Дело № 2-2335/17 21 ноября 2017 года

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга в составе:

Председательствующего судьи Мошевой И.В.,

При секретаре Чульчиновой Т.С.,

Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ООО «ПетербургГаз» о взыскании суммы, уплаченной по договору, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с иском к ООО «ПетербургГаз» о взыскании суммы, уплаченной по договору, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, указав, что 10.03.2016 года между ним и ответчиком был заключен договор о подключении № ТП2С-108-2016, в соответствии с п.1.1 которого ответчик обязался осуществить подключение (технологическое присоединение) жилого дома, принадлежащего истцу, расположенного по адресу: 

<

адрес> лит.А, к сети газораспределения, а он (ФИО1) обязался оплатить услуги по подключению. Согласно пю.1.5 Договора срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать 1 год со дня заключения договора. Обязанности по оплате услуг по договору в размере 57 297,90 руб. исполнены им (истцом) 10.03.2016 года, что подтверждается квитанцией и кассовым чеком. Ответчик свои обязательства в установленный договором срок не исполнил, в связи с чем 10.07.2016 года он (ФИО1) направил в адрес ООО «ПетербургГаз» заявление о расторжении договора, указанное заявление получено 12.07.2017 года. 04.08.2017 года в его (истца) адрес направлено ответчиком предложение заключить дополнительное соглашение о расторжении договора присоединения, при этом предложенный проект соглашения содержит обязательства истца по оплате убытков ответчика в размере 183 272,38 руб. 

Полагая данное предложение неправомерным, ссылаясь на положения Закона РФ «О защите прав потребителей», истец просит взыскать с ООО «ПетербургГаз» в его пользу сумму в размере 57 297,90 руб. в связи с расторжением договора, неустойку за нарушение сроков выполнения работ и сроков удовлетворения требований потребителя о возврате уплаченных денежных средств в размере 57 297,90 руб., компенсацию морального вреда в размере 20 00 руб., штраф.

Истец в судебное заседание не явился, извещен о времени и месте рассмотрения дела, направил в суд своего представителя.

Представитель истца ФИО2, действующий на основании доверенности. В судебное заседание явился, исковые требования поддержал.

Представитель ответчика ФИО3, действующий на основании доверенности, в судебное заседание явился, иск не признал, суду представлены письменные возражения. 

Руководствуясь ст.167 ГПК РФ, суд полагает возможным рассмотреть дело при данной явке.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, оценив собранные доказательства в совокупности, суд приходит к следующему:

Материалами дела установлено, что истцу ФИО1 на праве собственности принадлежит жилой дом по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес> лит.А (л.д.18).

10.03.2016 года между ООО «ПетербургГаз» (исполнитель) и ФИО1 (заявитель) заключен договор о подключении № ТП2С-108-2016, согласно п.1.1 которого исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> литер А к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению) (л.д.9-13).

В соответствии с.2.1.1 Договора исполнитель (ответчик) обязан осуществить действия по созданию сети газораспределения (включая газопроводы-вводы) до точек подключения, предусмотренные настоящим договором, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором дня подключения.

В соответствии с п.2.1.2 Договора исполнитель (ответчик) в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем (истцом) исполнителя о выполнении им технических условий обязан осуществить проверку выполнения заявителем технических условий, осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению).

В соответствии с п.2.1.3. Договора исполнитель (ответчик) обязан осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного настоящим договором для подключения (технологического присоединения) (но не ранее подписания акта о готовности). 

Согласно п.1.3 Договора перечень мероприятий по подключению, выполняемых заявителем (истцом), установлен в приложении № 2. 

В соответствием с Приложением № 2 в перечень мероприятий по подключению, выполняемых заявителем (истцом), входит, в том числе:

- разработка проектной документации, включая все необходимые предпроектные работы, а также получение всех необходимых согласований, связанных с указанной проектной документацией и предстоящим осуществлением строительно-монтажных работ в отношении объекта капитального строительства, подключаемого к сети газораспределения 

- представление исполнителю раздела утвержденной в установленном порядке проектной документации, который включает в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений, в следующие сроки: не более 4 месяцев со дня получения информации о расположении точек подключения (технологического присоединения) от исполнителя 

Информацию о точке подвода газопровода к границе участка ФИО1 получил 20.06.2016 года (л.д.50).

