Дело № 2-1274/2019

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

06 сентября 2019 года г. Глазов УР

Глазовский районный суд Удмуртской Республики в составе

председательствующего судьи Виноградовой И.В. 

при секретаре Варанкиной О.А., 

с участием представителя истца ФИО1, действующей на основании доверенности от 13.06.2019,

ответчика ФИО2, его представителя ФИО3, действующей на основании устного ходатайства ответчика,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Акционерного общества «Газпром газораспределение Ижевск» в лице филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Глазове к ФИО2 о взыскании задолженности по договору,

установил:

Акционерного общества «Газпром газораспределение Ижевск» в лице филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Глазове обратилось в суд с иском к ФИО2 о взыскании задолженности по договору, мотивировав требование следующим. Между ОАО «Газпром газораспределение Ижевск» (исполнитель) и ФИО2 (заявитель) подписан договор о подключении объекта капитального строительства к сетям газораспределения № 07-1164-25/2015 от 15 апреля 2015 г. в соответствии с которым, Заявитель обязан выполнить ряд мероприятий в соответствии с техническими условиями в пределах границ своего земельного участка, а также обязуется оплатить услуги Исполнителя по подключению (технологическому присоединению). Пунктом 4.2 договора от 15.04.2015 года (в редакции дополнительного соглашения от 12.03.2018 года) стороны предварительно определили день подключения - 13.09.2018 года и приняли на себя обязанность завершить мероприятия по подключению к указанной дате при условии заблаговременного подписания акта о готовности согласно п. 2.3.2 договора. Права и обязанности сторон по договору, перечень мероприятий, в том числе технических, по подключению объекта к сети газораспределения и обязательства сторон по их выполнению определены в разделе 2 договора. В соответствии с п. 2.1.1 договора в срок до 13.08.2018 года заявитель обязан выполнить работы по подготовке сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению, включая комплекс проектных и строительно-монтажных работ по созданию сети газопотребления в пределах границ, принадлежащего ему земельного участка. В соответствии с п. 2.3.2 вышеуказанного договора исполнитель обязан не позднее 5 дней со дня получения уведомления от заявителя проверить выполнение последним технических условий о присоединении и мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка заявителя с составлением и подписанием обеими сторонами акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению). Уведомление о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к приему ресурсов до 13.08.2018 года от Заявителя Исполнителю не поступило. Уведомление об окончании срока действия договора о подключении исх.№07-43(15)/539 от 23.08.2018 г. вручено Заявителю.

Согласно п. 2.1.4. Договора Заявитель обязан внести плату за подключение (технологическое присоединение) в размере и сроки, установленные договором. Размер платы и порядок ее внесения установлен разделом 3 Договора (в редакции дополнительного соглашения от 13.05.2016 г.): Размер платы на технологическое присоединение по договору рассчитывается исходя из стандартизированных тарифных ставок, утвержденных органом исполнительной власти УР (Постановление Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики от 17 декабря 2014 года №28/7 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределение Ижевск»), и составляет 1 735 517,44 рублей (Один миллион семьсот тридцать пять тысяч пятьсот семнадцать рублей сорок четыре копейки), в т.ч. НДС 18%. Внесение платы за подключение (технологическое присоединение) Заявителем по договору осуществляется в следующем порядке:

а) 25 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 15 дней со дня заключения договора о подключении в срок до 30 мая 2015 г.;

б) 25 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 90 дней со дня заключения договора о подключении, в срок до 13 августа 2015 г., но не позже дня фактического подключения (технологического присоединения);

в) 35 процентов платы за технологическое присоединение вносится в срок до 30 декабря 2016 г., но не позже дня фактического подключения (технологического присоединения);

г) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 15 дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении), акта разграничения имущественной принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон в срок до 28 сентября 2018 г.

Оплата по договору произведена Ответчиком 12.10.2015 г. на сумму 867 758 руб. 72 коп. На сегодняшний день имеется просроченная сумма задолженности в размере 867 758 (восемьсот шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят восемь) руб. 72 коп.

