Дело № 3а-109/2025

42OS0000-01-2025-000135-74

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Кемеровский областной суд

в составе председательствующего судьи Киклевич С.В., 

при секретаре Сафоновой Ю.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Кемерово

«5» сентября 2025 года

административное дело по административному иску Cтацуры Виталия Михайловича о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок

УСТАНОВИЛ:

Cтацура В.М. обратился в Кемеровский областной суд с административным исковым заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок.

Требования мотивирует тем, что вступившим в законную силу 12 октября 2022 года решением Междуреченского городского суда Кемеровской области от 11 июля 2022 года признано незаконным бездействие администрации Междуреченского городского округа выразившееся в не организации обеспечения инженерной инфраструктурой земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №, принадлежащего Cтацуре В.М., ФИО4 и их несовершеннолетним детям, на администрацию возложена обязанность в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу обеспечить указанный земельный участок системами коммунального водоснабжения и водоотведения, обеспечить строительство к нему от земель общего пользования автомобильной дороги местного значения с твердым покрытием обеспечивающей проезд. 13 июля 2023 года на основании исполнительного листа серии ФС № от 14 июня 2023 года судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство № 121286/23/98042-ИП. Указывая на неисполнение решения суда на момент предъявления иска и существенное затягивание его исполнения административный истец считает право на исполнение судебного акта в разумный срок нарушенным.

Ссылаясь на общую продолжительность исполнения судебного акта и последствия его длительного неисполнения выразившиеся в отсутствии возможности начать строительство и улучшить жилищные условия, просит взыскать в свою пользу компенсацию в размере 300 000 рублей, а также расходы на оплату юридических услуг в размере 5 000 рублей и государственной пошлины в размере 300 рублей.

В соответствии с постановлением от 17 сентября 2024 года № 2209-п «О переименовании администрации Междуреченского городского округа» с 17 сентября 2024 года администрация Междуреченского городского округа переименована в администрацию Междуреченского муниципального округа (л.д. 130 административного дела № 3а-109/2025), в соответствии с решением Совета народных депутатов Междуреченского муниципального округа от 26 сентября 2024 года № 73 «О переименовании Финансового управления администрации Междуреченского городского округа» Финансовое управление администрации Междуреченского городского округа переименовано в Финансовое управление администрации Междуреченского муниципального округа (л.д. 72 – 75 административного дела № 3а-109/2025).

Административный истец ФИО1 о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, в судебное заседание не явился, в административном исковом заявлении просил рассмотреть дело в свое отсутствие.

Административный ответчик - администрация Междуреченского муниципального округа, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, представил письменные возражения, в которых просит рассмотреть дело в отсутствие своего представителя, указывает на невозможность исполнения решения суда в установленные сроки по причине длительности и затратности процесса, необходимости осуществления последовательных действий, ссылается на проведение конкретных работ и принятие всех зависящих мер, направленных на исполнение судебного акта. Также указывает на то, что в настоящее время инфраструктура коммунального водоснабжения создана, жилые строения не подключены в связи с передачей технической документации (л.д. 133 административного дела № 3а-109/2025).

Административный ответчик - Финансовое управление администрации Междуреченского муниципального округа, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, представил письменные возражения относительно заявленных требований, а также ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителей (л.д. 63, 80 – 82 административного дела № 3а-109/2025). 

Заинтересованные лица Главное межрегиональное (специализированное) управление Федеральной службы судебных приставов, Специализированное отделение судебных приставов по Кемеровской области – Кузбассу своих представителей в судебное заседание не направили, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, явку в судебное заседание своих представителей не обеспечили.

Руководствуясь положениями части 2 статьи 150 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц, распорядившихся своим правом на участие в судебном заседании.

Суд, исследовав письменные материалы дела, обозрев материалы административного дела № 2а-67/2022 по административному иску Cтацуры В.М. к администрации Междуреченского городского округа, материал № 13-347/2023 по заявлению о предоставлении отсрочки исполнения решения суда, приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 10 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации административное судопроизводство и исполнение судебных актов по административным делам осуществляются в разумный срок.

