Дело № 2-2242/2021

ЗАОЧНОЕ 

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

21 июля 2021 года г.Челябинск

Ленинский районный суд г. Челябинска в составе:

председательствующего Парневовой Н.В.,

при секретаре Логиновой А.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ОАО «МРСК Урала» к ФИО1 о взыскании задолженности,

УСТАНОВИЛ:

ОАО «МРСК Урала» обратилось в суд с иском к ФИО1 о взыскании задолженности за оказанные услуги по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в размере 25 223,97 руб., неустойки за несвоевременное выполнение мероприятий, предусмотренные техническими условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 26 809,44 руб., неустойки за несвоевременную оплату по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 17 081,12 руб.; возмещении расходов по уплате государственной пошлины в размере 2 273 руб.

В обоснование требований указано на то, что ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Территория успеха» заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №, по условиям которого истец взял на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств проектируемого нежилого здания по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства включая их проектирование, строительство, реконструкцию. ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «МРСК Урала», ООО «Территория успеха» и ФИО2 заключено дополнительное соглашение № к договору, согласно которому ответчик приобретает права и обязанности в полном объеме по договору. Пунктом 5 Договора, в редакции дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению определен сторонами до ДД.ММ.ГГГГ. Пунктом 10 Договора, в редакции дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ установлено: размер платы за техологическое присоединение определяется в соответствии с постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 28.12.2017 № 71/15 и составляет 45244,80 руб. Обязанность ответчиком по оплате стоимости услуг не исполнена в сумме 25 223,97 руб. В его адрес направлена претензия от ДД.ММ.ГГГГ с требованием об уплате суммы задолженности по оплате услуги технологического присоединения по договору. Требования, изложенные в указанной претензии, ответчик не исполнил, ответа на претензию не поступило.

Представитель истца ОАО «МРСК Урала» ФИО3 в судебном заседании исковые требования поддержала, настаивала на их удовлетворении.

Ответчик ФИО2 сменил фамилию на ФИО4, в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещался по месту регистрации, конверты возвращены с истечением срока хранения.

Исходя из пункта 32 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 № 234 "Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2014 № 35442), почтовые отправления доставляются в соответствии с указанными них адресами или выдаются в объектах почтовой связи. При неявке адресата за почтовым отправлением и почтовым переводом в течение 5 рабочих дней после доставки первичного извещения ему доставляется и вручается под расписку вторичное извещение.

В соответствии с положениями ст. 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которым закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

В соответствие с п. 68 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» статья 165.1 ГК РФ подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским процессуальным или арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено иное.

С ДД.ММ.ГГГГ прекращено в объектах почтовой связи формирование, печать и доставка (вручение) вторичных извещений ф.22-в, на почтовое отправление при неявке адресата за почтовым отправлением, в т.ч. по отправлениям из разряда «судебное». В данном случае порядок вручения почтовых отправлений был соблюден.

Почтовые извещения, направляемые в адрес ФИО1, возвращены с отметкой «истек срок хранения», таким образом, руководствуясь положениями ст. 165.1 ГК РФ, ст. 167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика.

Суд, выслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, приходит к выводу об удовлетворении исковых требований.

В соответствии с п. 1 ст. 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

В силу ст. 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. Порядок расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

Согласно п. 1 ст. 547 ГК РФ, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору энергоснабжения сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить причиненный этим реальный ущерб (пункт 2 статьи 15).

В соответствии с п. 1 ст. 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними (п. 3 ст. 539 ГК РФ).

В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Во исполнение указанного Закона об электроэнергетике Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 утверждены Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

Указанные Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее Правила) определяют порядок и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор), устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия), порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации.

Согласно пункта 3 Правил, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с пунктом 6 данных Правил технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

Поэтапная процедура технологического присоединения к электрическим сетям установлена п. 7 Правил.

В силу пункта 16.3 Правил обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Как установлено судом и следует из материалов дела, ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Территория успеха» заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №, по условиям которого истец взял на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств нежилого здания по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства включая их проектирование, строительство, реконструкцию (л.д. 30-32). 

ДД.ММ.ГГГГ между сторонами ООО «МРСК Урала» (сетевая организация), ООО «Территория Успеха (уступающая сторона) и ФИО2 (ответчик) заключено дополнительное соглашение № к договору, ответчик приобретает права и обязанности в полном объеме по договору (л.д. 36). 

Согласно п. 5 договора, в редакции дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что срок исполнения мероприятий по технологическому присоединению определен сторонами до ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 38).

В соответствии с п. 10 договора, в редакции дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 28.12.2017 № 71/15 и составляет 45 244,80 руб., в т.ч. НДС 20% 7540,80 руб. (л.д. 35).

