№ 2-877/2019

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

14 июня 2019 года г. Свободный

Свободненский городской суд Амурской области в составе: 

председательствующего судьи Шестопалова В.В., 

при секретаре судебного заседания Алафьевой Е.С., 

с участием истца ФИО1, представителя ответчика ФИО2, действующего по доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ОАО «Российские железные дороги» в лице Забайкальской дирекции 

по энергообеспечению структурной подразделение Трансэнерго – филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги», «Жилдорэнерго» филиал ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» об обязании исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

у с т а н о в и л:

ФИО1 обратилась в Свободненский городской суд с иском к ОАО «Российские железные дороги» в лице Забайкальской дирекции по энергообеспечению структурной подразделение Трансэнерго – филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги», «Жилдорэнерго» филиал ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» об обязании исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

Своё требование мотивирует следующим. Она является собственником гаража, расположенного по адресу: -- Свободный, --, во дворе --, кадастровый номер участка --. Между ней, ФИО1 и ОАО «Российские железные дороги», в лице заместителя дирекции по электросетевой деятельности Трансэнерго-филиала ОАО «Российские железные дороги» Б., заключен Договор --/ЗАБ об осуществлении технического присоединения электрическим сетям ОАО «РЖД».

В соответствии с п. 1.1. Договора Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

На основании п. 1.4. Договора, срок выполнения мероприятий технологическому присоединению составляет 6 (шесть) месяцев со дня заключениянастоящего Договора.

Плата за технологическое присоединение, по настоящему Договору составляет 550,00 рублей (пятьсот пятьдесят рублей) (п. 3.1.Договора).

-- обязательства по оплате были исполнены (копия прилагается).

Согласно «Техническим условиям для присоединения к электрическим сетям было произведено проектирование, монтаж энергопринимающего устройства, о чём имеются соответствующие документы.

Однако по состоянию на -- обязательства ответчика, по присоединению к электрическим сетям, не выполнены.

В связи с тем, что обязательства по Договору ответчиком не исполнены в установленные Договором сроки, пришлось воспользоваться своим правом на судебную защиту.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.01.1996 г. № 15-ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин, использующий приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) для личных бытовых нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также правами, предоставленными потребителю Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и изданными в соответствии с ним и иными правовыми актами.

На основании ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35 - ФЗ электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее так технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Постановление правительства российской федерации от 27.12.2004 г. № 861 утверждены правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила).

В соответствии с п. 6 Правил технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

Согласно п. 15 Правил в адрес заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, сетевая организация направляет в бумажном виде для подписания заполненный и подписанный проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 15 дней со дня получения заявки от заявителя (уполномоченного представителя) или иной сетевой организации, направленной в том числе посредством официального сайта сетевой организации или иного официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемого Правительством Российской Федерации.

-- Подписанный ФИО1 договор поступил в Сетевую компанию.

Работы, указанные в договоре технологического присоединения, должны быть выполнены в течение 6 месяцев (п. 1.4.Договора), то есть до февраля 2018 г. однако ответчик не выполнил условия договора, мотивируя тем, что истец со своей стороны не произвела проектирование, монтаж энергопринимающего устройства и не уведомила об этом ответчика.

-- истец направила в адрес ответчика уведомление о том, что проектирование, монтаж энергопринимающего устройства произведен.

В уведомлении содержалась просьба о направлении письменного ответа с информацией о дате и времени, на которое назначено технологическое присоединение, на уведомление ответ я не получила.

-- в адрес ответчика была направленная претензия с требованием в десятидневный срок выполнить мероприятия по техническому присоединению к электрическим сетям ОАО «РЖД».

Ответ на претензию не получен.

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 Гражданского кодекса РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

На основании ч. 1 ст. 329 Гражданского кодекса РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой, гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Просит суд обязать ответчика исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «РЖД --/ЗАБ от -- 

В судебном заседании истец ФИО1 поддержала исковые требования в полном объеме.

Представитель ответчика Забайкальской дирекции по энергообеспечению структурной подразделение Трансэнерго – филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» ФИО2 иск не признал, пояснил, что согласно договора -- от -- технологическое присоединение будет осуществлено в конце 2019 года. 

Представитель ответчика «Жилдорэнерго» филиал ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ», надлежащим образом уведомленный о дате и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, о причинах неявки суду не сообщил.

Представитель третьего лица Свободненской дистанции электроснабжения - структурного подразделения Забайкальской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения центральной дирекции инфраструктуры - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги", надлежащим образом уведомленный о дате и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, о причинах неявки суду не сообщил.

Выслушав представителя истца, изучив материалы дела, проанализировав нормы права, суд приходит к следующему. 

В соответствии с ч.1 ст.12 ГПК РФ правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

В соответствии с ч.1 ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений. 

В соответствии с п. 1 ст. 26 ФЗ N 35-ФЗ от 26.03.2003 года "Об электроэнергетике" технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, а также существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям определены Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежавших сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (далее по тексту - Правила N 861).

