РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

22 апреля 2024 года г. Нефтегорск

Нефтегорский районный суд Самарской области в составе:

председательствующего судьи Баймишева М.С.,

при помощнике председателя суда Тимкаевой М.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-287/2024 по иску ФИО1 к ФИО2 о расторжении договора, взыскании уплаченных по договору денежных средств и процентов за пользование чужими денежными средствами,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с исковым заявлением, в котором просит расторгнуть договор подряда № 34/23 от 30 сентября 2023 года, заключенный между ним и ответчиком, взыскать с ответчика в его пользу уплаченные по договору денежные средства в размере 154000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 8762 рубля 80 копеек, расходы на оплату государственной пошлины в размере 4455 рублей.

В обоснование иска истец указал, что согласно договору от 30.09.2023 ответчик обязался выполнить работы по изготовлению и устройству забора в срок до 30.10.2023. В день заключения договора он передал денежные средства в виде предварительной оплаты в размере 154000 рублей ответчику, который свои обязательства не исполнил.

В судебном заседании истец и его представитель иск поддержали по основаниям, приведенным в исковом заявлении.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом.

Заслушав объяснения истца и его представителя, исследовав материалы дела, суд считает, что иск подлежит удовлетворению.

Согласно ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. 

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В силу ст. 730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

Договор бытового подряда является публичным договором (статья 426).

К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

Отношения, возникшие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, регулируются Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей".

Согласно п.1 ст. 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица с нарушением требований пункта 1 настоящей статьи, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. Суд может применить к таким сделкам правила настоящего Кодекса об обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (п.4 ст. 23 ГК РФ).

Согласно п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", исходя из смысла пункта 4 статьи 23 ГК РФ гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в нарушение требований, установленных пунктом первым данной статьи, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. К таким сделкам суд применяет законодательство о защите прав потребителей.

Статьей 23.1 Закона РФ "О защите прав потребителей" установлено, что в случае, если продавец, получивший сумму предварительной оплаты в определенном договором купли-продажи размере, не исполнил обязанность по передаче товара потребителю в установленный таким договором срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать: передачи оплаченного товара в установленный им новый срок; возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом.

В силу п.1 ст. 28 названного закона, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе, в том числе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Пунктом 5 указанной статьи закона предусмотрено, что в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

В судебном заседании установлено, что 30 сентября 2023 года между истцом и ответчиком заключен договор, в соответствии с которым ответчик обязался изготовить, доставить и установить истцу забор с двумя калитками, стоимостью 220000 рублей, в срок до 30 октября 2023 года, а ФИО1 уплатил ФИО2 предварительную оплату по договору в размере 154000 рублей.

Как следует из объяснений истца и материалов дела, до настоящего времени ответчик не исполнил обязательства по указанному договору.

8 февраля 2024 года истец направил ответчику претензию об отказе от исполнения договора и возврате денежных средств, оставленную без ответа.

Исходя из указанных обстоятельств, суд считает, что требования истца о возврате суммы, уплаченной за товар, являются законными и обоснованными, поскольку право истца на предъявление такого требования прямо предусмотрено законом. 

Также подлежит удовлетворению требование истца о взыскании неустойки за нарушение установленного договором срока передачи предварительно оплаченного товара в размере, предусмотренном ч.1 ст.395 ГК РФ, который не превышает размера неустойки, предусмотренной п.3 ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей».

На основании ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы на оплату государственной пошлины.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, 

РЕШИЛ:

Иск ФИО1 удовлетворить.

Расторгнуть договор подряда №34/23 от 30.09.2023, заключенный между ФИО2 и ФИО1.

Взыскать с ФИО2, паспорт №, в пользу ФИО1, паспорт №, уплаченные по договору денежные средства в размере 154000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 8762 рубля 80 копеек и расходы на оплату государственной пошлины в размере 4455 рублей 60 копеек, всего 167217 рублей 80 копеек.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Нефтегорский районный суд в течение месяца со дня его принятия.

Судья М.С. Баймишев 

УИД 63RS0019-01-2024-000227-68