Дело № 2-1081/2017 10 июля 2017 года

ЗАОЧНОЕ 

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г.Кировск Ленинградская область 

Кировский городской суд Ленинградской области 

в составе председательствующего судьи Пупыкиной Е.Б., 

при секретаре судебного заседания Вихровой Е.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ПАО «Ленэнерго» к ФИО1 об обязании исполнить обязательства по договору и техническое условия,

установил:

ПАО «Ленэнерго» обратилось в суд с иском к ФИО1, ссылаясь на то, что 09.06.2012 между ним (сетевая организация) и ответчицей заключен договор об осуществлении технологического присоединения жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №. По условиям договора сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ответчика в срок 6 месяцев со дня заключения договора, а ФИО1 обязалась исполнить мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ земельного участка, указанные в технических условиях, после чего уведомить сетевую организацию, принять участие в осмотре присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организации. В соответствии с техническими условиями, являющимися неотъемлемой частью договора технологического присоединения, ответчик обязан смонтировать энергопринимающее устройство на границе земельного участка не далее 25 м от точки присоединения, смонтировать устройство релейной защиты и устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности на границе земельного участка, разработать и предоставить схему электроснабжения объекта с указанием точек поставки и точек учета электрической энергии, предъявить к осмотру присоединяемые энергопринимающие устройства в соответствии с действующими нормативными документами. Дополнительным соглашением от 20.02.2016 срок действия договора продлен до 31.03.2017. Со стороны сетевой организации все необходимые мероприятия выполнены, о чем неоднократно сообщалось ответчице. ФИО1, не отказываясь в одностороннем порядке от исполнения договора, свои обязательства не исполняет. Ссылаясь на ст. 12 ГК РФ, полагая, что в силу заключенного между ним и ответчицей договора, имеет право требовать исполнения обязательств, предусмотренных п 8 договора – по надлежащему исполнению технических условий и уведомления об этом, просит обязать ФИО1 в срок 1 месяц со дня вынесения решения исполнить обязательства, предусмотренные п. 8 договора № № от 09.06.2012 и технические условия, являющиеся приложением к нему, а именно: 

- смонтировать энергопринимающее устройство на границе земельного участка не далее 25 м от точки присоединения,

- смонтировать устройство релейной защиты и устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности на границе земельного участка, 

-разработать и предоставить схему электроснабжения объекта с указанием точек поставки и точек учета электрической энергии,

- предъявить к осмотру присоединяемые энергопринимающие устройства в соответствии с действующими нормативными документами. 

Взыскать с ФИО1 судебные расходы по уплате госпошлины 6 000 руб. (л.д. 2-5).

Представитель истца в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного разбирательства извещен, просил рассматривать дело в свое отсутствие.

Ответчица в судебное заседание не явилась, о месте и времени судебного разбирательства извещена по месту регистрации, на основании ст. 118 ГПК РФ судебное извещение считается ей доставленным, что позволяет суду в соответствии с п. 4 ст. 167 и ст. 233 ГПК РФ рассмотреть дело в ее отсутствие в порядке заочного производства. 

Суд, исследовав материалы дела, приходит к следующему. 

В соответствии с положениями статей 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила технологического присоединения), которые определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения.

Согласно абз. 2 п. 3 Правил технологического присоединения, независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя, сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с пунктом 6 Правил технологического присоединения, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

В соответствии с пунктами 12.1, 14 и 34 Правил технологического присоединения, сетевая организация обязана заключить договор технологического присоединения с физическими лицами, обратившимися с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или ином предусмотренном законом основании, и мощность которых составляет до 15 кВт.

В силу пункта 16.3 Правил технологического присоединения, обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Как следует из материалов дела и установлено судом, между истцом ПАО «Ленэнерго» (сетевая организация) и ФИО1 (заявитель) заключен договор №№ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в соответствии с которым сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, вводное энергопринимающее устройство, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики) с учетом характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт, 

-категория надёжности 3;

-класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение 0,4 кВт;

-максимальная мощность ранее присоединённых энергопринимающих сетей 3,5 кВт, а заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора; технологическое присоединение необходимо для электроснабжения земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер № (л.д. 7-13).

Согласно пункту 10 указанного договора, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике (Лен РТК) Правительства Ленинградской области от 25.02.2011 № 22-п и составляет 550 рублей.

Пунктом 5 указанного договора определен шестимесячный срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению с момента заключения настоящего договора.

