясь положениями Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, дав оценку представленным доказательствам по правилам ст. 67 ГПК РФ исходит из того, что договоры НОМЕР и НОМЕР об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «РЖД», заключенные ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно между ОАО «РЖД» и В.М.А, являются ничтожными сделками, поскольку в нарушение п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ заключены при наличии действующего технологического присоединения. Действующим законодательством не предусмотрено повторное технологическое присоединение к электрическим сетям.

Ответчик в письменных объяснениях подтверждает факт наличия электроэнергии в зданиях, принадлежащих Ответчику, а также не отрицает факт оплаты ею потребляемого ресурса.

Как следует из письменных объяснений Ответчика, электричество в здания, принадлежащие Ответчику, подается через трансформаторную подстанцию, которая находится на территории ТСН «Загородный клуб «Радуга».

При этом Ответчик ссылается на отсутствие документального подтверждения технологического присоединения между ней и ТСН «Загородный клуб «Радуга».

Однако предметом рассматриваемого судом спора является признание договора технологического присоединения, заключенного между ОАО «РЖД» и В.М.А,, недействительным в связи с наличием опосредованного присоединения энергопринимающих устройств В.М.А, через электрические сети ТСН «Загородный клуб «Радуга».

Следовательно, вопрос о документальном оформлении технологического присоединения Ответчика к электрическим сетям ТСН «Загородный клуб «Радуга» не может рассматриваться в рамках данного спора. И Отсутствие документального подтверждения опосредованного подключения не опровергает фактическое опосредованное подключения. 

В.М.А, не лишена возможности в том числе в судебном порядке разрешить данный вопрос в правоотношениях с ТСН, выбрав способ защиты права в соответствии со ст. 12 ГК РФ.

Кроме того, в письменных объяснениях Ответчик поясняет, что в договорах купли-продажи земельных участков указано, что Ответчик «может использовать электрическую энергию мощностью 5 кВт».

При этом далее также поясняет, что документально подтвердить технологическое присоединение к электрическим сетям ТСН «Загородный клуб «Радуга» не может, а также не может просить об увеличении мощности электрической энергии.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что целью обращения В.М.А, в Сетевую компанию (ОАО «РЖД») с заявкой о заключении договоров на технологическое присоединение являлось увеличение уже имеющейся мощности.

Однако, в связи с наличием технологического присоединения к сетям ОАО «РЖД» энергопринимающйх устройств ТСН «Загородный клуб «Радуга», именно последний вправе обратиться в Сетевую компанию за увеличением мощности.

Возражая относительно удовлетворения требований истца ответчик завил о применении срока исковой давности.

Для требований сторон ничтожной сделки о применении последствий ее недействительности и о признании такой сделки недействительной установлен трехлетний срок исковой давности, который исчисляется со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки, то есть одна из сторон приступила к фактическому исполнению сделки, а другая - к принятию такого исполнения (пункт 1 статьи 181 ГК РФ).

По смыслу пункта 1 статьи 181 ГК РФ если ничтожная сделка не исполнялась, срок исковой давности по требованию о признании ее недействительной не течет.

В соответствии с пунктом 27 Правил №861, при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения сетевая организация по обращению заявителя вправе продлить срок действия ранее выданных технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.

При изменении условий технологического присоединения по окончании срока действия технических условий сетевая организация вправе выдать заявителю новые технические условия, учитывающие выполненные по ранее выданным техническим условиям мероприятия. В этом случае выдача новых технических условий не влечет за собой недействительность договора при условии согласования сроков выполнения сторонами мероприятий по технологическому присоединению.

Выдача новых технических условий в рамках действующего договора заявителям - физическим лицам осуществляется без взимания дополнительной платы.

Исходя из разъяснений, изложенных в пункте 22 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», при предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным.

Разрешая вопрос о возможности должником исполнить обязанность в натуре, суд учитывает не только положения Гражданского кодекса РФ, иного закона или договора, но и существо соответствующего обязательства.

Из материалов дела следует, что согласно условиям заключенного договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составлял один год со дня заключения договора.

Технологическое присоединение в установленные договорами сроки выполнено не было, сроки договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям на момент обращения истца с иском истекли, соглашений о продлении срока действия договора между сторонами в установленном порядке не заключались.

Срок действия выданных ответчику технических условий был установлен - 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения, и на момент обращения истца с иском, установленный в технических условиях срок истек.

Каких-либо доказательств, свидетельствующих о продлении сторонами срока действия технических условий, в материалах дела не имеется.

Поскольку наличие действующих технических условий является непременным условием осуществления технологического присоединения, то по истечении срока действий технических условий выполнение сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению перестает быть по общему правилу юридически возможным и правомерным. Следовательно, с указанного срока сделка не исполнялась и срок исковой давности не течет. Кроме того, на период досудебного урегулирования спора с момента направления сетевой организацией писем с соглашениями расторжении договоров, срок исковой давности приостанавливается.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что к моменту обращения за судебной защитой срок исковой давности не истек.

Согласно ч. 1 ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежит взысканию государственная пошлина в размере 20000 рублей.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ОАО "Российские железные дороги" в лице Горьковской дирекции по энергообеспечению-структурного подразделения Трансэнерго к В.М.А, о признании недействительным договора технологического присоединения, взыскании судебных расходов удовлетворить.

Признать недействительными с момента заключения договоры НОМЕР и НОМЕР об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «РЖД», заключенные ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно между ОАО «РЖД» (ИНН НОМЕР) и В.М.А, (ИНН НОМЕР).

Взыскать с В.М.А, (ИНН НОМЕР) в пользу ОАО «РЖД» (ИНН НОМЕР) расходы по оплате государственной пошлины в размере 20 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд через Нижегородский районный суд г. Н. Новгорода в апелляционном порядке в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 01.12.2025 г.

Судья Ж.С. Сенькина