В соответствии с п. 11 договора, в редакции дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке: 

20 020,83 руб., в т.ч. НДС 20 % вносятся в течение 10 дней со дня заключения соглашения; 

20 020,82 руб., в т.ч. НДС 20 % вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения; 

5 203,15, в т.ч. НДС 20 % вносятся в течение 15 дней со дня подписания акта о технологическом присоединении (л.д.36).

В соответствии с разделом 2 Договора, ОАО "МРСК Урала" обязалось надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору при условии надлежащего исполнения заявителем своих обязательств по настоящему договору. 

По результатам мероприятий по проверке выполнения заявителем ТУ в 3-дневный срок составить и направить для подписания заявителю подписанный со своей стороны в 2 экземплярах акт о выполнении технических условий. Не позднее 30 рабочих дней со дня получения копии разрешения уполномоченного органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям и выполнить фактический прием напряжения и мощности.

ФИО2, в свою очередь, обязался принять к выполнению утвержденные ТУ, надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий, надлежащим образом и своевременно исполнять обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение.

Технические условия №-ТУ-10286 от ДД.ММ.ГГГГ являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения Договора (л.д. 39-40).

В технических условиях для присоединения к электрическим сетям стороны определили: 

1. Наименование энергопринимающих устройств Заявителя: ВРУ 0,4 кВ; 2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя: Нежилое здание, 

<

адрес>, кадастровый номер участка: №.

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя составляет: 150 (кВт).

4. Категория надежности: III (третья).

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 (кВ).

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств Заявителя: —

7. Точка(и) присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

7.1. От основного источника питания: наконечники кабелей кабельной линии КЛ 0,4 кВ в ВРУ 0,4 кВ объекта заявителя, проект. ТП, ПС 110/10/6 Заречная - 150 кВт.

8. Основной источник питания: ПС 110/10/6 Заречная. Резервный источник питания:

9. Резервный источник питания.

10. Сетевая организация осуществляет: 

10.1 Строительство одно-трансформаторной подстанции ТП (КТП) 6/0,4 кВ на границе земельного участка 74:36:0607002:0017 со следующими параметрами:

- трансформаторная мощность - 400 кВА. Строительство КЛ 6 кВ от ТП 41.55 1С яч. №.2 до проект. ТП со следующимипараметрами:

способ прокладки - кабель в траншее

многожильный

кабели с бумажной изоляцией

сечение кабеля - 120 мм2

длина КЛ в траншее - 0,21 км

ГНБ - 0,462 км

одножильный

кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией

сечение кабеля - 120 мм2

длина КЛ в траншее - 0,0083 км

10.3. Строительство KJI. 0,4 кВ от "проект. III до ВРУ 0,4 кВ объекта со следующими параметрами:

способ прокладки кабеля - в траншее;

многожильные;

материал изоляции - с резиновой и пластмассовой изоляцией;

сечение кабеля 150 мм";

протяженность кабеля в траншее - 0,137 км.

10.4 Установку прибора учета электроэнергии для расчетного учета электроэнергии в проект. ТП на отходящей группе 0,4 кВ на электронном интервальном счетчике класса точности 1,0. Трансформаторы тока класса точности 0,5.

11. Заявитель осуществляет:

11.1 Проектирование и монтаж ВРУ 0,4 кВ объекта в соответствии с заявленной мощностью и категорией надежности электроснабжения.

11.2 Расчет за потребленную электроэнергию по договору энергоснабжения, согласно прибору учета, установленному на отходящей группе 0,4 кВ в проект. ТП.

11.3 Во ВРУ 0,4 кВ установку отключающих устройств при переборе мощности и аварийных режимах работы.

11.4 Компенсацию реактивной мощности для обеспечения tg ф не более 0,35 (л.д.39-40).

Ответчик по договору оплатил денежные средства в размере 20 020,83 руб., что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.

В нарушение ст. 56 ГПК РФ ответчиком не представлены в суд допустимые и достоверные доказательства отсутствия задолженности за электроэнергию в размере 25 223,97 руб.

Суд, проанализировав представленные в материалы дела доказательства, приходит к выводу о том, что ОАО «МРСК Урала» имеет право требовать испрашиваемую сумму задолженности за оказанные услуги по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в размере 25 223,97 руб., в связи с чем исковые требования в указанной части подлежат удовлетворению.

Поэтапная процедура технологического присоединения к электрическим сетям установлена п. 7 Правил технологического присоединения к электрическим сетям (утв. Постановлением Правительства № от 27.12.2004г., далее - Правила №).