Правовое регулирование вопросов присуждения компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок и права на исполнение судебного акта в разумный срок осуществляется Федеральным законом от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» (далее также - Закон о компенсации).

Согласно части 1 статьи 1 Закона о компенсации взыскатели при нарушении их права на исполнение в разумный срок судебного акта, возлагающего на федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные органы и организации, наделенные отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих обязанность исполнить иные требования имущественного характера и (или) требования неимущественного характера, могут обратиться в суд с заявлением о присуждении компенсации за такое нарушение в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и процессуальным законодательством Российской Федерации.

В силу частей 2 и 3 статьи 1 Закона о компенсации, компенсация за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок присуждается в случае, если такое нарушение имело место по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с заявлением о присуждении компенсации, за исключением чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы). При этом нарушение установленных законодательством Российской Федерации сроков исполнения судебного акта само по себе не означает нарушения права на исполнение судебного акта в разумный срок. Присуждение компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок не зависит от наличия либо отсутствия вины органов, на которые возложены обязанности по исполнению судебных актов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц.

При разрешении требований о компенсации подлежит установлению и является юридически значимым факт нарушения права административного истца на исполнение судебного акта в разумный срок исходя из доводов, изложенных в административном исковом заявлении, с учетом поведения административного истца, достаточности и эффективности осуществляемых в целях своевременного исполнения судебного акта действий органов, организаций или должностных лиц, на которых возложены обязанности по исполнению судебных актов, общая продолжительность неисполнения судебного акта (статья 258 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации).

Исходя из положений части 8 статьи 3 Закона о компенсации, части 4 статьи 250 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, административное исковое заявление о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок может быть подано в суд в период исполнения судебного акта, но не ранее чем через шесть месяцев со дня истечения срока, установленного федеральным законом для исполнения судебного акта, и не позднее чем через шесть месяцев со дня окончания производства по исполнению судебного акта.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в абзаце 5 пункта 19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 года № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», в случае, если исполнение судебного акта по неденежному требованию имущественного характера или требованию неимущественного характера осуществляется органом государственной власти, органом местного самоуправления, иным органом или организацией, наделенной отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностным лицом, государственным или муниципальным служащим без выдачи судом исполнительного документа, возбуждения исполнительного производства и законодательством не установлен срок исполнения соответствующих требований, заявление о компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок подается не ранее чем через шесть месяцев со дня вступления судебного акта в законную силу или истечения установленного судом срока его исполнения либо не позднее чем через шесть месяцев со дня завершения (окончания, прекращения) исполнения судебного акта (часть 8 статьи 3 Закона о компенсации, часть 4 статьи 250 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации).

Из обстоятельств дела следует, что на основании постановления администрации Междуреченского городского округа от 6 декабря 2019 года № 2764-п ФИО1, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 (многодетная семья), предоставлен земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для индивидуального жилищного строительства (том 1 л.д. 11 административного дела № 2а-67/2022), на который ими было оформлено право собственности (том 1 л.д. 12 – 26 административного дела № 2а-67/2022). 

20 августа 2020 года ФИО1 обратился в администрацию Междуреченского городского округа с заявлением об обеспечении земельного участка объектами инженерной инфраструктуры в целях организации централизованного водоснабжения и водоотведения, а также транспортной инфраструктурой – подъездом к земельному участку (том 1 л.д. 27 административного дела № 2а-67/2022). 

Решением Междуреченского городского суда Кемеровской области от 11 июля 2022 года по административному делу № 2а-67/2022 по иску ФИО1 было признано незаконным бездействие администрации Междуреченского городского округа, выразившееся в не организации обеспечения инженерной инфраструктурой земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №, принадлежащего Cтацуре В.М., ФИО4 и их несовершеннолетним детям; на администрацию Междуреченского городского округа возложена обязанность в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу: обеспечить земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №, системами коммунального водоснабжения и водоотведения, обеспечить строительство автомобильной дороги местного значения с твердым покрытием, обеспечивающей проезд от земель общего пользования к земельному участку, расположенному по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер № (л.д. 10 – 20; том 3 л.д. 88 – 108 административного дела № 2а-67/2022).

Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Кемеровского областного суда от 12 октября 2022 года решение Междуреченского городского суда от 11 июля 2022 года оставлено без изменения, апелляционная жалоба администрации Междуреченского городского округа – без удовлетворения (л.д. 21 – 28 административного дела № 3а-109/2025; том 3 л.д. 148 – 155 административного дела № 2а-67/2022).

14 июня 2023 года для принудительного исполнения решения суда выдан исполнительный лист серии ФС № (л.д. 100 – 102 административного дела № 3а-109/2025, том 3 л.д. 226 – 228 административного дела № 2а-67/2022).

13 июля 2023 года ФИО1 обратился в отдел судебных приставов по г. Междуреченску УФССП России по Кемеровской области – Кузбассу с заявлением о возбуждении исполнительного производства, предъявив исполнительный лист, о чем свидетельствует соответствующий штамп (л.д. 100 – 102 административного дела № 3а-109/2025).

В вышеуказанную дату судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов по г. Междуреченску УФССП России по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено исполнительное производство № 137615/23/42013-ИП в отношении должника администрации Междуреченского городского округа, предмет исполнения – обязать администрацию Междуреченского городского округа в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу: обеспечить земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №, системами коммунального водоснабжения и водоотведения; обеспечить строительство автомобильной дороги местного значения с твердым покрытием, обеспечивающей проезд от земель общего пользования к земельному участку, расположенному по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер № (л.д. 103 – 104 административного дела № 3а-109/2025).

В установленный данным постановлением 5-дневный срок для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, должником соблюден не был.

В связи с длительностью исполнения судебного акта по административному делу № 2а-67/2022 ФИО1 обращался в суд.

Вступившим в законную силу решением Кемеровского областного суда от 2 октября 2024 года по административному делу № 3а – 158/2024 длительность исполнения судебного акта Междуреченского городского суда была признана содержащей признаки нарушения разумного срока по причине недостаточности и неэффективности мер, принятых органом, на который возложена обязанность по исполнению судебного акта, что явилось основанием для присуждения ФИО1 компенсации (л.д. 29 – 36, 210 – 217 административного дела № 3а-109/2025).

Из вышеуказанного решения следует, что определением суда от 15 августа 2023 года по заявлению администрации Междуреченского городского округа, поданному 18 июля 2023 года, должнику предоставлена отсрочка исполнения решения Междуреченского городского суда Кемеровской области от 11 июля 2022 года по делу № 2а - 67/2022 до 31 декабря 2024 года (л.д. 44 – 49 материал № 13-347/2023); 19 октября 2023 года постановлением судебного пристава-исполнителя исполнительное производство № 137615/23/42013-ИП передано МОСП по ВИП; 24 ноября 2023 года исполнительное производство № 137615/23/42013-ИП принято к производству СОСП по Кемеровской области – Кузбассу Главное межрегиональное (специализированное) управление Федеральной службы судебных приставов, с присвоением номера 121286/23/98042-ИП (копия на л.д. 105 – 106, 107 – 108 в административном деле № 3а-109/2025).

Также в рамках рассмотрения административного дела № 3а – 158/2024 при оценке доводов должника относительно осуществления всех возможных мер к исполнению судебного акта в части устройства системы централизованного водоснабжения в районе расположения земельного участка административного истца, судом было установлено, что 29 апреля 2020 года между муниципальным казенным учреждением «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» и закрытым акционерным обществом «Проектно-изыскательский институт «Алтайводпроект» заключен договор № 3-20/Д на выполнение предпроектных работ для строительства насосной станции и уличного водопровода в районе Назасский (л.д. 6 – 9 материал № 13-347/2023). 

