Дело № 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об утверждении мирового соглашения

17 января 2017 года

Московский районный суд г. Калининграда в составе

председательствующего судьи Семенихина В.А.

при секретаре Ткаченко К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО2 о расторжении договора подряда, взыскании излишне оплаченных денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с указанным исковым заявлением с учетом уточнений, указав, что 01.07.2016 года был заключен договор подряда с ФИО2 по которому ответчик обязался выполнить строительные работы по возведению фундамента на земельном участке в СНТ «Колосок» в срок до 15.07.2016 года, стоимость работ по договору составила 

<

данные изъяты> рублей. Во исполнение условий договора истцом оплачено ответчику 

<

данные изъяты> руб., также по мимо условий договора ответчику оплачено 

<

данные изъяты> руб., всего оплачено 

<

данные изъяты> руб. В нарушение условий договора ответчик, взятые на себя обязательства по договору не выполнил в полном объеме, подрядчик приступил к исполнению договора и прекратил какую-либо деятельность. Стоимость работ, не выполненных по условиям договора согласно заключению эксперта составляет 

<

данные изъяты> руб., а также расходы на цемент для выполнения работ в размере 

<

данные изъяты> руб. Просит расторгнуть договор подряда, взыскать с ответчика излишне оплаченные денежные средства по договору в размере 179995 руб., неустойку за просрочку срока выполнения работ в размере 151195 руб., судебные расходы, штраф за невыполнение требования потребителя.

В судебное заседание от представителя истца по доверенности ФИО3 и ФИО2 поступило заявление об утверждении мирового соглашения согласно которому:

- ФИО1 отказывается от исковых требований в полном объеме.

- ФИО2 выплачивает ФИО1, либо его представителю ФИО3 денежные средства в размере 

<

данные изъяты> руб. в рассрочку на три месяца, начиная с февраля 2017 года с оплатой с 15 по 20 число каждого месяца, а именно февраль, март, апрель 2017 года по 

<

данные изъяты> руб.

Суд разъяснил представителю истца, ответчику последствия заключения мирового соглашения и положения ст.221 ГПК РФ, также о разъяснении последствий прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ имеется ссылка в представленном на утверждение мировом соглашении.

Поданное сторонами заявление о заключении мирового соглашения, содержащее условия мирового соглашения приобщено к материалам настоящего дела.

Принимая во внимание, что мировое соглашение, заключенное сторонами не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, руководствуясь ч.ч.1,2 ст.39, абзац 5 ст.220, ст.221 ГПК РФ, судья,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить по гражданскому делу по иску ФИО1 к ФИО2 о расторжении договора подряда, взыскании излишне оплаченных денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов, мировое соглашение, согласно которому: 

- ФИО1 отказывается от исковых требований в полном объеме.

- ФИО2 выплачивает ФИО1, либо его представителю ФИО3 денежные средства в размере 150000 руб. в рассрочку на три месяца, начиная с февраля 2017 года с оплатой с 15 по 20 число каждого месяца, а именно февраль, март, апрель 2017 года по 50000 руб.

Производство по делу по иску ФИО1 к ФИО2 о расторжении договора подряда, взыскании излишне оплаченных денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов прекратить.

Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Определение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Калининградский областной суд через Московский районный суд г. Калининграда в течение пятнадцати дней со дня вынесения.

Судья: В.А. Семенихин