Финальным этапом технологического присоединения, подтверждающим его завершение и выполнение сетевой организацией своих обязательств по договору в соответствии с п.п. Д п. 7 Правил № является составление акта об осуществлении технологического присоединения, акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

ОАО «МРСК Урала» в соответствии с указанными нормами и правилами, выполнило взятые на себя обязательства, предусмотренные договором.

Ответчик каких-либо претензий к качеству оказываемых услуг не высказал.

ДД.ММ.ГГГГ между сторонами подписан акт об осуществлении технологического присоединения №-АТП-04816, в котором указано, что сетевая организация оказала заявителю услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя на сумму 45 244 руб. 80 коп., при этом заявитель претензий по оказанию услуг к сетевой организации не имеет.

Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны быть исполнены надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Истцом в адрес ответчика направлена претензия № ЧЭ/ЧГЭС/01-22/11606 от 19.11.2020г. о необходимости погашения задолженности в полном объеме, которая получена последним 25.11.2020г. До настоящего времени претензия оставлена ответчиком без ответа. Задолженность не погашена.

В силу ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с дополнительным соглашение № от 18.11.2019г. заявитель в течение 30 дней с даты подписания акта об осуществлении технологического присоединения уплачивает Сетевой организации неустойку, рассчитанную с 30.11.2019г. до получения Сетевой организацией уведомления о выполнении Заявителем мероприятий, предусмотренных техническими условиями (уведомления об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий) и равную 0,25 процентов от размера платы по Договору за каждый день просрочки, при этом совокупный размер неустойки не может превышать размер неустойки, рассчитанный за год просрочки».

Ответчик уведомил Истца 24.07.2020г. о выполнении технических условий по технологическому присоединению №.

Истцом представлен расчет суммы неустойки за невыполнения своевременно мероприятий, за период с 30.11.2019г. по 24.07.2020г., согласно которому размер неустойки составляет 26 809 руб. 44 коп. (45 244,80 руб. х 0,25% х 237дней = 26 809 руб. 44 коп.).

Согласно порядка внесения оплаты за технологическое присоединения по Договору (п. 11.). Оплата производится в течение 15 дней со дня подписания акта о технологическом присоединении, Поскольку акт об осуществлении технологического присоединения №-АТП-04816 между сторонами подписан ДД.ММ.ГГГГ, оплата должна быть произведена до 10.10.2020г.

В п. 17. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой Стороне неустойку, равную 0,25% от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

В соответствии с подпунктом «Г» пункта 16(6) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению считается нарушенным заявителем, в случае ненадлежащего исполнения им обязательства по внесению платы за технологическое присоединение.

Истцом представлен расчет неустойки с 12.10.2020г. по 12.03.2021г. (на момент составления искового заявления) в размере 17 081 руб. 12 коп. (45 244,80 руб. х 0,25% х 151 день = 17 081 руб. 12 коп.).

В судебном заседании нашел подтверждение факт ненадлежащего исполнения обязательств ФИО1 по оплате услуг за электроэнергию, наличия задолженности за электроэнергию в размере 25 223,97 руб.

При таких обстоятельствах, суд считает возможным удовлетворить исковые требования ОАО «МРСК Урала» о взыскании с ответчика неустойки за несвоевременное выполнение мероприятий, предусмотренных техническими условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 26 809,44 руб., неустойки за несвоевременную оплату по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 17 081,12 руб.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Как следует из материалов дела, истцом при подаче иска оплачена госпошлина в размере 2 273 руб., что подтверждается платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.8).

Поскольку исковые требований ОАО «МРСК Урала» удовлетворены, постольку суд считает необходимым взыскать с ФИО1 в пользу истца судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 273 руб.

Руководствуясь ст. ст. 12, 56, 98, 194-199, 233-235 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ОАО «МРСК Урала» к ФИО1 о взыскании задолженности, удовлетворить.

Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: гор. Челябинск, в пользу ОАО «МРСК Урала» задолженность за оказанные услуги по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в размере 25 223,97 руб., неустойку за несвоевременное выполнение мероприятий, предусмотренные техническими условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 26 809,44 руб., неустойку за несвоевременную оплату по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 17 081,12 руб.; расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 273 руб., всего взыскать 71387,53 руб.

Ответчик вправе подать в Ленинский районный суд г. Челябинска заявление об отмене заочного решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. 

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Судебную коллегию по гражданским делам Челябинского областного суда в течение одного месяца со дня вынесения определения Ленинским районным судом г. Челябинска об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Судебную коллегию по гражданским делам Челябинского областного суда в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения Ленинским районным судом г. Челябинска об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий Н.В. Парневова 

Мотивированное решение изготовлено 28 июля 2021 года.