В соответствии с пунктами 10.1 - 10.9 технических условий, являющихся приложением № 1 к договору об осуществлении технологического присоединения, сетевая организация осуществляет:

- получает постановление о предварительном согласовании места размещения энергообъекта с утверждением акта выбора трасы;

- в центре нагрузок устанавливают 3 КТП 0,4/10/400кВА киоскового типа, каждая с трансформаторами типа ТМГСУ 0,4/10/100 кВА;

-выполняет фундамент, ограждение КТП и подъездные пути к ним;

- выполняет расчет пропускной способности питающего фидера, расчет уставко РЗиА, карту селективности защит;

- от опоры № 91 ф 731-01 строит ВЛИ-10КВ;

- от опоры № 101 ф 731-01 до проектируемой третьей КТП строит ВЛИ-10кВ, провод СИП 3, сечением 50 кв.м, опоры деревянные 1 шт, протяженность 40 м,;

- от РУ-0,4 кВ вновь установленной КТП-1 до границ объекта строит ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью 350 м, опоры деревянные С-2 – 9 шт, паровод СИП 4 4х95+1х25 кв.мм;

- от РУ -0,4 кВ вновь установленной КТП-2 до границ объекта чстроит ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью 660 м, опоры деревянные С-2 – 17 шт, провод СИП 4 4х95+1х25 кв.мм; 

- от РУ-0,4 КВ вновь установленной КТП-3 до границ объекта строит ВЛИ -0,4 кВ, протяженностью 790 м, опоры деревянные С-2 – 20 шт, провод СИП 4 4х95+1х25 кв.мм. 

В силу пунктов 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 технических условий ответчик обязуется:

- смонтировать энергопринимающее устройство на границе земельного участка не далее 25 м от точки присоединения,

- смонтировать устройство релейной защиты и устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности на границе земельного участка, 

-разработать и предоставить схему электроснабжения объекта с указанием точек поставки и точек учета электрической энергии,

- предъявить к осмотру присоединяемые энергопринимающие устройства в соответствии с действующими нормативными документами (л.д. 11-13).

25 января 2017 года ответчице было направлено уведомление об исполнении технических условий со стороны сетевой организации (л.д. 15).

Дополнительным соглашением от 20.02.2017 стороны договорились о продлении срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению до 31.03.2017 и подтвердили выполнение со стороны сетевой организации мероприятий, предусмотренных техническими условиями (л.д. 14). 

05 апреля 2017 года ПАО «Ленэнерго» направило досудебную претензию ФИО1 о необходимости выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями, и уведомить сетевую организацию об их выполнении (л.д. 16-17). Однако данная претензия осталась без ответа. 

Согласно п. 85 Правил технологического присоединения для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением следующих документов:

а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации;

б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний;

г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки).

В соответствии с абз. 8 ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из способов защиты нарушенного права является присуждения к исполнению обязанности в натуре. Указанный способ защиты нарушенного права подлежит применению в том случае, когда должник обязан выполнить действия, которые он должен совершить в силу имеющегося обязательства. При этом ответчик на момент предъявления соответствующего требования должен иметь реальную возможность для его исполнения.

В ходе судебного разбирательства ответчицей доказательств, свидетельствующих о выполнении им технических условий, либо объективной невозможности исполнить обязательство, возложенное на него в силу договора, представлено не было, в связи с чем суд приходит к выводу об обоснованности заявленных истцом требований.

В соответствии с ч. 2 ст. 206 ГПК РФ в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Учитывая вышеприведенную норму права, суд устанавливает срок для исполнения решения суда – месяц со дня вступления решения суда в законную силу.

В связи с принятием судом решения об удовлетворении заявленных требований, в силу ст. 98 ГПК РФ, ходатайство истца о взыскании с ответчицы судебных расходов на уплату государственной пошлины в размере 6000 руб. 00 коп. подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст. 194-198, 235 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования ПАО «Ленэнерго» к ФИО1 об обязании исполнить обязательства по договору и техническое условия удовлетворить.

Обязать ФИО1 в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу исполнить обязательства, предусмотренные п. 8 договора от 09.06.2012 № № технологического присоединения электроснабжения земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер №, и технические условия, являющиеся приложением к нему, а именно: 

- смонтировать энергопринимающее устройство на границе земельного участка не далее 25 м от точки присоединения,

-смонтировать устройство релейной защиты и устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности на границе земельного участка, 

-разработать и предоставить схему электроснабжения объекта с указанием точек поставки и точек учета электрической энергии,

- предъявить к осмотру присоединяемые энергопринимающие устройства в соответствии с действующими нормативными документами. 

Взыскать с ФИО1 в пользу ПАО «Ленэнерго» государственную пошлину в размере в размере 6 000 (шесть тысяч) руб. 00 коп.

Ответчица вправе подать в Кировский городской суд Ленинградской области заявление об отмене заочного решения в течение семи дней со дня вручения ей копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано также в апелляционном порядке в Ленинградский областной суд в течение месяца по истечении срока подачи ответчицей заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Е.Б. Пупыкина