РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 января 2019 года г.Иркутск

Ленинский районный суд г. Иркутска в составе председательствующего судьи Долбня В.А., при секретаре судебного заседания Боргеевой Л.Ю., с участием помощника прокурора Ленинского района г. Иркутска ФИО7, представителя ответчика МУП «Водоканал» г. Иркутска ФИО6, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по иску Прокурора Ленинского района г. Иркутска, действующего в интересах ФИО2 к Муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» г. Иркутска об обязании выполнить обязательства по договору, 

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Ленинского района г. Иркутска, действующий в интересах ФИО2 обратился в суд с иском к Муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» г. Иркутска об обязании выполнить обязательства по договору.

В обоснование исковых требований указал, что Прокуратурой Ленинского района г. Иркутска по обращению ФИО2, проживающей по адресу: г. Иркутск, пер. 

<

адрес>, СНТ «Горького», проведена проверка соблюдения муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» г. Иркутска (далее по тексту – МУП «Водоканал» г. Иркутска) требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Установлено, что между МУП «Водоканал» г. Иркутска и ФИО2 ****год заключен договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения № № объекта по адресу: г. Иркутск, пер. 

<

адрес>. 

В соответствии с п. 1.1 Договора Исполнитель принял на себя обязательства выполнить действия по подготовке централизованных систем водоснабжения и/или водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта «Индивидуальный жилой дом (высотой не более 2-х этажей)» (именуемый в соответствии с договором «Объект»), принадлежащий Заказчику на праве собственности на основании свидетельства о государственной регистрации права № 

<

адрес> от ****год, на земельном, накотором планируется эксплуатация подключаемого объекта, площадью 1293,00 кв. м, расположенного по адресу: 664024, г. Иркутск, пер. 

<

адрес>, и подключить его к эксплуатируемым Исполнителем централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения, а Заказчик обязуется выполнить действия по подготовке Объекта к подключению (технологическому присоединению) к эксплуатируемым исполнителем централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения и внести плату за подключение (технологическое присоединение) в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

В соответствии с пунктом 4.1.1 Договора Исполнитель принял на себя обязательства выполнить мероприятия до границ земельного участка Заказчика, на котором располагается объект капитального строительства, мероприятия (в том числе технические) по увеличению пропускной способности и/или увеличению мощности централизованной системы водоснабжения и/или водоотведения и мероприятия по фактическому присоединению объекта к централизованной системе водоснабжения и /или водоотведения, включенные в Инвестиционную программу «Развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Иркутска на2011-2015 годы», утвержденную Решением Городской Думы от26.12.2011№, в соответствии с Перечнем мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения – Приложением№ к Договору.

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения и/или водоотведения по Договору составляет 

<

...> рублей (п. 6.1 Договора).

По заключенному Договору Заказчиком в соответствии с абзацами 1-3 п. 6.3 Договора произведена оплата услуг на сумму 

<

...> рублей, что подтверждается квитанцией № от ****год.

Согласно пункту 2.1 договора срок подключения (технологического присоединения) объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения в течение 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, то есть ****год.

Мероприятия, необходимые для создания технической возможности подключения (технологического присоединения) и осуществления фактического присоединения к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения жилого дома истца, предусмотренные Договором, в установленные договором сроки предприятием не исполнены.

ФИО2 обратилась с заявлением в МУП «Водоканал» г. Иркутска о даче письменного ответа о сроках технологического присоединения по Договору №ТП-14-01546 от ****год.

МУП «Водоканал» г. Иркутска ****год направило письмо (исх. №№) в адрес ФИО2 о том, что срыв срока строительства произошел по объективным причинам, связанным с несоизмеримыми затратами на строительство водопровода относительно стоимости подключения и большим объемом заявок от населения на подключение к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения, проживающих в частном секторе. В своем ответе МУП «Водоканал» г. Иркутска указало, что подключение объекта расположенного по адресу: г. Иркутск, пер. 

<

адрес>, будет осуществлено в срок до ****год согласно Постановлению мэра города Иркутска от ****год №.

Между тем, до настоящего времени МУП «Водоканал» г. Иркутска условия Договора № № от ****год не выполнены. Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения объекта (индивидуальный жилой дом), расположенного по адресу: г. Иркутск, пер. 