В соответствии с пп. "в" п. 7 Правил, стороны по договору на осуществление технологического присоединения обязаны выполнить установленные в договоре мероприятия.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу пункта 1 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств.

Пунктом 3 названной выше статьи предусмотрено, что ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне.

Как разъяснено в пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2016 г. N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении", если иное не установлено законом, в случае, когда должник не может исполнить своего обязательства до того, как кредитор совершит действия, предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающие из обычаев или существа обязательства, правила статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации применению не подлежат.

Поскольку встречным признается исполнение обязательства одной из сторон (последующего предоставления), которое в соответствии с договором обусловлено надлежащим исполнением своих обязательств другой стороной (первоначального исполнения), юридически значимыми являются обстоятельства того, какой из сторон должно быть осуществлено первоначальное, а какой последующее исполнение, а также обстоятельства установления невозможности исполнения одного требования в отсутствие исполнения другого.

В пункте 16.3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, установлено, что обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными пункте14 этих Правил (физического лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику), распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Подпунктом "г" пункта 25 (1) названных выше Правил установлено, что в технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктом 14 Правил, должно быть указано распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).

В судебном заседании установлено и не оспаривается сторонами, что ФИО1 является собственником гаража, расположенного по адресу: -- Свободный, --, во дворе --, кадастровый номер участка -- Между ФИО1 и ОАО «Российские железные дороги», в лице заместителя дирекции по электросетевой деятельности Трансэнерго-филиала ОАО «Российские железные дороги» Б., заключен Договор --/ЗАБ об осуществлении технического присоединения к электрическим сетям ОАО «РЖД».

В соответствии с п. 1.1. Договора Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

На основании п. 1.4. Договора, срок выполнения мероприятий технологическому присоединению составляет 6 (шесть) месяцев со дня заключениянастоящего Договора.

Плата за технологическое присоединение, по настоящему Договору составляет 550,00 рублей (пятьсот пятьдесят рублей) (п. 3.1.Договора).

-- обязательства по оплате были исполнены (копия прилагается).

Согласно «Техническим условиям для присоединения к электрическим сетям было произведено проектирование, монтаж энергопринимающего устройства, о чём имеются соответствующие документы.

Однако по состоянию на -- обязательства ответчика, по присоединению к электрическим сетям, не выполнены.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.01.1996 г. № 15-Ф введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин, использующий приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) для личных бытовых нужд, такой гражданин пользуется; правами стороны в обязательстве в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также правами, предоставленными потребителю Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и изданными в соответствии с ним и иными правовыми актами.

На основании ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35 - ФЗ электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее так технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Постановлением правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861 утверждены правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила).

В соответствии с п. 6 Правил технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

Согласно п. 15 Правил в адрес заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, сетевая организация направляет в бумажном виде для подписания заполненный и подписанный проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 15 дней со дня получения заявки от заявителя (уполномоченного представителя) или иной сетевой организации, направленной в том числе посредством официального сайта сетевой организации или иного официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемого Правительством Российской Федерации.

-- Подписанный ФИО1 договор поступил в Сетевую компанию.

Работы, указанные в договоре технологического присоединения, должны быть выполнены в течение 6 месяцев (п. 1.4.Договора), то есть до февраля 2018 г. однако ответчик не выполнил условия договора.

-- ФИО1 направила в адрес ответчика уведомление о том, что проектирование, монтаж энергопринимающего устройства произведен.

В уведомлении содержалась просьба о направлении письменного ответа с информацией о дате и времени, на которое назначено технологическое присоединение, на уведомление ответ ФИО1 не получила.

-- в адрес ответчика была направленная претензия с требованием в десятидневный срок выполнить мероприятия по техническому присоединению к электрическим сетям ОАО «РЖД». Ответ на претензию истцом не получен.

В ходе судебного заседания представителем ответчика был предоставлен договор --,согласно которого технологическое присоединение к электрическим сетям будет исполнено в конце 2019 года, однако срок технических условий истекает --. 

Проанализировав все установленные в ходе судебного заседания обстоятельства, суд считает необходимым удовлетворить исковое заявлениеФИО1 к ОАО «Российские железные дороги» в лице Забайкальской дирекции по энергообеспечению структурной подразделение Трансэнерго – филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги», «Жилдорэнерго» филиал ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» об обязании исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

Руководствуясь ст.194-198 ГПК РФ, суд 

р е ш и л :

удовлетворить иск ФИО1 к ОАО «Российские железные дороги» в лице Забайкальской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», «Жилдорэнерго»-филиалу ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» об обязании исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

Обязать ОАО «Российские железные дороги» в лице Забайкальской дирекции по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», «Жилдорэнерго»-филиал ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям гаража, расположенного по адресу: --, во дворе --, кадастровый номер участка -- 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Амурский областной суд через Свободненский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. 

Апелляционную жалобу вправе подать также лица, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом.

Мотивированное решение принято судом в окончательной форме 17 июня 2019 года. 

Судья Свободненского городского суда

Амурской области В.В.Шестопалов