Дело № 2-8/2024

УИД76RS0007-01-2023-000380-98

Мотивированное 

решение

 изготовлено 01.02.2024 года

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Пошехонье, Ярославской обл., 30 января 2024 года

Пошехонский районный суд Ярославской области в составе:

председательствующего судьи Шустровой О.В.

при секретаре Мелиховой Д.А.,

Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ОАО «Рыбинскгазсервис» к ФИО1 о взыскании убытков по договору, 

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился с указанным иском к ответчику, мотивируя свои требования тем, что ответчик в добровольном порядке не возмещает убытки, в связи с чем, за защитой своих нарушенных прав он обратился в суд. 

В исковом заявлении указано, что между ОАО «Рыбинскгазсервис» (Истец, Исполнитель), ФИО1 (Заявитель, Ответчик) и ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) заключен договор № № от ДД.ММ.ГГГГ о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, к сети газораспределения.

В соответствии с договором Исполнитель обязуется осуществить подключение ( технологическое присоединение) объекта капитального строительства - теплогенераторной в здании склада, к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, или к технологически связанными с сетями исполнителя сетям газораспределения и газопотребления основного абонента с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязуется обеспечить готовность сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес> к сети газораспределения и оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению), а единый оператор газификации или региональный оператор газификации - обеспечить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Права и обязанности сторон договора о подключении регулируются Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 (далее-Правила № 1547), а также иными федеральными и региональными нормативными актами по вопросам технологического присоединения и ценообразования.

В соответствии с пунктом 3 Правил № 1547 подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке:

- направление Заявителем на имя единого оператора газификации или регионального оператора газификации заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме, согласно приложению №1 (заявка о подключении);

- заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства газораспределения по типовой форме согласно приложению №2 (договор о подключении) с приложением технических условий, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении;

- выполнение Заявителем и Исполнителем условий договора о подключении;

- составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению по типовой форме согласно приложению №3 (акт о готовности);

- осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по типовой форме согласно приложению№4 (акт о подключении).

Согласно п. 61 Правил N 1547 и п.6 договора мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются Заявителем, а мероприятия по подключению до границы земельного участка осуществляются Исполнителем.

02.05.2022 между ОАО «Рыбинскгазсервис» и ФИО1 было заключено дополнительное соглашение договору. Срок выполнения мероприятий по подключению объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску газа был перенесен на №.

В нарушение п. 6 договора, обязанности по обеспечению создания сети газопотребления на принадлежащем Заявителю земельном участке от точки подключения до газоиспользующего оборудования, со стороны Ответчика не исполнены.

16.06.2022 года ФИО1 была направлена претензия исх.№ о необходимости в срок до 17.07.2023 подписания соглашения о расторжении договора и выплате фактических убытков в размере 358 449 руб. 51 коп. Претензия была оставлена без ответа, убытки не оплачены. 

Невыполнение обязательств по договору со стороны ФИО1 повлекло причинение истцу ущерба в виде фактически произведенных расходов на выполнение мероприятий по строительству участка сети газораспределения до границы земельного участка, принадлежащего Истцу и невозможность компенсировать их с помощью механизмов, предусмотренных законодательством.

Невыполнение ФИО1 обязательств по договору и отсутствие подписанного сторонами акта о подключении лишает истца возможности компенсировать произведенные им расходы путем принятия регулятором данных затрат к учету и включения их в спецнадбавку к тарифу на транспортировку газа на последующий период.

Расходы на выполнение мероприятий по подключению объекта капитального строительства, произведенные истцом в рамках исполнения договора от ДД.ММ.ГГГГ № №, значительно превышают установленную плату за подключение.

В соответствии с расчетом затраты Общества на выполнение обязательств по договору с Ответчиком составили 393 056 рублей 97 копеек. Ответчиком оплачено по договору (плата за подключение) - 35 307 рублей, 10 копеек.

Размер фактических расходов (убытков) составил 358 449 (Триста пятьдесят восемь тысяч четыреста сорок девять) рублей 51 копейка.

В соответствии с п. 52 Правил № 1547 и п. 17 договора, в случае нарушения Заявителем и Исполнителем установленных настоящим договором сроков выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению), нарушившая сторона обязуется по требованию другой стороны уплатить неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора, и платы, определенной в соответствии с разделом III договора, за каждый день просрочки.

Согласно расчету, по состоянию на 16.06.2023 задолженность Ответчика перед ОАО «Рыбинскгазсервис» по уплате неустойки по Договору составила 8 907 рублей 28 копеек.

В связи с чем, просит взыскать с ответчика 358 449, 51 рублей - убытки, неустойку в сумме 8 907, 28 рублей, судебные расходы. 

В судебном заседании представитель истца по доверенности ФИО2 исковые требования поддержала в полном объеме, выразила согласие на вынесение по делу заочного решения.