В соответствии с п.95 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. №1314) (в ред. от 09.02.2018 г.) уведомление о внесении 100 процентов платы по договору о подключении исх.№07- 43(15)7693 от 05.09.2018 г. направлено Заявителю почтой. Возвращено с почтового отделения в связи с истечением срока хранения. В соответствии с п.5.2 договора при нарушении сроков исполнения обязательств по договору любой из сторон, виновная сторона обязана уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за технологическое присоединение по договору о подключении за каждый день просрочки в исполнении обязательства, согласно следующего расчета:

Истец просит Взыскать с Ответчика в свою пользу сумму платы за подключение в размере 867 758 (восемьсот шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят восемь) руб. 72 коп.; неустойку за период с 31.12.2016 г. по 24.05.2019 г. в размере 685 446 (шестьсот восемьдесят пять тысяч четыреста сорок шесть) руб. 51 коп., с последующим начислением и взысканием по день фактической уплаты долга; взыскать с Ответчика расходы по оплате государственной пошлины.

Представитель истца ФИО1 в судебном заседании иск поддержала по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

В судебном заседании ответчик ФИО2 исковые требования признал в части основного долга в сумме 867 758 (восемьсот шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят восемь) руб. 72 коп. Суду пояснил, что действительно был заключен договор и у ответчика имеется денежное обязательство перед истцом. Истец не согласен с размером неустойки, считает ее завышенной, просит суд уменьшить размер неустойки.

Представитель ответчика ФИО3 в судебном заседании с иском в части требования платы за подключение в размере 867 758 (восемьсот шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят восемь) руб. 72 коп. согласилась. Просила уменьшить размер неустойки.

Суд, выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав материалы гражданского дела, пришел к следующим выводам.

Истец АО «Газпром газораспределение Ижевск» является юридическим лицом, зарегистрирован в ЕГРЮЛ за ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>. Общество имеет филиал «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Глазове, о чем внесена запись в Едины й государственный реестр юридических лиц. 

Согласно ч.2 ст.1 ГК РФ граждане и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своём интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

В соответствии со ст.420 ГК РФ договором признаётся соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

В силу ст.421 ГК РФ стороны свободны в заключение договора и его условия определяют по своему усмотрению. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора. 

Порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капстроительства регламентирован Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 (далее Правила №1314).

В пункте 59 Правил № 1314 указано, что подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении. По договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению) (п. 60). Для заключения договора о подключении заявитель направляет заявку о подключении (технологическом присоединении) в газораспределительную организацию, которая ранее выдала технические условия (исполнителю) (п. 63).

Пункт 83 Правил № 1314 содержит перечень существенных условий, включаемых в договор о подключении, в частности, подпункт «а» - перечень мероприятий, в том числе технических по подключению, выполняемых заявителем и исполнителем, а также обязательства сторон по выполнению этих мероприятий.

Пунктами 88, 89 вышеуказанных Правил предусмотрена обязанность сторон по исполнению мероприятий технологического присоединения, заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ своего участка, газораспределительная организация исполняет указанные обязательства до границ участка заявителя.

В соответствии с п.п. «а» п. 100 Правил заявитель обязан выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению.

В соответствии с п.95 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. №1314) (в ред. от 09.02.2018 г.) в случае нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) исполнитель, в полном объеме выполнивший мероприятия согласно подпункту "а" пункта 98 настоящих Правил, вправе требовать от заявителя исполнения обязательства по внесению платы по договору о подключении и по истечении 10 рабочих дней со дня нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) направить в адрес заявителя уведомление с требованием внести 100 процентов платы за технологическое присоединение, а заявитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения такого уведомления исполнить требование исполнителя. Указанная обязанность исполняется заявителем без внесения изменений в договор о подключении и вне зависимости от последующего выполнения иных мероприятий, предусмотренных договором о подключении.

Так судом установлено, что между Акционерным обществом «Газпром газораспределение Ижевск» в лице филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Глазове (исполнитель) и ФИО2 (заявитель) Заключен договор о подключении объекта капитального строительства к сетям газораспределения № 07-1164-25/2015 от 15.04.2015. 

По условиям договора исполнитель на основании заявки заявителя обязуется осуществить подключение строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства, а именно 

<

адрес> к сети газораспределения, принадлежащей администрации или исполнителю с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги исполнителя по подключению (технологическому присоединению) (п. 1.1).

Заявитель обязан в срок 12.02.2018 осуществить мероприятия по подключению в пределах границ земельного участка (п. 2.1.1).