- выполнение обязательных требований, установленных нормативно-правовыми актами, и иных условий подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению, которые необходимы для осуществления исполнителем действий по подключению объектов капитального строительства заявителя к пуску газа, в сроки не более 8 месяцев со дня получения информации о расположении точек подключения (технологического присоединения) от исполнителя (л.д.15). 

Согласно п.1.4 Договора Перечень мероприятий, выполняемых исполнителем, установлен в приложении № 3. 

В соответствием с Приложением № 3 в перечень мероприятий по подключению, выполняемых исполнителем (ответчиком), входит, в том числе:

- разработка исполнителем проектной документации, включая все необходимые предпроектные работы, в также получение всех необходимых согласований, связанных с указанной проектной документацией и предстоящим осуществлением строительно-монтажных работ, в отношении создания сети газораспределения (включая газопроводы – вводы) до точек подключения, предусмотренных настоящим договором, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя, выполняемые исполнителем.

- организация проведения экспертизы вышеуказанной проектной документации (в случае, если действующее законодательство требует проведения экспертизы)

- работы исполнителя по созданию сети газораспределения (включая газопроводы – вводы) до точек подключения, предусмотренных настоящим договором, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя, выполняемые исполнителем, в том числе и с привлечением субподрядчика ОАО «Ленпромгаз»

- осуществление фактического подключения объектов капитального строительства заявителя к сети газораспределения и проведение пуска газа (л.д.16).

Размер платы за технологическое присоединение составляет 57 297,90 руб. (пункт 4.1 Договора).

Указанная сумма оплачена истцом в полном объеме единым платежом 10.03.2016 года (л.д.19).

В соответствии с п.1.5 срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать 1 год со дня заключения настоящего договора.

Согласно п.5.1 Договора в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную кА произведение 0,014 ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по настоящему договору за каждый день просрочки.

В соответствии с п.6.2 договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

Заявитель вправе при нарушении исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в настоящем договоре, в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора. О расторжении договора в одностороннем порядке заявитель обязан письменно уведомить исполнителя не менее чем за 30 дней до даты предстоящего расторжения договора. Заявитель вправе досрочно расторгнуть договор лишь при условии полного возмещения исполнителю убытков, связанных с таким расторжением (пункт 6.3 Договора).

Во исполнение обязательств, возложенных на истца договором, ФИО1 получил технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях по объекту («топографическая съемка М 1:500 земельного участка для проектирования инженерных сетей»), необходимый для прокладки наружного газопровода, заключил договор на выполнение работ по прокладке внутреннего и наружного газопровода № ТТП-241 от 14.09.2016 года, согласно условиям которого им приняты и оплачены работы по прокладке внутридомового газопровода, также направлял документы по запросу представителя ГРО «ПетербургГаз» ФИО4 с указанием конечного оборудования. Факт совершения истцом указанных действий подтверждается представленными в дело документами.

В связи с нарушением срока исполнения обязательств ответчиком истец 10.07.2017 года направил в ООО «ПетергбургГаз» заявление о расторжении договора № ТП2С-108-2016 от 10.03.2016 года, просив возместить уплаченные им по договору денежные средства в размере 57 297,90 руб. Данное заявление получено ответчиком 12.07.2017 года (л.д.20-21).

В адрес истца направлен проект соглашения о расторжении договора, согласно которого истцу предложено взять на себя обязательство в течение 30 календарных дней с даты заключения указанного соглашения оплатить исполнителю (ответчику) сумму в размере 183 272,38 руб., составляющую разницу между фактически понесенными затратами исполнителя по договору в размере 240 570,28 руб. и суммой, уплаченной истцом по договору (л.д.22).

В обоснование заявленных требований истец ссылается на то, что условия договора № ТП2С-108-2016 о возложении на истца обязанности предоставить проектную документацию, утвержденную в установленном порядке, а также акт приема сетей газопотребления приемочной комиссией (акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы), действующих договоров на поставку газа, на техническое обслуживание и ремонт сетей газопотребеления являются неправомерными, противоречат законодательству. Кроме того, ответчик в установленный договором срок не исполнил возложенные на него договором обязанности, а из представленных ответчиком документов очевидно следует, что он не мог выполнить указанные работы в срок, предусмотренный договором, что в соответствии с п.1 ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей» является основанием для потребителя ФИО1 отказаться от исполнения договора, требовать возврата внесенной по договору денежной суммы, а также неустойки. 

