УИД 62RS 0№-84 Гражданское дело № 2-197/2019

РЕШЕНИЕ

 

Именем Российской Федерации

18 сентября 2019 года с. Путятино Рязанской области

Шацкий районный суд Рязанской области в составе:

председательствующего – судьи Бердичевской И.Н.,

при секретаре Матюниной Т.В.,

с участием представителя истца ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» в лице филиала «Рязаньэнерго» ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда гражданское дело по иску ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» в лице филиала «Рязаньэнерго» к ФИО2 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании затрат и неустойки, 

УСТАНОВИЛ:

ПАО «МРСК Центра и Поволжья» обратилось в суд с иском к ФИО2 о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании затрат, неустойки и госпошлины, мотивировав свои требования тем, что ДД.ММ.ГГГГ. с ФИО2 был заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта ВРУ фермы, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> В соответствии с условиями договора истец принял на себя обязательства по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, а ответчик принял на себя обязательства по выполнению возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства. Истец мероприятия по технологическому присоединению, возложенные на него договором, выполнил в полном объеме. Ответчик принятые на себя обязательства по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в границах своего участка не исполнил ни в установленные в договоре сроки ( ДД.ММ.ГГГГ), ни до настоящего времени, о чем истцом составлен акт проверки выполнения мероприятий по технологическому присоединения от ДД.ММ.ГГГГ.

П. 17 договора, а также п. 16 Правил технологического присоединения установлено, что сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае, если плата за технологическое присоединение по договору составляет ... руб., обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5% от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. В соответствии с п.10 договора размер платы за технологическое присоединение составил ... руб. В связи с нарушением ответчиком обязательств по выполнению мероприятий по технологическому присоединению истцом был произведен расчет неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., которая составила ... руб. Ответчик частично оплатил неустойку в размере ... руб. Задолженность ответчика по оплате неустойки составляет ... руб.

Полагают, что невыполнение ответчиком мероприятий по технологическому присоединению в установленные сроки является существенным нарушением договорных обязательств со стороны ответчика и основанием для расторжения договора.

Кроме того, истцом были разработаны технические условия № от ДД.ММ.ГГГГ. для присоединения к электрическим сетям, являющиеся приложением № к договору, и, соответственно, понесены расходы в сумме ... руб. В связи с тем, что убытки возникли в связи с существенными нарушениями ответчиком условий договора, полагают, что ответчик обязан компенсировать их.

Просят суд взыскать с ФИО2 в пользу ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в лице филиала «Рязаньэнерго» ... руб. - неустойку, начисленную в связи с нарушением срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению, ... руб. - затраты ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в лице филиала «Рязаньэнерго» на подготовку и выдачу Технических условий по Договору, ... руб. - расходы по уплате государственной пошлины, расторгнуть заключенный между филиалом «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ФИО2 договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ.

В судебном заседании представитель истца исковые требования уточнил, указав, что после подачи искового заявления в Шацкий районный суд Рязанской области, ответчик исполнил часть возложенных на него Договором обязательств.

Просит суд взыскать с ФИО2 в пользу ПАО «МРСК Центра и Поволжья» в лице филиала «Рязаньэнерго» ... руб. - неустойку, начисленную в связи с нарушением срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению, ... руб. - расходы по уплате государственной пошлины.

Выслушав объяснения представителя истца, исследовав представленные доказательства, суд приходит к следующему.

Пунктом 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" предусмотрено, что технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.Порядок технологического присоединения, утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливает: правила выбора сетевой организации, которой принадлежат объекты электросетевого хозяйства с необходимым классом напряжения на соответствующей территории, к которой следует обращаться заинтересованным в технологическом присоединении лицам и которая не вправе отказать обратившемуся к ней лицу в услуге по технологическому присоединению и заключении соответствующего договора; процедуру технологического присоединения (в том числе перечень мероприятий по технологическому присоединению, предельные сроки их выполнения) и ее особенности в случаях присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам;правила заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, в том числе существенные условия такого договора;состав технических условий для технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики;ответственность сетевых организаций за несоблюдение сроков осуществления технологического присоединения. 

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.Согласно п. 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 (далее - Правила технологического присоединения) сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения настоящих Правил и наличия технической возможности технологического присоединения. 

