Дело № 2-645/2021 

УИД 26RS0010-01-2021-000571-02

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

29 марта 2021 года город Георгиевск

Георгиевский городской суд Ставропольского края в составе:

председательствующего судьи Курбановой Ю.В.,

при секретаре Палатовой Е.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Акционерного общества «Газпром газораспределение Ставрополь» к ФИО1 о расторжении договора о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения и взыскании неустойки,

У С Т А Н О В И Л:

АО «Газпром газораспределение Ставрополь» обратилось в суд с иском, в котором, с учетом уточнения заявленных требований, просит расторгнуть заключенный между АО «Газпром газораспределение Ставрополь» и ФИО1 договор № № от 15 ноября 2017 года о подключении объекта капитального строительства, находящегося по адресу: 

<

адрес>, к сети газораспределения, взыскать с ответчика неустойку в размере 11 446,62 рублей и уплаченную при подаче иска государственную пошлину в размере 6 458 рублей.

В обоснование требований истец указал, что между АО «Газпром газораспределение Ставрополь» и ФИО1 заключен Договор о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения №№ от 15 ноября 2017 года, находящегося по адресу: 

<

адрес>.

Договор между Истцом и Ответчиком совершен в простой письменной форме в силу статей 160,161, 434 ГК РФ.

Мероприятия по подключению (технологическому присоединению) выполнялись Истцом в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее - Правила).

В соответствии с п.п. 2.1., 3.1. Договора Истец принял на себя обязательства по проведению комплекса мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

В соответствии с п. 2.3 Договора подключение объекта к сети газораспределения производится не позднее 1 года с момента заключения сторонами настоящего Договора при условии надлежащего выполнения заявителем обязательств, предусмотренных разделом 3 Договора.

В силу п.3.3.2 Договора заказчик обязан выполнить действия по подготовке сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению, установленные в настоящем Договора и Технических условиях, включая комплекс проектных и строительно-монтажных работ по созданию сети газопотребления на принадлежащем заявителю земельном участке.

Пунктом 3.5. Договора предусмотрено, что мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка, принадлежащего заказчику, осуществляются заказчиком.

14 ноября 2018 года сторонами заключено Дополнительное соглашение №№ к Договору, согласно которому срок подключения объекта капитального строительства - Жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, продлен до 12 августа 2019 года.

В соответствии с п. 88 Правил мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем, а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются исполнителем, кроме случаев, указанных во втором предложении подпункта "а" пункта 83, абзаце втором настоящего пункта и в пункте 112 настоящих Правил.

Заявитель вправе обратиться к исполнителю с просьбой осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка. В этом случае исполнитель в течение 10 рабочих дней после дня получения письменного обращения направляет заявителю расчет размера платы за подключение (технологическое присоединение) в пределах границ земельного участка заявителя, величина которой устанавливается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с методическими указаниями по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.

25 ноября 2017 года между АО «Газпром газораспределение Ставрополь» в качестве заказчика и ООО «Гео-Газ-Сервис» в качестве Подрядчика был заключен Договор подряда №, в соответствии с условиями которого Подрядчик обязался выполнить комплекс работ по проектированию и строительству газопровода-ввода до границы земельного участка объекта капитального строительства, расположенного по адресу СК, 

<

адрес>.

Согласно акту приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от 27.01.2020 года, предъявленный к приемке объект - Газопровод-ввод от существующей газораспределительной сети до границы земельного участка № по 

<

адрес> в 

<

адрес> - считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с 27.01.2020 года.

Таким образом, обязательства истца по Договору о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения исполнены надлежащим образом.

В свою очередь, ответчик в нарушение условий Договора, а также требований статей 309, 310, 314 ГК РФ, п. 88 Правил, не осуществил мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка, что зафиксировано актами о неготовности сети газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) от 13.05.2019 года, 30.07.2019 года, 14.01.2020 года и 10.11.2020 года.

Согласно п.п. 10.1, 10.2 Договора, настоящий Договор считается заключенным со дня поступления Исполнителю подписанного Заявителем экземпляра Договора и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Действие настоящего Договора прекращается по соглашению сторон и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

В силу абз. 2 п. 95 Правил, нарушение заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) на шесть и более месяцев при условии, что исполнителем в полном объеме выполнены мероприятия по подключению (технологическому присоединению), может являться основанием для расторжения договора о подключении в одностороннем порядке по требованию исполнителя.

В связи с неисполнением Ответчиком условий Договора в части не осуществления работ по подключению (технологическому присоединению) объекта газификации в пределах границ земельного участка, 10.07.2019 года, 07.11.2019 года, 18.11.2020 года в адрес ФИО1 направлены требования о необходимости надлежащего исполнения взятых на себя обязательств и о расторжении договора в случае неисполнения его условий.