Возражая против заявленного иска, ответчик указывает на то, что заключенный сторонами договор является взаимным, предполагает обязанность истца (заявителя) выполнить условия подготовки сети газопротребления и газоиспользующего оборудования к подключению, представить исполнителю (ответчику) утвержденную в установленном порядке проектную документацию, включающую в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопротребеления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений; в нарушение условий договора вышеуказанные и иные обязанности, за исключением денежного обязательства, истцом исполнены не были. Ответчик полагает, что в связи с неисполнением истцом ряда обязательств по договору срок выполнения обязательств исполнителем (ответчиком) продлевается на количество дней просрочки надлежащего исполнения вышеуказанных обязанностей со стороны заявителя (истца). 

Судом установлено, что предметом заключенного сторонами договора является оказание услуг по подключению (технологическому присоединению) жилого дома, принадлежащего истцу на праве собственности, к сети газораспределения, для личных (бытовых) нужд.

В соответствии со ст. 9 ФЗ от 26.01.1996 N 15-ФЗ «О введении в действие части второй ГК РФ» в случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) для личных бытовых нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с ГК РФ, а также правами, предоставленными потребителю Законом РФ «О защите прав потребителей» и принятыми в соответствии с ним иными правовыми актами.

Договор о подключении к сетям газоснабжения (газораспределения) заключается коммерческой организацией и устанавливает ее обязанности по выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится. Поэтому в соответствии с пунктом 1 статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) такой договор признается публичным договором. 

В соответствии со ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. При этом условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

В силу статьи 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

Единое регулирование отношений, связанных с подключением объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения независимо от отнесения их ко всем системам коммунальной инфраструктуры, осуществлено в части 10 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно которой порядок определения и предоставления технических условий и определения платы за подключение, а также порядок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения может устанавливаться Правительством Российской Федерации. 

Порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства (далее - объект капитального строительства) определяется Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314 (ред. от 25.08.2017). 

Подпункт "б" пункта 97 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения закрепляет, что мероприятия по подключению объектов капитального строительства к сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, включают в себя разработку заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором подключения, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной.

Так согласно части 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ), осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи) (далее - ИЖС). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам ИЖС.

Статьей 1 ГрК РФ установлено, что объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (далее - Технический регламент) здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных. Сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.

Согласно Техническому регламенту система газоснабжения является одной из систем инженерно-технического обеспечения здания или сооружения и включается в состав здания или сооружения.

Понятие сети газопотребления жилых зданий дано в пункте 2 Правил проведения технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, утвержденных приказом Ростехнадзора от 17.12.2013 N 613 (далее - Приказ). Согласно Приказу, "сеть газопотребления жилых зданий" - единый комплекс, включающий в себя наружные (вводные газопроводы и газопроводы-вводы) и внутренние газопроводы, сооружения и технические устройства.

Учитывая, что проектная документация на объект ИЖС не разрабатывается, то не требуется разработка проектной документации и на сети инженерно-технического обеспечения объекта ИЖС, находящиеся в границах земельного участка потребителя, которому принадлежит ИЖС.

Таким образом, разработка проектной документации на устройство систем инженерно-технического обеспечения (в том числе систем газоснабжения), проектируемых в границах принадлежащего застройщику земельного участка, не обязательна для объектов ИЖС, но может разрабатываться по волеизъявлению заявителя.

Аналогичная позиция высказана Федеральной Антимонопольной службой в письме № СП/32350/17 от 15.05.2017 года, Ростехнадзором в письме N 00-06-04/1039 от 20.04.2017 года и Минстроем России в письме N 8652-АГ/08 от 20.03.2017 года.

Исходя из вышеизложенного, навязывание в договоре и технических условиях, при осуществлении технологического присоединения объектов индивидуального жилищного строительства к газораспределительным сетям, обязанности по разработке проектной документации для газификации объекта индивидуального жилищного строительства является нарушением Правил.

Таким образом, условие договора о подключении № ТП2С-108-2016, заключенного между истцом и ответчиком, изложенное в Приложении № 2 к договору, о возложении на истца обязанности предоставить утвержденную и согласованную проектную документацию, противоречит действующему законодательству и применению не подлежит.

