54RS0006-01-2023-004024-51 

Дело № 2-4161/2023

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 ноября 2023 г. г. Новосибирск

Ленинский районный суд города Новосибирска в составе: 

судьи Буровой Е.В.,

при секретаре судебного заседания Калашниковой Я.А.,

с участием представителя истца ФИО1 – ФИО2,

ответчика ИП ФИО3, представителя ответчика ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к индивидуальному предпринимателю ФИО3 о защите прав потребителя,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО3 о защите прав потребителя, в котором просил взыскать с ответчика в свою пользу денежные средства по договору в размере 123 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей, штраф за отказ удовлетворить требования потребителя в добровольном порядке в размере 111 500,50 рублей.

В обоснование исковых требований указано, что 11.01.2023 между ФИО1 и ИП ФИО3 был заключен договор № 1/2023 на оказание услуг по оформлению интерьера жилого помещения. Ответчик обязался по заданию истца сделать дизайн-проект для ремонта квартиры по адресу: 

<

адрес>. Общая стоимость работ составила 164 500 рублей.

12.01.2023 Истец во исполнение договора оплатил 82 000 рублей на банковский счет ответчика.

16.02.2023 Истец внес дополнительный взнос в размере 41 000 рублей на банковский счет ответчика.

03.04.2023 Истцом в адрес Ответчика было направлено требование об отказе от договора оказания услуг, в котором было указано, что так как договор не исполняется длительное время, в связи с этим изложена просьба вернуть денежные средства, оплаченные по договору в размере 123 000 рублей.

Истец полагает, что поскольку нарушены его права как потребителя, то имеются основания для компенсации, причиненного морального вреда, размер которого с учетом обстоятельств дела и требований разумности и справедливости Истец оценивает в 100 000 рублей.

Истец ФИО1 извещен о времени и месте судебного заседания, в суд не явился, направил представителя ФИО2, который в судебном заседании настаивал на удовлетворении требований в полном объеме по вышеизложенным обстоятельствам.

Ответчик ФИО3, представитель ответчика ФИО4 в судебном заседании иск не признали, в удовлетворении исковых требований просили отказать по доводам, изложенным в письменных возражениях.

Руководствуясь ст. 167 ГПК РФ суд счел возможным рассмотреть дело при данной явке.

Выслушав пояснения представителя истца, возражения ответчика и его представителя, допросив свидетелей и исследовав письменные материалы дела, включая дизайн-проект, суд приходит к следующим выводам. 

Согласно ст. 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.

Но само право на судебную защиту имеет как процессуальный, так и материально-правовой аспекты. Наличие у истца права на судебную защиту в материально-правовом смысле определяется судом в процессе разрешения возникшего спора.

В силу ст. 161 Гражданского кодекса Российской Федерации сделки должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения: сделки юридических лиц между собой и с гражданами; сделки граждан между собой на сумму, превышающую десять тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных законом, - независимо от суммы сделки.

В соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключённым, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В силу ч. 1 ст. 434 ГК РФ договор может быть заключён в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определённая форма.

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

На основании ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

В судебном заседании установлено, что ФИО5 является собственником квартиры, находящейся по адресу: 

<

адрес>, что следует из Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 28.03.2023 г., что (л.д. 11-14).

11.01.2023 между ИП ФИО1 (заказчик) и ИП ФИО3 (исполнитель) заключен Договор на оказание услуг по оформлению интерьера жилого помещения № 1/2023, предметом которого является обязанность Исполнителя в установленный договором срок выполнить Дизайн-проект оформления интерьера помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, этаж 15, общей площадью 47 кв.м. с балконом (для 1 человека, собака лабрадор; современный стиль с элементами минимализма), а клиент обязуется принять выполненные работы и оплатить их (п.1.1 Договора ).

В соответствии с положениями статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

В соответствии с п. 1.2 договора, Задание заказчика является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1) и содержит: объем и вид работ; стоимость работ; сроки выполнения работ и (или) отдельных этапов работ; сведения о помещении Заказчика, а также пожелания Заказчика к дизайн-проекту.