По результатам выполнения предпроектных работ ЗАО «Проектно-изыскательский институт «Алтайводпроект» в 2020 году подготовлен отчет, в котором строительство системы водоснабжения предложено осуществлять в три этапа, а также приведен перечень мероприятий для выполнения проектно-изыскательских работ (получение актуальных технических условий на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения у ресурсоснабжающих организаций; получение технических условий на переход автодороги; получение сведений о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия по территории проектирования; подготовка проекта планировки и межевания территории линейного объекта; получение разрешения уполномоченного органа на использование муниципального земельного участка (без предоставления и установления сервитута) для складирования материалов и техники; получение технических условий на диспетчеризацию и автоматизацию повысительных насосных станций; проведение конкурса на проектно-изыскательские работы по строительству «Водопроводных сооружений и уличного водопровода в районе Назасский г. Междуреченска Кемеровской области»).

20 июля 2021 года между муниципальным казенным учреждением «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» и закрытым акционерным обществом «Проектно-изыскательский институт «Алтайводпроект» заключен муниципальный контракт № 15-21/К, предметом которого являлось выполнение работ - «Строительство водопроводных сооружений и уличного водопровода в районе Назасский - проектно-изыскательские работы (изыскательские работы)», срок выполнения работ по 29 октября 2021 года (копия на л.д. 135 – 143 в административном деле № 3а-109/2025).

31 августа 2021 года между муниципальным казенным учреждением «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» и федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук заключен муниципальный контракт № 111 на предмет выполнения государственной историко-культурной экспертизы (путем археологической разведки) земельных участков, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных работ, по объекту «Строительство водопроводных сооружений и уличного водопровода в районе Назасский - проектно-изыскательские работы (изыскательские работы)», срок выполнения работ – 30 ноября 2021 года (копия на л.д. 144 – 147 в административном деле № 3а-109/2025).

16 марта 2022 года между муниципальным казенным учреждением «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» и обществом с ограниченной ответственностью «Кемеровский Областной Кадастровый Центр» заключен договор № 67/02-21 на проведение работ по подготовке схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории для размещения линейного объекта «водопроводные сооружения и уличный водопровод в районе Назасский», срок окончания работ - 30 календарных дней с даты подписания договора при условии предоставления заказчиком требуемых документов (копия на л.д. 148 – 151 в административном деле № 3а-109/2025).

15 августа 2022 года между муниципальным казенным учреждением «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» и обществом с ограниченной ответственностью «ГеоДатаВосток» заключен муниципальный контракт № 45-22/К на выполнение работ «Строительство водопроводных сооружений и уличного водопровода в районе Назасский: проектно-изыскательские работы (проектные работы)», срок выполнения работ – по 15 ноября 2022 года (копия на л.д. 160 – 174 в административном деле № 3а-109/2025).

1 апреля 2024 года между Муниципальным казенным учреждением «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРАТЕГИЯ» заключен муниципальный контракт № 19-24/К на выполнение предусмотренных проектной документацией «Строительство водопроводных сооружений и уличного водопровода в районе Назасский» и иных предусмотренных контрактом мероприятий с передачей результата в срок с даты заключения контракта по 15 октября 2024 года (копия на л.д. 175 – 209 в административном деле № 3а-109/2025).

Кроме того, судом учтено обстоятельство обеспечения администрацией Междуреченского муниципального округа проезда к земельному участку административного истца от земель общего пользования и срок выполнения указанных работ, в подтверждение чего был представлен акт от 1 июня 2023 года, согласно которого 31 мая 2023 года были выполнены работы по обеспечению проезда от земель общего пользования к земельном участку, расположенному по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №, путем укладки водоотводной трубы длиной 4,5 метра, отсыпки проезда гравием с уплотнением (копия на л.д. 159 в административном деле № 3а-109/2025).

На дату вынесения решения по делу № 3а-158/2024 (2 октября 2024 года) общая продолжительность исполнения решения Междуреченского городского суда от 11 июля 2022 года, исчисляемая со дня истечения установленного судом шестимесячного срока для его добровольного исполнения (12 апреля 2023 года) составляла 1 год 5 месяцев 20 дней, общий срок исполнения решения суда с даты вступления его в законную силу (12 октября 2022 года) - 1 год 11 месяцев 20 дней, продолжительность исполнительного производства (со дня поступления исполнительного листа в службу судебных приставов - 13 июля 2023 года) – 1 год 2 месяца 19 дней.