Исполнитель обязан осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, а также осуществить действия по подготовке сети газораспределения к подключению объекта капитального строительства Заявителя и пуску газа не позднее установленного договором дня подключения (п. 2.3.1).

Размер платы на технологическое присоединение по договору рассчитывается исходя из стандартизированных тарифных ставок, утвержденных органом исполнительной власти УР (Постановление Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики от 17 декабря 2014 года №28/7 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределение Ижевск»), и составляет 1 735 517,44 рублей (Один миллион семьсот тридцать пять тысяч пятьсот семнадцать рублей сорок четыре копейки), в т.ч. НДС 18%. Внесение платы за подключение (технологическое присоединение) Заявителем по договору осуществляется в следующем порядке:

а) 25 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 15 дней со дня заключения договора о подключении в срок до 30 мая 2015 г.;

б) 25 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 90 дней со дня заключения договора о подключении, в срок до 13 августа 2015 г., но не позже дня фактического подключения (технологического присоединения);

в) 35 процентов платы за технологическое присоединение вносится в срок до 30 декабря 2016 г., но не позже дня фактического подключения (технологического присоединения);

г) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 15 дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении), акта разграничения имущественной принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон в срок до 28 сентября 2018 г. (П.3.1.)

13.05.2016 сторонами заключено дополнительное соглашение к договору, по условиям которого 35 процентов платы за технологическое присоединение вносится в срок до 30 декабря 2016, но не позднее дня фактического подключения (технологического присоединения).

12.03.2018 сторонами заключено дополнительное соглашение к договору, по условиям которого пункт 2.1.1 договора изменен в части срока выполнения обязанностей заказчика, а именно установлен срок до 13.08.2018. 

10.09.2018 приемочной комиссией в составе директора филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Глазове ФИО6, начальника сервисного центра ФИО7, начальника проектной группы ФИО8, главного инженера ФИО9 принято решение о том, что строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями СП 62.13330-2011* Актуализированная версия., техническим регламентом «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» утвержденным Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870.

13.09.2018 истцом составлен акт о неготовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению). 

В этот же день 13.09.2018 комиссией в составе директора филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Глазове ФИО6, начальника ПТО ФИО10, начальника отдела по работе с клиентами ФИО7 составлен акт ввода в техническую эксплуатацию законченного строительством газопровода-ввода. В соответствии с актом «газопровод-ввод к объекту 

<

адрес> жилых инд. дома от места присоединения (врезки) к газопроводу диаметром 114х4 мм. по адресу 

<

адрес> на границе земельного участка по адресу: 

<

адрес> выполнен в соответствии с проектом. Строительство (создание объекта капитальных вложений осуществлялось по Правилам подключения (технологического присоединения. С момента подписания настоящего акта газопровод-ввод к объекту 

<

адрес> жилых инд. дома по адресу 

<

адрес> считать принятым в техническую эксплуатацию». 

По состоянию на 13.08.218 ответчиком не выполнены условия № 07-1164-25/2015 от 15.04.2015, а именно обязанности, предусмотренные пунктом 2.1.1 договора. Данное обстоятельство ответчиком в судебном заседании не оспорено, доказательств обратного не представлено.

02.10.2018 года истцом в адрес ответчика направлено уведомление о внесении 100% платы по договору о подключении. Уведомление направлено ответчику по адресу, который указан им в договоре № 07-1164-25/2015 от 15.04.2015. Данное уведомление направлено истцом в порядке п.95 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. №1314) (в ред. от 09.02.2018 г.).

Суд находит подтвержденными материалами дела факт выполнения своих обязательств истцом по договору № 07-1164-25/2015 от 15.04.2015. Тогда как ответчиком каких-либо доказательств исполнения своих обязательств не представлено. В судебном заседании истец согласился с требованиями истца о взыскании платы за подключение, факт выполнения истцом обязательств и неисполнения обязательств ответчиком подтвердил.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Учитывая цену договора № 07-1164-25/2015 от 15.04.2015 в размере 1 735 517,44 руб., а также частичное выполнение истцом обязательства по оплате платы за технологическое присоединение в сумме 867 758,72 руб., суд находит подлежащими удовлетворению требования истца о взыскании с ответчика платы за подключение в сумме 867 758,72 рубля. 

В части требований о взыскании с ответчика неустойки, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

Согласно ст. 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.