При этом, под дизайн-проектом в настоящем договоре понимается – материальная (визуализированная) на бумажном, электронном или ином носителе идея, авторское решение Исполнителя по оформлению жилого или нежилого помещения (объекта) Заказчика, включающая в себя разработку документов и решений согласно Приложению № 1 к настоящему договору.

Исходя из приложения № 1 к Договору (Задание на проектирование), о составе и этапах работ, в работы по разработке дизайн-проекта включены три этапа:

I (Первый этап) – планировочное решение:

- анализ инженерных сетей;

- функциональное зонирование помещений;

- определение стиля и концепции проекта.

Результат: разработка и подготовка чертежей по расстановке мебели – 2-5 вариантов, срок выполнения работ по I этапу 8 рабочих дней с момента получения авансового платежа

II (Второй этап) – визуализация интерьера помещения:

- разработка планировочного решения;

- разработка детального дизайна и решений помещений;

- подбор материалов.

Результат – 3D визуализация помещения (й) – 1 вариант, срок выполнения работ 20 рабочих дней с момента оплаты II этапа. 

III (Третий этап) – проектная документация:

- обмерочный план помещения;

- план перепланировки;

- план сантехнических выводов;

- план возводимых перегородок с маркировкой дверных проемов;

- план полов с указанием типа напольных покрытий и площадей;

- план привязки выключателей с указанием включения групп светильников;

- план электрики (электрических и слаботочных сетей) и электровыводов;

- раскладка материалов (плитка, пол);

- план расстановки мебели;

- развертки по стенам;

- ведомость материалов (комплектация номенклатуры – включает набор всех лицевых, отделочных материалов. В результате подбора для Заказчика формируется таблица, в которой указываются наименования и объем материалов, контактные данные торговой организации (наименование организации, контактный телефон), в которой можно приобрести указанные товары).

Результат – указанная документация в количестве 1 экз., срок выполнения работ 20 рабочих дней с момента оплаты III этапа.

Пунктом 3.4 Договора предусмотрено, что по соглашению сторон срок выполнения работ по договору может быть продлен.

Согласно п. 5.1 Договора общая стоимость по договору составляет 164 500 руб., порядок оплаты определены Сторонами в Приложении № 1 к Договору. Работы, предусмотренные настоящим договором, выполняются поэтапно после внесения Заказчиком предоплаты (аванса) в отношении каждого этапа работ.

В силу раздела I Приложения № 1 к Договору, оплата работ производится Заказчиком посредством предварительной оплаты в следующие сроки:

50% от общей стоимости работ в размере 82 000 рублей за выполнение первого этапа работ в течение двух дней с момента подписания настоящего договора.

25% от общей стоимости работ 41 000 рублей за выполнение второго этапа работ в течение двух дней с момента согласования Заказчиком соответствующего этапа работ.

25% от общей стоимости работ 41 500 рублей за выполнение третьего этапа работ в течение двух дней с момента согласования Заказчиком соответствующего этапа работ.

В соответствии с п. 3.6 Договора в случае согласования этапа работ, этап считается принятым Заказчиком. Подтверждением согласования этапа(ов) работ Заказчиком стороны признают одобрение (согласие) Заказчиком посредством электронной почты Заказчика, мессенджеров с номера телефона Заказчика, указанных в разделе 8 настоящего договора, либо проставлением подписи в Приложении № 1 к договору напротив соответствующего этапа. Оплата Заказчиком последующего этапа также является подтверждением согласования предыдущего этапа. После согласования Заказчиком этапа работ, Исполнитель вправе приступить к выполнению следующего этапа работ.

Как следует из разъяснений, закрепленных пунктом 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении" по смыслу пункта 1 статьи 314 ГК РФ, статьи 327.1 ГК РФ срок исполнения обязательства может исчисляться в том числе с момента исполнения обязанностей другой стороной, совершения ею определенных действий или с момента наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором. Если действия кредитора, совершением которых обусловлено исполнение обязательства должником, не будут выполнены в установленный законом, иными правовыми актами или договором срок, а при отсутствии такого срока - в разумный срок, кредитор считается просрочившим (статьи 328 или 406 ГК РФ).