В соответствии со ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей» если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель выбору вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). 

В соответствии с п.3 ст.28 Закона цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), определяется в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 24 настоящего Закона.

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

В подтверждение факта исполнения условий договора ответчиком в дело представлены следующие доказательства: договор между ООО «ПетербургГаз» и ОАО «Садово-парковое предприятие «Колпинское» на проведение обследования зеленых насаждений от 28.03.2016 года, Договор между ООО «ПетербургГаз» и ООО «Еврогазпроект» на выполнение проектно-изыскательских работ (рамочный) от 15.01.2016 года с приложением № 1 от 15.01.2017 года в виде Технического задания № 08-1314-194-16/16.0252-106 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Газопровод-ввод от распределительного газопровода до границ участка по адресу: 

<

адрес>, с актом сдачи-приемки проектной продукции по Техническому заданию, Договор № 348 между ООО «ПетербургГаз» и ООО «Оскур» от 14.03.2017 года на проведение инженерно-экологических изысканий по объекту «Газопровод-ввод от распределительного газопровода до границ участка по адресу: 

<

адрес>», с приложением № 1 в виде Технического задания, Приложением 3 2 в виде сметы, с актом сдачи-приемки выполненных работ, Договор № 117/17 от 17.04.2017 года между ООО «ПетербургГаз» и ООО «Центр строительного аудита и сопровождения» на оказание услуг по проведению проверки определения сметной стоимости в целях установления соответствия сметным нормативов, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией и дефектным ведомостям по объекту: «Газопровод-ввод от распределитель6ого газопровода до границ участка по адресу: 

<

адрес> Акт № 189 к указанному договору от 22.05.2017 года, Договор подряда № 76/2017-О от 02.02.2017 года между ООО «ПетербургГаз» и ООО «Центр комплексной безопасности и мониторинга чрезвычайных ситуаций» на выполнение комплекса специальных работ по обследованию территории земельного участка на наличие взрывоопасных предметов (ВОП) на планируемую глубину земляных работ до 3,0 м и очистке от ВОП, включающий в себя идентификацию, вывоз и обезвреживание обнаруженных в ходе работ ВОП по Объекту»Газопровод-ввод от распределительного газопровода до границ участка по адресу: пос.Усть-Ижора, район Колпинский, улица полевая дом 31 лит А», с актом № 15 от 21.03.2017 года, Соглашение № 08-15-130 о порядке и общих условиях взаимодействия между ООО «ПетербургГаз» и ООО «Морион» от 19.06.2015 года на проведение работ по инженерно-топографической съемке на объектах заказчика, с приложением № 1 от 22.02.2016 года в виде технического задания на выполнение инженерных изысканий, с актом № Н16-120 приемки-сдачи работ от 28 марта 2017 года, Договор № 086/1314-16 на выполнение субподрядных работ от 20.04.2017 года между ООО «ПетербургГаз» и ООО «Сити трафик» на выполнение проектных работ по объекту «Газопровод-ввод от распределительного газопровода до границ участка по адресу: 

<

адрес>», с Приложение № 1 в виде Сметы на проектные (изыскательские) работы, с Актом № 144/16 о выполнении работ, Договор № 644.2017.П на выполнение субподрядных работ от 16.02.2017 года между ООО «ПетербургГаз» и ООО «ЭкоПроектСервис» о выполнении проектных работ по 10 объектам, включая Газопровод-ввод от распределительного газопровода до границ участка по адресу: 

<

адрес> литер А» (пункт1.1.10), с Приложением № 1 в виде Задания на проектирование, с Приложением № 2 в виде Сметы на проектные (изыскательские) работы, с Приложением 3 12 в виде Протокола соглашения о договорной цене, Договор № П-П2С-108-2016 на выполнение строительно-монтажных работ от 30.06.2017 года между ООО «ПетербургГаз» и ООО «СМТ» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту, с Приложением № 1 в виде календарного графика производства строительно-монтажных работ по объекту «Газопровод-ввод от распределительного газопровода до границ участка по адресу: 

<

адрес> (июль 2017 – октябрь 2017 года), Соглашение о расторжении к Договору на выполнение строительно-монтажных работ № П-П2С-108-2016 на выполнение строительно-монтажных работ от 30.06.2017 года между ООО «ПетербургГаз» и ООО «СМТ» от 11.08.2017 года, Ордер ГАТИ на производство плановых работ № У-5865 от 09.06.2017 года (л.д.55-133).