Из представленных в ходе рассмотрении настоящего дела материалов исполнительного производства следует, что постановлением судебного пристава-исполнителя от 14 января 2025 года, в связи с неисполнением в срок, установленный для добровольного исполнения, требований исполнительного документа в отсутствие уважительных причин, с должника - администрации Междуреченского муниципального округа взыскан исполнительский сбор в размере 50 000 руб. Одновременно должнику установлен новый срок исполнения – до 14 февраля 2025 года и выставлено требование предоставить подробную информацию о принятых мерах и причинах неисполнения решения суда (л.д. 109 – 113 административного дела № 3а-109/2025).

Постановлениями судебного пристава-исполнителя от 20 февраля, 27 марта, 6 мая и 8 июля 2025 года должнику устанавливались новые сроки для исполнения требований исполнительного документа до 25 марта, 29 апреля, 7 июля и 22 августа 2025 года соответственно (л.д. 114 – 123 административного дела № 3а-109/2025).

2 июня 2025 года администрацией Междуреченского муниципального округа судебному приставу-исполнителю сообщено о выполнении части работ во исполнение решения суда, обеспечении проезда от земель общего пользования к земельному участку ФИО1, что зафиксировано актом от 1 июля 2023 года, а также о проведении иных конкретных работ и принятии всех зависящих мер, направленных на исполнение судебного акта, исполнение которого в установленные сроки невозможно по причине длительности, затратности процесса и необходимости осуществления планомерных действий (л.д. 124 – 125 административного дела № 3а-109/2025).

11 июня 2025 года постановлением № 1641/25/98042-АП по делу об административном правонарушении, должник – администрация Междуреченского муниципального округа, признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 17.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера в срок, установленный судебным приставом-исполнителем после вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора), с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей (л.д. 126 – 127 административного дела № 3а-109/2025).

16 июня 2025 года комиссией в составе заместителя директора – главного инженера МКУ «УРЖКК», главного специалиста производственно – технического отдела МКУ «УРЖКК» и начальника юридического отдела администрации Междуреченского муниципального округа осуществлен осмотр произведенных работ по строительству уличного водопровода в районе Назасский, в том числе, в районе земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, по результатам которого составлен акт. Согласно данному акту в районе земельного участка создана инженерная инфраструктура в виде строительства уличного водопровода, созданы точки подключения к уличному водопроводу (к системе коммунального водоснабжения) в виде колодцев (л.д. 152 – 156 административного дела № 3а-109/2025).

Как следует из письменных возражений администрации Междуреченского муниципального округа (л.д. 133 административного дела № 3а-109/2025), в районе Назасский в соответствии с муниципальным контрактом № 19-24/К от 1 апреля 2024 года проведено строительство водонапорных сооружений и уличного водопровода, тем самым инфраструктура коммунального водоснабжения в настоящее время создана, однако жилые строения не подключены в связи с передачей технической документации.

До настоящего времени исполнительное производство не окончено, судебный акт, обязывающий орган местного самоуправления обеспечить земельный участок, предоставленный многодетной семье для улучшения жилищных условий, необходимой инфраструктурой, в полном объеме не исполнен, доказательств обратного в ходе судебного разбирательства не представлено.

Таким образом, на момент рассмотрения настоящего дела (5 сентября 2025 года) продолжительность исполнения решения Междуреченского городского суда от 11 июля 2022 года, исчисляемая со дня истечения установленного судом шестимесячного срока для его добровольного исполнения (12 апреля 2023 года) составляет 1 год 5 месяцев 23 дня, общий срок исполнения решения суда с даты вступления его в законную силу (12 октября 2022 года) - 2 года 10 месяцев 23 дня.