Пунктами 12.1, 14, 34 Правил технологического присоединения определена обязанность сетевой организации независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя заключить договор и выполнить в отношении энергопринимающих устройств следующих лиц мероприятия по технологическому присоединению, в частности, физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику. 

Согласно п. 25.1 Правил технологического присоединения мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя (физического лица), включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией.В соответствии со ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В судебном заседании установлено, что ФИО2 обратилась в адрес филиала «Рязаньэнерго» «МРСК Центра и Приволжья» с заявкой № от ДД.ММ.ГГГГ на технологическое присоединение объекта ВРУ фермы, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>.

В соответствии с п. 15 Правил технологического присоединения сетевая организация направляет в адрес заявителей, в бумажном виде для подписания заполненный и подписанный проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 15 дней со дня получения заявки от заявителя. Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию.

Подписанный экземпляр договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ возвращен ответчиком в адрес истца ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с условиями договора истец принял на себя обязательства по технологическому присоединению энергопринимающих устройств ответчика максимальной мощностью 15 кВт, для электроснабжения объекта ВРУ фермы, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, а ответчик принял на себя обязательство по выполнению возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства. Перечень мероприятий по технологическому присоединению, которые необходимо выполнить Истцу и Ответчику, определен в Технических условиях № от ДД.ММ.ГГГГ, являющихся приложением № к договору.

Согласно п.5 договора срок выполнения мероприятий составляет 4 месяца со дня заключения договора, то есть до ДД.ММ.ГГГГ (включительно).

Истец мероприятия по технологическому присоединению, возложенные на него и указанные технических условиях, выполнил в полном объеме.

В письме о направлении уведомления о выполнении мероприятий по ТУ со стороны сетевой организации от ДД.ММ.ГГГГ № Истец уведомил Ответчика о выполнении принятых на себя обязательств по технологическому присоединению и готовности осуществить технологическое присоединение принадлежащих Ответчику энергопринимающих устройств к электрическим сетям компании.

Пунктом 8 договора установлено, что Ответчик обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены его присоединяемые энергопринимающие устройства, указанные в технических условиях, и после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка ответчика, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении им технических условий.

Ответчик принятые на себя обязательства по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в границах своего участка не исполнил, о чем истцом составлен Акт проверки выполнения мероприятий по технологическому присоединению от ДД.ММ.ГГГГ.

Статьей 330 ГК РФ установлено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная ном или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 16 Правил, а также п. 17 договора установлено, что сторона нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет ... руб., обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам общего размера платы за каждый день просрочки. В соответствии с п.10 договора размер платы за технологическое присоединение составил ... руб.00 коп. Истом произведен расчет неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.г. которая составила ... руб.

Ответчик частично оплатил начисленную неустойку в размере ... руб., что подтверждается платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ. В настоящий момент задолженность по оплате неустойки составляет 5005,00 руб. которая ответчиком не оплачена. Таким образом, указанная задолженность по неустойке подлежит взысканию с ответчика. Кроме того, истцом были разработаны технические условия № от ДД.ММ.ГГГГ. для присоединения к электрическим сетям, являющиеся приложением № к договору, и, соответственно, понесены расходы в сумме ... руб., которые также подлежат взысканию с ответчика.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу об удовлетворении уточненных исковых требований истца.

В соответствии со ст.ст. 98, 101 ГПК РФ в связи с тем, что после подачи искового заявления в Шацкий районный суд Рязанской области, ответчик исполнил часть возложенных на него договором обязательств, в пользу истца с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина, оплаченная при подаче искового заявления в размере ... рублей, что подтверждается платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

решил:

Исковые требования ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» филиала «Рязаньэнерго» к ФИО2 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании затрат и неустойки, удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 в пользу ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» в лице филиала «Рязаньэнерго» неустойку, начисленную в связи с нарушением срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению, в размере ... рублей. 

Взыскать с ФИО2 в пользу ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» в лице филиала «Рязаньэнерго» расходы по оплате государственной пошлины в размере ... рублей 00 копеек 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Рязанский областной суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме через Шацкий районный суд Рязанской области.

Судья И.Н.Бердичевская