<

адрес> нарушение условий заключенного Договора не осуществлено.

По информации МУП «Водоканал» г. Иркутска от ****год, исх. № № направленной в прокуратуру района, подключение не произведено в связи с отсутствием у предприятия информации об исполнении Заказчиком обязательств, предусмотренных п.п. 5.1.1, 5.1.2 – 5.1.5 Договора.

Согласно п. 3.1. Договора для подключения (технологического присоединения) объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения заказчик обязан выполнить Условия подключения.

В соответствии с п. 5.1.1. Договора заказчик обязан выполнить такие мероприятия по подключению объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения как:

а) в соответствии с Условиями подключения разработать проектную документацию на строительство сетей водоснабжения и/или водоотведения от точки/точек подключения до объекта и обеспечить ее утверждение в установленном законом порядке;

б) осуществить строительство с предъявлением скрытых работ представителям исполнителя и подписанием соответствующих актов сетей водоснабжения и/или водоотведения до точки/точек подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения - Приложением N 1 к договору.

Кроме этого, обязанности заказчика, установленные п. п. 5.1.2 - 5.1.6 Договора предусматривают:

- обязанность предъявить к осмотру в открытой траншее проложенные сети водоснабжения и водоотведения для составления соответствующих актов приемки скрытых работ на объекте, заранее уведомив исполнителя в установленный договором срок;

- обязанность приобрести и обустроить в точках подключения узлы (приборы) учета ресурсов и в установленный срок предъявить к осмотру и приемке в эксплуатацию приборы (узлы) учета ресурсов, для установления пломб на указанных приборах (узлах) учета ресурсов, а также кранах и задвижках на их обводах и осуществить сдачу в эксплуатацию узла учета;

- обязанность по предоставлению исполнителю возможности проверить готовность внутриплощадочных и/или внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) и приему ресурсов;

- обязанность произвести промывку и дезинфекцию водопроводных сетей и сооружений перед осуществлением работ по присоединению до получения результатов анализа качества воды, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям;

- обязанность вносить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения в сроки, установленные договором.

Таким образом, из условий Договора следует, что для фактического подключения объекта (индивидуального жилого дома Заказчика) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения стороны должны выполнить определенные подготовительные мероприятия, как со стороны Исполнителя, так и со стороны Заказчика.

Пункты 2.1 и 4.1.1 договора в своей взаимосвязи указывают на то, что общий срок исполнения предприятием принятых на себя всех обязательств по договору составляет не более18 месяцев с даты заключения Договора и истек03.05.2016. 

При этом пунктом 32 приложения N 1 к Договору установлен срок для выполнения предприятием первой части обязательств - проектирование и строительство сетей водоснабжения и водоотведения до границ земельного участка истца - 2014 год, а выполнение всех обязательств по договору до 03.05.2016. Срок исполнения обязательств Заказчиком установлен в течение трехлетнего срока действия условий подключения к централизованным системам водоснабжения (приложение N 3 к договору) во взаимосвязи с ч. II (Мероприятия заказчика) п. 1 приложения N 1 к Договору.

При этом обязанность Исполнителя по выполнению мероприятий по проектированию и строительству сетей водоснабжения и/или водоотведения до границ земельного участка истца не зависит от выполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных пп. 5.1.1 - 5.1.5 Договора. 

Тогда как, неисполнение Заказчиком указанных обязанностей (п. п. 5.1.1 - 5.1.5 договора) является основанием для приостановления исполнителем последующих действий по фактическому подключению (технологическому присоединению) объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения (п. 4.2.2 договора), учитывая также то, что Заказчик и не имеет возможности исполнить возложенные на него договором обязательства в связи с отсутствием точки подключения, что в свою очередь возможно только после прокладки исполнителем централизованной сети водоснабжения.

ФИО2 обратилась в прокуратуру района с заявлением о защите ее прав, указав, что она является пенсионером, ветераном труда, в силу преклонного возраста, состояния здоровья не может самостоятельно защитить нарушенные права, просила прокуратуру района принять меры прокурорского реагирования, в том числе защитить ее права в судебном порядке. Прокурор, установив факт нарушения прав ФИО2, вправе обратиться в ее интересах в судебные органы путем предъявления искового заявления.

Согласно Договору, место исполнения предприятием обязательств по Договору является 

<

адрес>, г. Иркутска. 