Положениями Закона о компенсации с учетом разъяснений, данных Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в пункте 39 постановления № 11, определено, что принятие решения по делу о компенсации не препятствует обращению вновь в суд с заявлением о компенсации, если основанием для его подачи будут являться другие фактические обстоятельства, связанные с иным периодом длительного рассмотрения дела, исполнения судебного акта, осуществления уголовного преследования. При этом обстоятельства, ранее исследованные судом по первоначальному требованию о присуждении компенсации, не доказываются и не могут оспариваться в другом аналогичном деле, в котором участвует тот же заявитель, административный истец. Вместе с тем общая суммарная продолжительность судопроизводства по делу или исполнения судебного акта в целом может оцениваться судом в аспекте длительности судопроизводства или исполнения судебного акта и его значимости для заявителя.

Учитывая изложенное и основания заявленных требований, суд не может согласиться с доводами административного ответчика об отсутствии у административного истца права на присуждение компенсации по тому основанию, что имеется ранее вынесенное решение суда по аналогичному требованию.

Как разъяснено в пунктах 46, 47, 55 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 года № 11 действия органов, организаций или должностных лиц, на которых возложены обязанности по исполнению судебного акта, признаются достаточными и эффективными, если они производятся в целях своевременного исполнения такого акта.

При оценке своевременности мер, принимаемых судом, прокурором, руководителем следственного органа, следователем, начальником органа дознания, начальником подразделения дознания, органом дознания, дознавателем, а также органами, организациями и должностными лицами, на которые возложена обязанность по исполнению судебного акта, также следует принимать во внимание исключительные обстоятельства, которые обусловливали необходимость безотлагательного осуществления судопроизводства и (или) исполнения судебного акта и непринятие во внимание которых фактически привело к лишению лица права на судебную защиту.

Оценивая предпринятые органом местного самоуправления в целях исполнения судебного акта в юридически значимый период действия на предмет эффективности, своевременности и достаточности, суд учитывает как обстоятельства уже осуществляемого на момент вступления решения суда в законную силу комплекса мероприятий, направленных на организацию водоснабжения района Назасский и тем самым на исполнение решения суда, так и объективную необходимость определенного времени и совершения ряда организационно-распорядительных действий, связанных с конкурсным отбором подрядных организаций, а также особенности бюджетного процесса при проведении работ по организации инфраструктуры отдельной территории за счет бюджетных средств.

Однако данные обстоятельства и поэтапное осуществление действий, направленных на обеспечение земельного участка административного истца требуемой инфраструктурой, в том числе с учетом уже предпринятых до вступления в законную силу решения суда мер, не могут оправдать столь длительного срока исполнения решения суда органами местного самоуправления при наличии значительного интереса заявителя в основных жилищно-коммунальных услугах. Так, приемка инфраструктуры коммунального водоснабжения (уличный водопровод, точки подключения к нему в виде колодцев), созданной в рамках муниципального контракта со сроком выполнения по 15 октября 2024 года, впоследствии продленного до 10 декабря 2024 года, осуществлена 16 июня 2025 года, при этом доказательств оснащения земельного участка административного истца системой коммунального водоснабжения на дату рассмотрения дела (сентябрь 2025 года) не представлено, со ссылкой на передачу технической документации. Чем обусловлена длительность обозначенного выше период передачи технической документации и примерные сроки оснащения земельного участка административного истца системой коммунального водоснабжения, суду не названо. Какие-либо сведения об организации системы водоотведения на земельном участке административного истца, осуществлении в этом направлении конкретных действий, также отсутствуют.

Динамика совершения отдельных этапов работ в целях исполнения решения суда, с длительными перерывами между таковыми, также не позволяет признать действия должника в полной мере эффективными и способствующими соблюдению разумного срока, даже с учетом сезонности выполнения некоторых работ, особенностей местоположения и застройки территории, необходимости соблюдения конкурсных процедур, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и процедур формирования бюджета. Основания полагать данные условия исполнения решения суда обстоятельствами непреодолимой силы, у суда отсутствуют.