Однако Ответчик на требования не реагирует, мероприятия по подготовке сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению в пределах границ земельного участка не выполнила, что, в силу изложенных выше норм права является основанием для расторжения договора.

Как ранее указано, Дополнительным соглашением №№ от 14 ноября 2018 года срок подключения объекта капитального строительства - жилого дома, расположенного по адресу: СК, 

<

адрес>, продлен до 12 августа 2019 года.

Согласно п.3.3.6 Договора, Заказчик обязан не позднее 14 рабочих дней до дня подключения обеспечить доступ исполнителю на объект для проверки выполнения заявителем технических условий.

Таким образом, мероприятия по подготовке сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению в пределах границ земельного участка должны были быть выполнены ответчиком не позднее 29 июля 2019 года.

В соответствии с п.7.2 Договора в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору такая сторона в течение 10 дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на день заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по настоящему Договору за каждый день просрочки.

В связи с нарушением Ответчиком условий договора Истцом начислена неустойка за период с 11 февраля 2020 года по 29 марта 2021 года в сумме 11 446,62 рублей.

В судебное заседание представитель истца АО «Газпром газораспределение Ставрополь», действующая на основании доверенности ФИО2, будучи надлежащим образом уведомленной не явилась, ходатайствовала о рассмотрении дела в свое отсутствие, исковые требования поддержала, просила их удовлетворить.

Ответчик ФИО1 судебное заседание, будучи надлежащим образом извещенной о времени и месте слушания дела не явилась, об уважительности причин своей неявки в судебное заседание в известность не поставила, о рассмотрении дела в свое отсутствие не ходатайствовала, возражений относительно заявленных требований не представила. 

В соответствии с частью 1 статьи 113 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, извещаются в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его вручение адресату.

Применительно к п. 35 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 № 234, и ч. 2 ст. 117 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, отказ в получении почтовой корреспонденции, о чем свидетельствует их возврат по истечении срока хранения, следует считать надлежащим извещением о слушании дела.

Поскольку ответчик ФИО1 зарегистрировалась по месту жительства по адресу: 

<

адрес> обозначила тем самым место своего жительства в целях исполнения своих обязанностей перед другими гражданами, государством и обществом, то она несет риск всех негативных для нее правовых последствий, которые могут возникнуть в результате не получения ею корреспонденции по месту регистрации.

В соответствии с ч. 4 ст. 167 ГПК РФ, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствии ответчика и вынести по настоящему делу заочное решение по имеющимся в деле доказательствам, в соответствии со ст. 233 ГПК РФ.

Исследовав материалы гражданского дела и содержащиеся в нем письменные доказательства, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд считает исковые требования, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с положениями ст.ст. 12, 38, 56 и ч. 2 ст. 68 ГПК РФ гражданское судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон, которые пользуются равными процессуальными правами и несут равные процессуальные обязанности. Каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается в обоснование своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Газоснабжение - это одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом. 

Порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, определен Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения" - совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность подключаемому объекту капитального строительства использовать газ, поступающий из сети газораспределения.

Фактическое присоединение - комплекс технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) сети газораспределения исполнителя или сети газораспределения и (или) сети газопотребления основного абонента с сетью газопотребления объекта капитального строительства заявителя с осуществлением пуска газа в газоиспользующее оборудование заявителя, а в случае присоединения объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения - в сеть газораспределения заявителя.

Пунктом 97 Правил № 1314, предусмотрены мероприятия по подключению объектов капитального строительства к сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, а именно: разработка исполнителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении; разработка заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной; выполнение заявителем и исполнителем технических условий; проверка исполнителем выполнения заявителем технических условий; осуществление исполнителем фактического подключения объектов капитального строительства заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа.

Мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем, а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются исполнителем (пункт 88).

Согласно пунктам 59, 60 Правил подключения № 1314, подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении, согласно которому исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

Пунктом 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

В соответствии со ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма.

Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается заключенным после придания ему условленной формы, хотя бы законом для договоров данного вида такая форма не требовалась.

Как установлено в судебном заседании и подтверждается материалами гражданского дела, 15 ноября 2017 года между АО «Газпром газораспределение Ставрополь» и ФИО1 заключен Договор о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения № №.

В соответствии с условиями Договора Истец принял на себя обязательства по проведению комплекса мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к сети газораспределения объекта капитального строительства – жилого дома, принадлежащего ФИО1 и расположенного по адресу: 

<

адрес>, а Заявитель обязался оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

В соответствии с п. 2.3 Договора подключение объекта к сети газораспределения производится не позднее 1 года с момента заключения сторонами настоящего Договора при условии надлежащего выполнения заявителем обязательств, предусмотренных разделом 3.3 Договора.