Например, начальный и конечный сроки выполнения работ по договору подряда (статья 708 ГК РФ) могут определяться указанием на уплату заказчиком аванса, невнесение которого влечет последствия, предусмотренные статьей 719 ГК РФ.

Применительно к настоящему делу и условиям договора, внесение аванса за следующий этап работы, включалось в обязанность заказчика после выполнения предыдущего этапа работы, следовательно, данное также указывает на отсутствие просрочки исполнения срока.

Из материалов дела следует, что ИП ФИО1 произвел предоплату ИП ФИО3 в сумме 82 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № 2 от 12.01.2023 года.

16.02.2023 г. ИП ФИО1 произведена оплата в сумме 41 000 рублей согласно платежному поручению № 4.

Судом также установлено, что до настоящего времени окончательная оплата в сумме 41 500 руб. (164 500 руб. – 123 000 руб.) Истцом не произведена. Согласно пояснениям ответчика ФИО3 и сведениям группы Telegram, в рамках исполнения первого этапа работ Заказчику посредством мессенджера направлено три варианта расстановки мебели 20.01.2023 г.

3Dвизуализация помещений направлена заказчику 01.02.2023.

Таким образом, сроки выполнения работ, предусмотренные заданием на проектирование (Приложение № 1 к Договору) исполнителем не нарушены, а результаты работ переданы в соответствии с условиями договора.

Оплатив второй этап работ, ФИО1 выразил согласие с результатом первого этапа.

Из материалов дела видно, что второй этап дизайн-проекта истцом был принят без возражений, что подтверждается актом приемки-сдачи услуг по разработке 3D-концепции жилого помещения второго этапа дизайн-проекта от 16.02.2023, подписанного Заказчиком (стр. 40), и в ходе судебного разбирательства последним не оспаривалось.

Из показаний, допрошенных в судебном заседании свидетелей ФИО8, ФИО9 следует, что ФИО1 по результатам двух этапов работ 3 изображение в специальной программе понравилось, проект был готов, однако ФИО1 на третьем этапе пропал из чата, пропали и все сообщения от него.

Суд принимает показания данных свидетелей, поскольку они логичны, последовательны и согласуются с письменными материалами дела, свидетели предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ.

Исходя из представленных доказательств, оцененных по правилам ст. 67 ГПК РФ, суд приходит к выводу, что в процессе рассмотрения дела с достоверностью установлено, что работы по двум этапам ИП ФИО3 выполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные договором.

В силу ст. 717 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Аналогичное право потребителя предусмотрено ст. 32 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей".

Таким образом, односторонний отказ заказчика от исполнения договора подряда в любое время до сдачи результата возможен при условии оплаты уже оказанных услуг и выполненных работ.

03.04.2023 Истцом в адрес Ответчика было направлено требование об отказе от договора оказания услуг, в котором было указано, что, так как договор не исполняется длительное время, в связи с этим изложена просьба вернуть денежные средства, оплаченные по договору в размере 123 000 рублей.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что правовых оснований для возложения на ответчика обязанности вернуть денежные средства, оплаченные за выполнение части работ по договору, соответственно, имеются основания для отказа в удовлетворении исковых требований.

Поскольку в удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме, производные требования истца компенсации морального вреда и штрафа в рамках рассмотрения настоящего дела, взысканию с ответчика не подлежат. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований ФИО1 о взыскании с индивидуального предпринимателя ФИО3 денежных средств по договору в размере 123 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 100 000 рублей, штрафа за отказ удовлетворить требования потребителя в добровольном порядке в размере 111 500,50 копеек, отказать,

Решение может быть обжаловано в Новосибирский областной суд через Ленинский районный суд г. Новосибирска в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Решение в окончательной форме изготовлено 16.12.2023 года.

Судья (подпись) Бурова Е.В.

Подлинный документ подшит 

в деле (наряде) № 2-4161/2023

Ленинского районного суда

<

адрес>