Доказательств того, что на дату рассмотрения дела длительность исполнения судебного акта имеет место по причинам, зависящим от административного истца, не представлено. 

Со стороны суда и службы судебных приставов также не допущено каких-либо действий, бездействия, связанных с несвоевременностью исполнения решения суда, вступивший в законную силу судебный акт не содержит неясностей, исполнительный лист по обращению взыскателя выдан, судебным приставом-исполнителем также своевременно возбуждено исполнительное производство, должник привлекался к административной ответственности в связи с неисполнением требований исполнительного документа.

Принимая во внимание изложенное, степень сложности исполнения судебного акта и весь комплекс мер, принятых администрацией Междуреченского муниципального округа, на которую возложена обязанность по их исполнению, с учетом сроков их принятия, суд приходит к выводу о том, что в целом срок исполнения нельзя признать отвечающим требованию разумности, а действия администрации Междуреченского муниципального округа не являются в полной мере своевременными, достаточными и эффективными в целях исполнения судебного акта в разумные сроки.

При этом суд исходит из того, что особенности бюджетного планирования и технологические особенности по обустройству объектов инфраструктуры не могут являться основанием для освобождения административного ответчика от обязанности исполнить судебный акт, вступивший в законную силу, в разумный срок, а само присуждение компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок не ставится в зависимость от наличия либо отсутствия вины органов, на которые возложены обязанности по исполнению судебных актов.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о нарушении права административного истца на исполнение судебного акта в разумный срок.

Оценивая последствия нарушения права ФИО1 на исполнение судебного акта в разумный срок, их значимость для административного истца (нарушение права на достойные условия проживания), суд принимает во внимание, что земельный участок предоставлен для индивидуального жилищного строительства многодетной семье, тем самым обеспечивается улучшение их жилищных условий, вместе с тем, как следует из административного иска, к строительству на предоставленном земельном участке административный истец не приступил, препятствием к чему указывает неисполнение судебного акта.

Принимая во внимание обстоятельства, связанные с неисполнением вступившего в законную силу судебного акта, недостаточную эффективность мер, принятых органом, на который возложена обязанность по его исполнению, общую продолжительность срока неисполнения, взыскание компенсации за нарушение срока исполнения судебного акта в разумный срок ранее и период срока неисполнения судебного решения ранее учтенный судом, последствия и значимость нарушения права на исполнение судебного акта в разумный срок для административного истца, требования разумности и справедливости, суд приходит к выводу о том, что в пользу ФИО1 подлежит присуждению компенсация в размере 20 000 рублей. В остальной части требования административного истца суд признает чрезмерными.

Суд учитывает разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации, данные в пункте 1 постановления от 29 марта 2016 года № 11 «О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», о том, что компенсация за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок, как мера ответственности государства, имеет целью возмещение причиненного неимущественного вреда фактом нарушения процедурных условий, обеспечивающих реализацию данных прав в разумный срок, независимо от наличия или отсутствия вины суда, органов уголовного преследования, органов, на которые возложена обязанность по исполнению судебных актов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц. Данная компенсация не направлена на восполнение имущественных потерь заинтересованного лица и не заменяет собой возмещения имущественного вреда.

Указанная сумма, по мнению суда, позволит в полном объеме компенсировать установленный судом факт нарушения права заявителя на исполнение судебных актов в разумный срок.

В соответствии с частью 1 статьи 103 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением административного дела.

Согласно положениям статьи 106 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации к издержкам, связанным с рассмотрением административного дела, относятся, в том числе расходы на оплату услуг представителей (пункт 4) и другие признанные судом необходимыми расходы (пункт 7).

Частью 1 статьи 111 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации предусмотрено, что стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных статьей 107 и частью 3 статьи 109 названного кодекса.

В пункте 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 января 2016 года № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» указано, что лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек.