В разделе 3 указанного договора установлен перечень мероприятий по подключению, выполняемых Заявителем, а также перечень мероприятий по подключению, выполняемых Исполнителем.

Размер платы за технологическое присоединение установлен пунктом 4.1 данного договора и составляет 23 996 рублей 36 копеек.Таким образом, договор о подключении № № от 15 ноября 2017 года предусматривает взаимное исполнение обязанностей сторонами.

Пунктом 3.1. Договора предусмотрено, что Исполнитель обязан, в том числе: разработать проектную документацию на создание (реконструкцию) газопровода до точки (точек) подключения (технологического присоединения) на границе земельного участка Заявителя; надлежащим образом осуществить действия по созданию (реконструкции) газопровода до точки (точек) подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства не позднее даты подключения, установленной в п. 2.3 настоящего Договора; проверить выполнение Заявителем Технических условий; после подписания обеими Сторонами акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования Объекта к подключению (технологическому присоединению) согласовать с Заявителем дату выполнения Исполнителем мероприятий по фактическому присоединению; по запросу Заявителя не позднее 10 дней со дня получения запроса направить Заявителю информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению).

В соответствии с пунктом 3.3. Договора о подключении № № от 15 ноября 2017 года, в обязанности Заявителя входит, в частности: разработать проектную документацию на строительство сети газопотребления; выполнить действия по подготовке сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению, установленные в настоящем Договоре и Технических условиях, включая комплекс проектных н строительно-монтажных работ по созданию сети газопотребления на принадлежащем Заявителю земельном участке; представить Исполнителю раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации, который включает в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений; уведомить Исполнителя о выполнении Технических условий. Уведомление направляется Исполнителю способом, позволяющим достоверно убедиться в получении уведомления Исполнителем; не позднее 14 рабочих дней до дня подключения обеспечить доступ Исполнителя на Объект для проверки выполнения Заявителем Технических условий.

Пунктом 3.5. Договора предусмотрено, что мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка, принадлежащего заказчику, осуществляются заказчиком.

Согласно п.п.10.1, 10.2 Договора, настоящий Договор считается заключенным со дня поступления Исполнителю подписанного Заявителем экземпляра Договора и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Во исполнение обязательств, предусмотренных договором, 25 ноября 2017 года между АО «Газпром газораспределение Ставрополь» в качестве заказчика и ООО «Гео-Газ-Сервис» в качестве Подрядчика был заключен Договор подряда №-ДП/17, в соответствии с условиями которого Подрядчик обязался выполнить комплекс работ по проектированию и строительству газопровода-ввода до границы земельного участка объекта капитального строительства, расположенного по адресу СК, 

<

адрес>.

В соответствии с пунктом 2.3. данного договора, срок выполнения работ – 14 ноября 2018 года.

14 ноября 2018 года между АО «Газпром газораспределение Ставрополь» и ФИО1 заключено Дополнительное соглашение №№ к Договору о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения № № от 15 ноября 2017 года, согласно которому срок подключения объекта капитального строительства - жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> продлен до 12 августа 2019 года.

27 января 2020 года был подписан акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы, в соответствии с которым мероприятия по строительству газопровода до границы земельного участка ответчика, предусмотренные условиями договора о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения, исполнены в полном объеме.

Таким образом, обязательства АО «Газпром газораспределение Ставрополь» по Договору о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения исполнены надлежащим образом.

В соответствии с п.88 Правил мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем, а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются исполнителем, кроме случаев, указанных во втором предложении подпункта "а" пункта 83, абзаце втором настоящего пункта и в пункте 112 настоящих Правил.

Согласно пп. "а" п. 100 Правил заявитель обязан выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению.

Данные требования отражены в п. 3.3.2 Договора о подключении, согласно которого ФИО1 приняла на себя обязательство выполнить комплекс проектных и строительно-монтажных работ по созданию сети газопотребления на принадлежащем ей земельном участке.

Заявитель вправе обратиться к исполнителю с просьбой осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка. В этом случае исполнитель в течение 10 рабочих дней после дня получения письменного обращения направляет заявителю расчет размера платы за подключение (технологическое присоединение) в пределах границ земельного участка заявителя, величина которой устанавливается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с методическими указаниями по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.

Согласно требованиям части 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Доказательств проведения работ по строительству сети газопотребления на принадлежащем ФИО1 земельном участке во исполнение положений условий договора ответчиком в ходе рассмотрения гражданского дела не представлено, условия договора со стороны заявителя не исполнены.

