Дело № 2-3363/2023 

УИД 74RS0007-01-2023-003090-69

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

23 июня 2023 года город Челябинск

Курчатовский районный суд г. Челябинска в составе:

председательствующего судьи Пылковой Е.В.,

при секретаре Стрекалёвой Д.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ИП ФИО1 к ФИО2 о взыскании денежных средств, 

УСТАНОВИЛ:

ИП ФИО1 обратилась в суд с иском к ФИО2 о взыскании денежных средств в сумме 60 000 руб., расходов по уплате госпошлины в размере 2 000 руб., расходов на юридические услуги в размере 3 000 руб. 

В обоснование исковых требований указано, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и ответчиком был заключен договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно договору подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить работы по нанесению декоративной штукатурки и покраске на объекте «Жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной парковкой на пересечении 

<

адрес> и 

<

адрес>», а подрядчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором цену. Дата начала работ ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания работ ДД.ММ.ГГГГ. Работы принимаются по акту сдачи-приемки работ. Стоимость работ определяется в соответствии с Приложением № к настоящему договору. Согласно платежным поручениям истцом ответчику была уплачена общая сумма 60 000 руб. Однако, подрядчик к работе не приступал, возвращать полученную оплату отказывается. 

В судебном заседании истец ИП ФИО1 исковые требования поддержала.

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился, извещался судом надлежащим образом, о причинах неявки суд не уведомил. 

Заслушав истца, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 (заказчик) и ФИО2 (подрядчик) был заключен договор подряда №, согласно условиям которого, подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить работы по нанесению декоративной штукатурки и покраске на объекте «Жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной парковкой на пересечении 

<

адрес> и 

<

адрес>. 2 этап-жилая секция 7.1, 8.1 со встроенно-пристроенными помещениями и с подземной парковой», а подрядчик обязуется создать субподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором цену.

Согласно п. 1.2 договора, срок выполнения работ: дата начала работ ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания работ ДД.ММ.ГГГГ.

Работа считается выполненной после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ (п. 1.3). 

Стоимость работ по договору определяется в соответствии с Приложением № к настоящему договору (п. 2.1).

Согласно платежным поручениям, истец произвела ответчику оплату ДД.ММ.ГГГГ в размере 30 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере 30 000 руб. 

В установленный срок ответчиком свои обязательства перед истцом выполнены не были. Доказательств обратного суду не представлено.

В силу ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ч. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствие с ч. 3 ст. 715 ГК РФ если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

В силу ч.1 ст. 28 Закона «О защите прав потребителей» если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) – сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). 

Оценив в совокупности все доказательства по делу, суд приходит к выводу о том, что исковые требования истца о взыскании денежных средств в размере 60 000 руб. являются законными и подлежащими удовлетворению.

В силу ч. 1 ст. 88 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

Согласно ст. 94 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в суде, относятся денежные суммы, в том числе расходы на оплату услуг представителей, другие признанные судом необходимыми расходы.

Согласно ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано. 

Учитывая изложенное, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате госпошлины в размере 2 000 руб., расходы по оплате юридических услуг в размере 3 000 руб. 

Руководствуясь ст.ст. 12, 98, 194-198 ГПК РФ, мировой судья

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ИП ФИО1 к ФИО2 о взыскании денежных средств удовлетворить. 

Взыскать с ФИО2 (паспорт №) в пользу ИП ФИО1 (ИНН №) денежные средства в сумме 60 000 руб., расходы по уплате госпошлины в размере 2 000 руб., расходы по оплате юридических услуг в размере 3 000 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Челябинский областной суд в течение месяца, со дня изготовления решения в окончательной форме, путем подачи апелляционной жалобы через суд вынесший решение.

Председательствующий Е.В. Пылкова

Мотивированное решение изготовлено 26 июня 2023 года