Факт несения административным истцом расходов на оплату юридических услуг подтверждается договором на оказание юридических услуг от 26 мая 2025 года заключенным между ФИО1 (заказчик) и ФИО2 (исполнитель), в соответствии с которым исполнитель принимает на себя обязательство по составлению административного искового заявления, оплата оказанных юридических услуг произведена в соответствии с вышеуказанным договором и подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 66 от 26 мая 2025 в размере 5 000 рублей (административное дело № 3а – 109/2025 л.д. 39 – 40 – договор, л.д. 38 – квитанция, л.д. 218 - копия диплома о наличии высшего юридического образования).

Учитывая объем юридических услуг, оказанных ФИО2 по данному делу (составление административного искового заявления) и их качество, сложность административных дел указанной категории и настоящего дела, суд приходит к выводу об обоснованности предъявленного к возмещению размера расходов на оплату юридических услуг и, исходя из принципов разумности и соразмерности судебных расходов, считает необходимым заявленные требования удовлетворить, взыскав в пользу ФИО1 5 000 рублей.

В связи с рассмотрением дела ФИО1 понесены судебные расходы на оплату государственной пошлины в размере 300 руб., что подтверждается чеком по операции от 23 мая 2025 года (л.д. 7 административного дела № 3а – 109/2025). Расходы на уплату государственной пошлины также подлежат взысканию в пользу ФИО1

В силу требований статьи 4 Закона о компенсации, компенсация в данном случае присуждается за счет средств местного бюджета, судебное решение в части присуждения компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок подлежит немедленному исполнению.

В соответствии с пунктом 5 части 9 статьи 3 Федерального закона от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» при рассмотрении судом заявления о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение в разумный срок судебного акта, возлагающего на органы местного самоуправления обязанность исполнить иные требования имущественного характера и (или) требования неимущественного характера, интересы муниципального образования представляют соответствующий финансовый орган и главный распорядитель средств соответствующего бюджета.

Пунктом 35 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 года № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» установлено, что согласно статье 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовыми органами являются органы (должностные лица) местных администраций муниципальных образований, осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов (финансовые органы муниципальных образований). В резолютивной части решения о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок указывается на взыскание денежных средств с соответствующего публично-правового образования в лице соответствующего финансового органа за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации (абзац 2 пункта 63 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 года № 11).

Согласно пункту 1.1 Положения о финансовом управлении администрации Междуреченского муниципального округа, утвержденного решением Совета народных депутатов Междуреченского муниципального округа от 26 сентября 2024 года № 73, финансовое управление является отраслевым органом администрации Междуреченского муниципального округа, обеспечивающим проведение единой финансовой и бюджетной политики на территории Междуреченского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса, осуществляющим составление проектов решений Совета народных депутатов Междуреченского муниципального округа о бюджете Междуреченского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период, организацию исполнения местного бюджета и координирующим деятельность в этой сфере главных администраторов доходов местного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного бюджета (л.д. 72 – 75 административного дела № 3а – 109/2025).

Согласно подпункту 25 пункта 2.1 Положения о финансовом управлении администрации Междуреченского муниципального округа, финансовое управление осуществляет исполнение судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств местного бюджета (л.д. 73 оборот административного дела № 3а – 109/2025).

Таким образом, решение по настоящему делу подлежит исполнению финансовым управлением администрации Междуреченского муниципального округа за счет средств бюджета Междуреченского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса.

Руководствуясь ст.ст. 175-180, 259 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Заявленные Cтацурой Виталием Михайловичем административные исковые требования удовлетворить частично.

Присудить Cтацуре Виталию Михайловичу, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженцу 

<

данные изъяты> компенсацию за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей, расходы на оплату юридических услуг в размере 5 000 (пять тысяч), расходы по уплате государственной пошлины в размере 300 (триста) рублей, перечислив их на счет № №, открытый на его имя в АО «Газпромбанк».

В остальной части в удовлетворении административных исковых требований отказать.

Решение подлежит исполнению финансовым управлением администрации Междуреченского муниципального округа за счет средств бюджета муниципального образования «Междуреченский муниципальный округ».

Решение суда подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Кемеровский областной суд. 

Председательствующий: С.В. Киклевич

Решение в окончательной форме принято 18 сентября 2025 года