Данный факт подтверждается представленными истцом актами о неготовности сети газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) от 13 мая 2019 года, 30 июля 2019 года, 14 января 2020 года и 10 ноября 2020 года.

На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных данным Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статья 310 ГК РФ).

В соответствии со ст. ст. 1, 421, 450 - 450.1 Гражданского кодекса РФ граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена законом или добровольно принятым обязательством. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. Сторона, которой настоящим Кодексом, другими законами или договором предоставлено право на одностороннее изменение договора, должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором (п. 4).

Согласно п.2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Согласно Определения Верховного Суда РФ от 03.04.2001 N 18-В01-12 ссылающаяся на существенное нарушение договора сторона должна представить суду соответствующие доказательства наличия такого нарушения договора: неполучение доходов, возможное наступление дополнительных расходов или других последствий, существенно отражающихся на интересах стороны. Сам же факт наличия такого нарушения в силу ст. 450 ГК РФ не может служить основанием для расторжения договора.

Ответчик ФИО1 принятые на себя обязательства по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ей земельного участка не исполнила, что в свою очередь повлекло невозможность исполнения договора в полном объеме.

В силу абз.2 п.95 Правил, нарушение заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) на шесть и более месяцев при условии, что исполнителем в полном объеме выполнены мероприятия по подключению (технологическому присоединению), может являться основанием для расторжения договора о подключении в одностороннем порядке по требованию исполнителя.

В соответствии с п. 2 ст. 452 Гражданского кодекса Российской Федерации требование о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии — в тридцатидневный срок.

В связи с неисполнением Ответчиком условий Договора в части не осуществления работ по подключению (технологическому присоединению) объекта газификации в пределах границ земельного участка 10 июля 2019 года, 07 ноября 2019, 18 ноября 2020 года в адрес ФИО1 направлены требования о необходимости надлежащего исполнения взятых на себя обязательств и о расторжении договора в случае неисполнения его условий.

Однако Ответчик на требования не реагировала, мероприятия по подготовке сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению в пределах границ земельного участка не выполнила, что, в силу изложенных выше норм права является основанием для расторжения договора.

Поскольку ответчиком существенно нарушены (не выполнены) условия договора, поскольку ФИО1 к выполнению мероприятий по созданию сети газопотребления на земельном участке не приступала, доступ для проверки готовности объекта к подключению не обеспечила суд, с учетом требований статей 405, 450, 450.1, 452 ГК РФ находит требования АО "«Газпром газораспределение Ставрополь» о расторжении Договор о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения №№ от 15 ноября 2017 года, заключенного между истцом и ФИО1 подлежащими удовлетворению.

Исходя из положений статей 329, 330 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой (штрафом, пеней), то есть определенной законом или договором денежной суммой, которую должник должен уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно п. 83 (и) Правил подключения установлено, что договор о подключении содержит следующие существенные условия: дополнительное соглашение о размере платы за подключение, в том числе обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Банка России, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за технологическое присоединение по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки.

В соответствии с п.7.2 Договора в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору такая сторона в течение 10 дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на день заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по настоящему Договору за каждый день просрочки.

Согласно расчету истца, с учетом последующих уточнений, неустойка по договору о подключении составляет 11 446,62 рублей за период с 11 февраля 2020 года по 29 марта 2021 года.

Расчет неустойки судом проверен, признан верным, ответчиком ФИО1 не оспорен, контррасчет суду не представлен.

В соответствии с ч.1 ст.98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, в связи с чем, с ответчика ФИО1 подлежат взысканию расходы, понесенные истцом при подаче искового заявления в виде оплаты государственной пошлины в размере 6 458 рублей, из которых 6 000 рублей – за требование неимущественного характера (расторжение договора) и 458 рублей – за требование о взыскании неустойки.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-199, 233-237 ГПК РФ, 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Акционерного общества «Газпром газораспределение Ставрополь» к ФИО1 о расторжении договора о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения, взыскании неустойки и расходов по оплате государственной пошлины, - удовлетворить. 

Расторгнуть заключенный между АО «Газпром газораспределение Ставрополь» и ФИО1 договор № № от 15 ноября 2017 года о подключении объекта капитального строительства, находящегося по адресу: 

<

адрес>, к сети газораспределения.

Взыскать с ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> в пользу АО «Газпром газораспределение Ставрополь» неустойку в размере 11 446,62 рублей и уплаченную при подаче иска государственную пошлину в размере 6 458 рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Заочное решение суда может быть обжаловано истцом в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления, путем подачи апелляционной жалобы в Ставропольский краевой суд через Георгиевский городской суд.

(Мотивированное решение изготовлено 05 апреля 2021 года)

Судья Ю.В.Курбанова