Согласно пункта 1.5 Договора о подключении № ТП2С-108-2016 от 10.03.2016 года срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать один год со дня заключения договора.

Как следует из анализа представленной документации основная часть обязательств ООО «ПетербургГаз», вытекающих из договора о подключении № ТП2С-108-2016, исполнена ответчиком за пределами срока действия указанного договора, то есть позднее 10.03.2017 года, услуга по подключению (технологическому присоединению) жилого дома, принадлежащего истцу, к сети газораспределения не предоставлена.

Из материалов дела следует, что соглашением сторон срок действия договора № ТП2С-108-2016 от 10.03.2016 года не продлевался.

Принимая во внимание, что обязательства по исполнению условий договора ответчиком в установленный договором срок в полном объеме не исполнены, требование истца, направленное 10.07.2017 года в адрес ООО «ПетербургГаз» о расторжении договора и возврате уплаченной по договору денежной суммы, согласуется с положениями ст.28 Закона РФ «О защите прав потребителей», является обоснованным, в связи с чем с ответчика в пользу истца подлежит взысканию внесенная по договору денежная сумма в размере 57 297 руб. 90 коп. 

Требование о расторжении договора получено ООО «ПетербургГаз» 12.07.2017 года, однако, в добровольном порядке в установленный законом 10-дневный срок не исполнено, в связи с чем в соответствии с п.3 ст.31 Закона РФ «О защите прав потребителей» ответчик обязан уплатить истцу за каждый день просрочки за период с 23.07.2017 по 14.08.2017 года (дата, указанная в иске) неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего Закона и должен быть рассчитан следующим образом: 57 297,90х3%х23=39535,55 руб.

Кроме того, Договором о подключении № ТП2С-108-2016 от 10.03.2016 года предусмотрена неустойка в случае нарушения сроков исполнения обязательств в размер 0,014 ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на дату заключения настоящего договора, от общего размера платы за технологическое присоединение по настоящему договору за каждый день просрочки (пункт 5.1 Договора). В связи с допущенным ответчиком нарушением сроков выполнения работ с ООО «ПетербургГаз» в пользу ФИО1 подлежит взысканию неустойка в соответствии с п.5.1 Договора за период с 11.03.2017 по 12.07.2017 в размере 10 941,6 руб. (57 297,90х0,014х11%х124).

Принимая во внимание, что ответчиком допущено нарушение прав истца, как потребителя, в соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» суд полагает, что с ответчика в пользу истца должна быть взыскана компенсация морального вреда, поскольку факт неисполнения обязательств по договору сам по себе является достаточным обстоятельством, обуславливающим причинение истице морального вреда.

Вместе с тем, размер компенсации морального вреда определяется судом исходя из конкретных обстоятельств каждого дела с учетом объема и характера причиненных истцу нравственных или физических страданий, степени вины ответчика, иных заслуживающих внимания обстоятельств, а также требований разумности и справедливости.

С учетом обстоятельств дела, исходя из принципа разумности и справедливости, принимая во внимание обстоятельства дела, суд считает необходимым удовлетворить исковые требования в данной части в размере 2 000 рублей.

При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя (п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей») независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.

Соответственно, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 54 887,53 руб. (57297,90+39535,55+2000+10941,6)х50%).

В силу положений ст.103 ГПК РФ с ответчика в бюджет Санкт-Петербурга подлежит взысканию госпошлина в размере 3 655,5 руб. (3 355,5 руб. – от требования материального характера, 300 руб. – от требования о компенсации морального вреда).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.103, 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «ПетербургГаз» в пользу ФИО1 уплаченную по договору денежную сумму в размере 57 297 рублей 90 копеек, неустойку по договору в размере 10 941 рубль 60 копеек, неустойку за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя в размере 39 535 рублей 55 копеек, компенсацию морального вреда в размере 2 000 рублей, штраф в размере 54 887 рублей 53 копейки. 

Взыскать с ООО «ПетербургГаз» в доход бюджета Санкт-Петербурга государственную пошлину в размере 3 655 рублей 50 копеек.

Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме. 

Судья И.В.Мошева 

Мотивированное решение изготовлено 24 ноября 2017 года.