На основании изложенного с учетом уточнения исковых требований прокурор просил обязать МУП «Водоканал» г. Иркутска исполнить обязательства по договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения № № от ****год, а именно: выполнить мероприятия по созданию и подготовке централизованных систем холодного водоснабжения до границ земельного участка ФИО2, площадью 1293,00 кв. м, расположенного по адресу: 664024, г. Иркутск, пер. 

<

адрес>, в течение месяца с момента вступления в законною силу решения суда.

В судебном заседании помощник прокурора Ленинского района г. Иркутска ФИО7 исковые требования с учетом уточнений поддержала в полном объеме, настаивала на их удовлетворении.

Представитель ответчика МУП «Водоканал» г. Иркутска ФИО6 в судебном заседании исковые требования не признал, по основаниям изложенным в отзыве на искового заявление. 

Заслушав помощника прокурора Ленинского района г. Иркутска, представителя ответчика, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему. 

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (в ред. от 29.12.2014г.) подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее также - подключение (технологическое присоединение) осуществляется на основании заявления в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Судом установлено, что на основании договора дарения земельного участка от ****год ФИО8 принадлежит земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под эксплуатацию существующего жилого дома со служебно-хозяйственными строениями, общая площадь 1293 кв.м., адрес объекта: г. Иркутск, пер. 

<

адрес>, кадастровый номер №, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от№ № от ****год года. 

На основании кадастрового паспорта от ****год, договора дарения земельного участка от ****год ФИО2 принадлежит на праве собственности жилой дом, назначение: жилое, 2 – этажный, общая площадь 185,7 кв.м., инв. №, лит. Б, адрес объекта г. Иркутск, пер. 

<

адрес>, кадастровый номер №, о чем представлено свидетельство о государственной регистрации права от 9****год. 

Как следует из материалов дела, что между МУП «Водоканал» г. Иркутска и ФИО2 ****год заключен договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения № № объекта по адресу: г. Иркутск, пер. 

<

адрес>. 

В соответствии с п. 1.1 Договора Исполнитель принял на себя обязательства выполнить действия по подготовке централизованных систем водоснабжения и/или водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта «Индивидуальный жилой дом (высотой не более 2-х этажей)» (именуемый в соответствии с договором «Объект»), принадлежащий Заказчику на праве собственности на основании свидетельства о государственной регистрации права № 

<

адрес> от ****год, на земельном, накотором планируется эксплуатация подключаемого объекта, площадью 1 293,00 кв. м, расположенного по адресу: 664024, 

<

...> 

<

адрес>, и подключить его к эксплуатируемым Исполнителем централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения, а Заказчик обязуется выполнить действия по подготовке Объекта к подключению (технологическому присоединению) к эксплуатируемым исполнителем централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения и внести плату за подключение (технологическое присоединение) в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

В соответствии с пунктом 4.1.1 Договора Исполнитель принял на себя обязательства выполнить мероприятия до границ земельного участка Заказчика, на котором располагается объект капитального строительства, мероприятия (в том числе технические) по увеличению пропускной способности и/или увеличению мощности централизованной системы водоснабжения и/или водоотведения и мероприятия по фактическому присоединению объекта к централизованной системе водоснабжения и /или водоотведения, включенные в Инвестиционную программу «Развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Иркутска на2011-2015 годы», утвержденную ФИО3 ****год№, в соответствии с Перечнем мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения – Приложением№ к Договору.

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения и/или водоотведения по Договору составляет 

<

...> рублей (п. 6.1 Договора).

По заключенному Договору Заказчиком в соответствии с абзацами 1-3 п. 6.3 Договора произведена оплата услуг на сумму 

<

...> рубля, что подтверждается квитанцией № от ****год.

Согласно пункту 2.1 договора срок подключения (технологического присоединения) объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения в течение 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, то есть ****год.

Мероприятия, необходимые для создания технической возможности подключения (технологического присоединения) и осуществления фактического присоединения к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения жилого дома истца, предусмотренные Договором, в установленные договором сроки предприятием не исполнены.

ФИО2 обратилась с заявлением в МУП «Водоканал» г. Иркутска о даче письменного ответа о сроках технологического присоединения по Договору №№ от ****год.