В соответствии с п.5.2 договора № 07-1164-25/2015 от 15.04.2015 при нарушении сроков исполнения обязательств по договору любой из сторон, виновная сторона обязана уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за технологическое присоединение по договору о подключении за каждый день просрочки в исполнении обязательства.

Таким образом, сторонами, в установленной законом форме, достигнуто соглашение о неустойке. 

Истцом произведен расчет неустойки, которая по состоянию на 24.04.2019 составляет 685 446,51 рубль. Судом принимается расчет истца как произведенный верно, ответчик такой порядок расчета неустойки не оспорен, иной расчет не представлен. 

Ответчик считает размер неустойки завышенным и просит его уменьшить на основании статьи 333 Гражданского кодекса РФ.

Согласно со ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

В пункте 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).

Конституционный Суд РФ в пункте 2 Определения № 263-О от 21.12.2000 г. указал, что предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть, по существу, - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции РФ, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Именно поэтому в части первой статьи 333 ГК РФ речь идет не о праве суда, а, по существу, о его обязанности установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

Оценивая условия договора № 07-1164-25/2015 от 15.04.2015, суд приходит к выводу о том, что требуемая истцом договорная неустойка не отвечает признаку соразмерности последствиям нарушения обязательства, о чем свидетельствует ставка, по которой начислена неустойка как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за технологическое присоединение по договору о подключении за каждый день просрочки (то есть 41,58 % годовых), что существенным образом превышает ключевую ставку Банка России, действовавшую в период нарушения условий договора (например, по состоянию на 17.09.2018 г. ключевая ставка составляла 7,50% годовых). Кроме того, следует учитывать фактические обстоятельства дела, длительность неисполнения ответчиком денежного обязательства; размер процентов за пользование кредитом; соотношение просроченной суммы основного долга, процентов и неустойки.

Учитывая изложенное, исходя из компенсационного характера неустойки, руководствуясь ст. 333 ГК РФ, суд снижает размер неустойки в 2 раза, до 0,057% в день (20,79% годовых). Следовательно, неустойка за несвоевременное исполнение обязательства составит 338 272,30 руб.

По смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Законом или договором может быть установлен более короткий срок для начисления неустойки, либо ее сумма может быть 

ограничена (пункт 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств).

Поскольку договором № 07-1164-25/2015 от 15.04.2015 не предусмотрен более короткий срок для начисления процентов, исковые требования о взыскании с ответчика неустойки начиная с 25.05.2019 по день фактической оплаты долга, являются законными и подлежат удовлетворению.

В соответствии с ч. 1 ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, пропорциональные размеру удовлетворенных судом требований.

Однако согласно п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 января 2016 года N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" положения процессуального законодательства о пропорциональном возмещении (распределении) судебных издержек (ст. ст. 98, 102, 103 ГПК РФ, статья 111 КАС РФ, статья 110 АПК РФ) не подлежат применению при разрешении требования о взыскании неустойки, которая уменьшается судом в связи с несоразмерностью последствиям нарушения обязательства, получением кредитором необоснованной выгоды (ст. 333 ГК РФ).

При подаче искового заявления истцом уплачена государственная пошлина в размере 15 966 рублей 00 копеек, что подтверждается платежным поручением N 610 от 11.06.2019.

Таким образом, с ответчика в пользу Акционерного общества «Газпром газораспределение Ижевск» подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в размере 15 966 рублей 00 копеек.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Исковое заявление Акционерного общества «Газпром газораспределение Ижевск» в лице филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Глазове о взыскании задолженности удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО2 в пользу Акционерного общества «Газпром газораспределение Ижевск» плату за подключение в размере 867 758,72 руб., неустойку за период с 31.12.2016 по 24.05.2019 в размере 338 272,3 руб., с последующим начислением неустойки на сумму долга в размере 867 758,72 руб. исходя из ставки 20,79% годовых начиная с 25.05.2019 по день фактической оплаты долга.

Взыскать с ФИО2 в пользу Акционерного общества «Газпром газораспределение Ижевск» расходы по оплате государственной пошлины в сумме 15 966,00 руб.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Удмуртской Республики в течение месяца, со дня составления решения в окончательной форме, путем подачи жалобы через Глазовский районный суд Удмуртской Республики.

Мотивированное решение изготовлено 11.09.2019.

Судья И.В.Виноградова