Ответчик в суд не явился, представил ходатайство об отложении дела слушанием, в связи с неполучением искового заявления и приложенных к нему документов. Рассмотрев заявленное ходатайство, суд находит его не подлежащим удовлетворению, поскольку в материалах дела имеется почтовое уведомление от 22.08.2023г. о получении ФИО1 копии искового заявления с приложением документов. Кроме того, указанные материалы были повторно направлены судом на адрес электронной почты ответчика по ее ходатайству.

Третье лицо ООО «Газпром газификация» своего представителя в суд не направило, о месте и времени рассмотрения дела извещено. 

Суд определил рассмотреть дело в порядке заочного производства, с чем истец согласился.

Заслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему выводу. 

Спорные отношения сторон регулируются нормами гражданского законодательства.

Судом установлено, что между ОАО «Рыбинскгазсервис», ФИО1 и ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор № № о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, к сети газораспределения.

Дополнительным соглашением 

<

адрес>. срок выполнения мероприятий по подключению объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску газа был согласован до ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с условиями договора ОАО «Рыбинскгазсервис» обязалось осуществить подключение ( технологическое присоединение) объекта капитального строительства - теплогенераторной в здании склада, к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, или к технологически связанными с сетями исполнителя сетям газораспределения и газопотребления основного абонента с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, ФИО1 обязалась обеспечить готовность сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ей земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес> к сети газораспределения и оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению), а ООО «Газпром газификация» - обеспечить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Право собственности ФИО1 на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> подтверждается выпиской из ЕГРИП. 

Права и обязанности сторон договора о подключении регулируются Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547, а также иными федеральными и региональными нормативными актами по вопросам технологического присоединения и ценообразования.

Истцом свои обязательства по договору в виде выполнения мероприятий по строительству участка сети газораспределения до границы земельного участка, принадлежащего ответчику исполнены, ответчик от исполнения своих обязательств по обеспечению создания сети газопотребления на принадлежащем ему земельном участке от точки подключения до газоиспользующего оборудования уклоняется. 

В соответствии со ст. 309, 310 ГК РФ Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются. 

В соответствии со статьей 23.2 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» и пунктом 4 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021, предусмотрено государственное регулирование платы за технологическое присоединение. Размер платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину, устанавливаются органами исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством РФ, и в соответствии с методическими указаниями по расчету размера данной платы и (или) размеров данных стандартизированных тарифных ставок, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.

В соответствии с пунктами 14,15 Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных Приказом ФАС России от 16.08.2018 №1151/18 затраты по каждому исполняемому договору о подключении, по которому подписан акт о подключении, учитываются при расчете платы за подключение на последующий год.

После подписания выполнения мероприятий по подключению и подписания сторонами акта о подключении Истец, в соответствии с вышеуказанным Постановлением Правительства, производит расчет объема выпадающих доходов и обращается в регулирующий орган с заявлением о включении суммы выпадающих расходов на выполнение мероприятий по подключению в спецнадбавку к тарифу на транспортировку газа.

Расходы на выполнение мероприятий по подключению объекта капитального строительства, произведенные истцом в рамках исполнения договора от ДД.ММ.ГГГГ № №, составили 393 056 рублей 97 копеек. Ответчиком оплачено по договору (плата за подключение) - 35 307 рублей 10 копеек.

Фактический размер убытков составил 358 449 (Триста пятьдесят восемь тысяч четыреста сорок девять) рублей 51 копейка. Денежные средства в указанной сумме подлежат взысканию с ответчика в пользу истца. 

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки в сумме 8 907 рублей 28 копеек.

В соответствии с п. 52 Правил № 1547 и п. 17 договора от 11.01.2022г., в случае нарушения сторонами установленных настоящим договором сроков выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению), нарушившая сторона обязуется по требованию другой стороны уплатить неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на день заключения договора, и платы, определенной в соответствии с разделом III договора, за каждый день просрочки.

Согласно представленному расчету, сумма неустойки составила 8 907 рублей 28 копеек. Оснований для уменьшения размера неустойки, суд не усматривает, в связи с чем, неустойка в указанной сумме подлежит взысканию с ответчика в пользу истца. 

В связи с удовлетворением исковых требований, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию госпошлина в размере 6 873 рублей 57 копеек.

Руководствуясь статьями 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ФИО1 (№) в пользу ОАО «Рыбинскгазсервис» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) убытки в размере 358 449 рублей 51 копейка, неустойку в сумме 8 907 рублей 28 копеек, расходы по оплате госпошлины 6 873 рублей 57 копеек.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ярославский областной суд через Пошехонский районный суд в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения. 

Иными лицами, участвующими в деле, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца, по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья О.В. Шустрова