МУП «Водоканал» г. Иркутска ****год направило письмо (исх. №№) в адрес ФИО2 о том, что срыв срока строительства произошел по объективным причинам, связанным с несоизмеримыми затратами на строительство водопровода относительно стоимости подключения и большим объемом заявок от населения на подключение к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения, проживающих в частном секторе. В своем ответе МУП «Водоканал» г. Иркутска указало, что подключение объекта расположенного по адресу: г. Иркутск, пер. 

<

адрес>, будет осуществлено в срок до ****год согласно Постановлению мэра города Иркутска от ****год №.

Между тем, до настоящего времени МУП «Водоканал» г. Иркутска условия Договора № № от ****год не выполнены. Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения объекта (индивидуальный жилой дом), расположенного по адресу: г. Иркутск, пер. 

<

адрес> нарушение условий заключенного Договора не осуществлено.

По информации МУП «Водоканал» г. Иркутска от ****год, исх. № №, направленной в прокуратуру района, подключение не произведено в связи с отсутствием у предприятия информации об исполнении Заказчиком обязательств, предусмотренных п.п. 5.1.1, 5.1.2 – 5.1.5 Договора.

Согласно п. 3.1. Договора для подключения (технологического присоединения) объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения заказчик обязан выполнить Условия подключения.

В соответствии с п. 5.1.1. Договора заказчик обязан выполнить такие мероприятия по подключению объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения как:

а) в соответствии с Условиями подключения разработать проектную документацию на строительство сетей водоснабжения и/или водоотведения от точки/точек подключения до объекта и обеспечить ее утверждение в установленном законом порядке;

б) осуществить строительство с предъявлением скрытых работ представителям исполнителя и подписанием соответствующих актов сетей водоснабжения и/или водоотведения до точки/точек подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения - Приложением N 1 к договору.

Кроме этого, обязанности заказчика, установленные п. п. 5.1.2 - 5.1.6 Договора предусматривают:

- обязанность предъявить к осмотру в открытой траншее проложенные сети водоснабжения и водоотведения для составления соответствующих актов приемки скрытых работ на объекте, заранее уведомив исполнителя в установленный договором срок;

- обязанность приобрести и обустроить в точках подключения узлы (приборы) учета ресурсов и в установленный срок предъявить к осмотру и приемке в эксплуатацию приборы (узлы) учета ресурсов, для установления пломб на указанных приборах (узлах) учета ресурсов, а также кранах и задвижках на их обводах и осуществить сдачу в эксплуатацию узла учета;

- обязанность по предоставлению исполнителю возможности проверить готовность внутриплощадочных и/или внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) и приему ресурсов;

- обязанность произвести промывку и дезинфекцию водопроводных сетей и сооружений перед осуществлением работ по присоединению до получения результатов анализа качества воды, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям;

- обязанность вносить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения в сроки, установленные договором.

Таким образом, из условий Договора следует, что для фактического подключения объекта (индивидуального жилого дома Заказчика) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения стороны должны выполнить определенные подготовительные мероприятия, как со стороны Исполнителя, так и со стороны Заказчика.

Пункты 2.1 и 4.1.1 договора в своей взаимосвязи указывают на то, что общий срок исполнения предприятием принятых на себя всех обязательств по договору составляет не более18 месяцев с даты заключения Договора и истек03.05.2016. 

При этом пунктом 32 приложения N 1 к Договору установлен срок для выполнения предприятием первой части обязательств - проектирование и строительство сетей водоснабжения и водоотведения до границ земельного участка истца - 2014 год, а выполнение всех обязательств по договору до 03.05.2016. Срок исполнения обязательств Заказчиком установлен в течение трехлетнего срока действия условий подключения к централизованным системам водоснабжения (приложение N 3 к договору) во взаимосвязи с ч. II (Мероприятия заказчика) п. 1 приложения N 1 к Договору.

При этом обязанность Исполнителя по выполнению мероприятий по проектированию и строительству сетей водоснабжения и/или водоотведения до границ земельного участка истца не зависит от выполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных пп. 5.1.1 - 5.1.5 Договора. 

