Дело № 2-3652/2020

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Волжский 8 октября 2020 года

Волжский городской суд Волгоградской области в составе:

председательствующего судьи Миловановой Ю.В.,

при помощнике судьи Рыгиной О.А., 

с участием представителей истца МКП «ВМЭС» ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ГПК «ВМЭС» к ФИО2 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения, 

У С Т А Н О В И Л:

Истец ГПК «ВМЭС» обратился в суд с иском к ФИО2 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения. В обоснование требований указано, что "."..г. между ГКП «ВМЭС» и ФИО2 был заключен договор № В – 276/16 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Согласно п. 1.1 Договора ГКП «ВМЭС» приняло на себя обязательство осуществить технологическое присоединение строящегося жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в районе ЮВ части 

<

адрес>, участок 54. В связи с тем, что ответчик не приступил к выполнению технических условий в своей части, "."..г. ГКП «ВМЭС» направило в адрес ФИО2 соглашение о расторжении Договора. До настоящего времени ответчик не подписал указанное соглашение. С учетом того, что срок исполнения технических условий является препятствием для осуществления ГКП «ВМЭС» технологического присоединения объекта ответчика. Просит расторгнуть договор № В-276/16 от "."..г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

Представитель истца МКП «ВМЭС» в судебном заседании заявленные требования поддержал, просил удовлетворить их.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен по известному суду адресу, причины неявки не известны, в связи с чем, решено рассмотреть дело в порядке заочного производства.

Суд, выслушав представителя истца, исследовав представленные письменные материалы дела, доказательства по делу, приходит к следующему.

Согласно п. 2 ст. 450 ГК РФ в случаях, предусмотренных законом или договором, договор может быть расторгнут на основании решения суда.

В силу положений ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

При этом согласно ст. 416 ГК РФ обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает. 

Согласно ст.26 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

В соответствии с п.3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению. 

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением (п. 6).

В п.18 Правил указаны мероприятия по технологическому присоединению. 

Обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12.1 - 14 и 34 настоящих Правил, распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя (п.16.3).

В судебном заседании установлено следующее.

"."..г. между МКП «ВМЭС» и ФИО2 был заключен договор №В-276/16 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно которому сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения строящегося жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в районе ЮВ части 

<

адрес>, участок 54.

Сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях. 

Заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технологических условиях.

Согласно пункту 4 Договора технического условия №... от "."..г. являются его неотъемлемой частью. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения Договора. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» сетевая организация, в которую обратился заявитель, обязана обеспечить точку поставки электроэнергии не далее 25 метров от границ земельных участка заявителя.

В соответствии с техническими условиями для присоединения к электрическим сетям №... от "."..г., сетевая организация осуществляет мероприятия необходимые к выполнению по строительству новых и реконструкции существующих энергетических объектов: запроектировать и построить и установить однотрансформаторную подстанцию ТП-6/0,4кВ, тип подстанции и мощность трансформатора определить проектом; монтаж ВЛЗ-6кВ чрез линейный разъединитель РЛНД-200/10 от опоры №... ВЛ-6кВ 17 Л ПС «ЛПК» до проектируемого ТП-6/0,4 кВ; монтаж ВЛИ-0,4кВ от проектируемой ТП-6/04,кВ до границы участка заявителя, протяженность, сечение и марку провода линии определить проектом. 

Дополнительным соглашением №... к Договору от "."..г. на основании письма ответчика срок выполнения мероприятий был продлен до "."..г..

"."..г. ГКП «ВМЭС» направило в адрес ФИО2 соглашение о расторжении договора, в связи с тем, что ответчик не приступил к выполнению технических условий в своей части.

Так, согласно подпункту «б» пункта 16 Правил, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению является одним из существенных условий договора и не может превышать 4 месяцев для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно.

Невыполнение ответчиком мероприятий, предусмотренных пунктом 11 технических условий, а также нарушение сроков их выполнения, предусмотренные пунктом 1 дополнительного соглашения №... от "."..г. к Договору, является препятствием для дальнейшего исполнения Договора и осуществления истцом технологического присоединения объекта ответчика. 

Таким образом, неисполнение указанных выше обязательств в течение значительного периода времени является существенным нарушением условий договора, что означает наличие оснований для расторжения договора в порядке подпункта 1 пункта 2 статьи 450 ГК РФ.

Таким образом, в судебном заседании достоверно подтвержден факт невозможности исполнения истцом договорных обязательств по технологическому присоединению строящегося жилого дома ФИО2 в силу обстоятельств, не зависящих от воли и действий сторон спорных обязательственных правоотношений. Кроме того, суд полагает, что истец принял необходимые меры для надлежащего исполнения обязательства. 

Таким образом, суд полагает, что требования истца необходимо удовлетворить и договор № В-276/16 от "."..г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенный между МКП «ВМЭС» и ФИО2 подлежит расторжению. 

На основании ч.1 ст.98 ГПК РФ с ФИО2 в пользу истца МКП «ВМЭС» подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей, что подтверждается платежным поручением №... от "."..г.. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199, 233-237 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Расторгнуть договор № В-276/16 от "."..г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенный между муниципальным казенным предприятием «Волжские межрайонные электросети» городского округа – 

<

адрес> и ФИО2.

Взыскать с ФИО2 в пользу муниципального казенного предприятия «Волжские межрайонные электросети» городского округа – 

<

адрес> расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей.

Ответчик вправе подать в суд заявление об отмене заочного решения в течение 7 дней со дня вручения ему копии решения.

Заочное решение может быть обжаловано сторонами в Волгоградский областной суд в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене заочного решения, а в случае, если такое заявление подано, в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья подпись Ю.В. Милованова

Справка: мотивированное заочное решение изготовлено 15 октября 2020 года. 

Судья подпись Ю.В. Милованова

№...

№...

№...

№...