Тогда как, неисполнение Заказчиком указанных обязанностей (п. п. 5.1.1 - 5.1.5 договора) является основанием для приостановления исполнителем последующих действий по фактическому подключению (технологическому присоединению) объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения (п. 4.2.2 договора), учитывая также то, что Заказчик и не имеет возможности исполнить возложенные на него договором обязательства в связи с отсутствием точки подключения, что в свою очередь возможно только после прокладки исполнителем централизованной сети водоснабжения.

Одностороннее изменение Исполнителем срока исполнения обязательств по договору о подключении (технологическим присоединении) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения недопустимо, поскольку в соответствии со ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны только по соглашению сторон, которое сторонами подписано не было. Договором не предусмотрена возможность в одностороннем порядке изменения срока выполнения Исполнителем обязательств по договору.

Таким образом, МУП «Водоканал» г. Иркутска не исполнило договорные обязательства в установленный срок.

В соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее по тексту – Федеральный закон № 416-ФЗ) подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется на основании заявления в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных данным Федеральным законом и Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (далее по тексту – Правила № 644).

В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона № 416-ФЗ лица, обратившиеся в организацию, осуществляющую холодное водоснабжение и (или) водоотведение, с заявлением о заключении договора подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе застройщики, планирующие подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, заключают договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения и вносят плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке, установленном данным Федеральным законом.

В части 4 статьи 18 Федерального закона №416-ФЗ установлено, что при наличии технической возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения и при наличии свободной мощности, необходимой для осуществления холодного водоснабжения и (или) водоотведения, организаций, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, не вправе отказать заявителю в заключении договора о подключении (технологическом присоединении).

Отношения между организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, органами местного самоуправления и правообладателями земельных участков, возникающие в процессе определения и предоставления технических условий подключения строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, включая порядок направления запроса, порядок определения и предоставления технических условий, а также критерии определения возможности подключения, регулируются Правилами определения и предоставления технических условий, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 (далее по тексту – Правила №83).

Таким образом, договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения не может быть заключен при отсутствии технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения.

МУП «Водоканал» г. Иркутска заключило Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения №№ от ****год, следовательно Исполнитель имел возможность подключения (технологического присоединения) объекта ФИО2 к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения. 

Отношения между организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и заявителями, абонентами в сфере холодного водоснабжения и водоотведения по предоставлению холодной (питьевой и (или) технической) воды из централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения и по отводу сточных вод в централизованную систему водоотведения регулируются Правилами № 644.

Согласно п. 86 Правил № 644 подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении" и данными Правилами, на основании договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, составленного в соответствии с типовым договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) типовым договором о подключении к централизованной системе водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации (далее - договор о подключении). Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения объектов, не относящихся к объектам капитального строительства, осуществляется с согласия организации водопроводно- канализационного хозяйства или по согласованию с органами местного самоуправления в порядке, предусмотренном данными Правилами для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства.

Согласно п. 106 Правил № 644 подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения при наличии на день заключения договора о подключении технической возможности подключения (технологического присоединения) осуществляется в срок, который не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя.

В соответствии со ст. 309, 310 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями Договора и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий действующим законодательством не допускаются.

В соответствии с п. 1ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

Согласно п. 1 ст. 27 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее по тексту – Закон РФ № 2300-1) исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Между тем, МУП «Водоканал» г. Иркутска в нарушение требований п. 106 Правил № 644, ст.ст. 309, 310, 314, 450 ГК РФ, п. 1 ст. 27 Закона РФ № 2300-1 до настоящего времени не исполнило принятые на себя по заключенному Договору обязательства по подготовке централизованных систем водоснабжения и/или водоотведения к подключению (технологическому присоединению) индивидуального жилого дома ФИО2

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Прокурора Ленинского района г. Иркутска, действующего в интересах ФИО2 удовлетворить. 

Обязать МУП «Водоканал» г. Иркутска исполнить обязательства по договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения № № от ****год, а именно: выполнить мероприятия по созданию и подготовке централизованных систем холодного водоснабжения до границ земельного участка ФИО2, площадью 1293,00 кв. м, расположенного по адресу: 664024, г. Иркутск, пер. 

<

адрес>, в течение месяца с момента вступления в законною силу решения суда.

Решение может быть обжаловано в Иркутский областной суд через Ленинский районный суд г. Иркутска путем подачи апелляционной жалобы в течение месяца с момента его вынесения в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено ****год 

Судья В.А. Долбня