2-53/2019 

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

13 февраля 2019 года г. Пенза

Ленинский районный суд г. Пензы

в составе председательствующего судьи Селиверстова А.В., 

при секретаре Доля О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Пензе гражданское дело по иску ГБУ Пензенской области «Безопасный регион» к ФИО1 о взыскании штрафа и пени за несвоевременное и ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных государственным контрактом и встречному иску ФИО1 к ГБУ Пензенской области «Безопасный регион» о признании ничтожным государственного контракта №06-ФВФ от 7 мая 2018 года, заключенного между ГБУ Пензенской области «Безопасный регион» и ФИО1,

У С Т А Н О В И Л:

Истец ГБУ Пензенской области «Безопасный регион» обратился в суд с вышеназванным иском, указав, что 13.04.2018 г. в Единой информационной системе в сфере закупок государственным казенным учреждением Пензенской области «Управление по осуществлению закупок Пензенской области» было размещено извещение о проведении запроса котировок от 13.04.2018 г. Номер .

Согласно протоколу рассмотрения и оценки заявок, на участие в запросе котировок от 23.04.2018 г. для закупки Номер победителем стал ФИО1, ИНН Номер .

07.05.2018 г. между ГБУ «Безопасный регион» и ФИО1 был заключен государственный контракт на оказание услуг по предпочтовой подготовке регистрируемых почтовых отправлений.

Предложенная цена контракта исполнителем 191 919, 19 российский рубль.

Свои обязательства исполнитель не выполнил.

До 02.07.2018 указанные выше требования исполнителем не выполнены. В соответствии с п.6.1.3. раздела 3 «права и обязанности сторон» контракта исполнитель обязан своевременно и предупреждать заказчика об обстоятельствах, которые могут повлиять на качество и сроки оказания услуг». Однако заказчиком такое предупреждение не было получено ни в письменной, ни в устной форме.

16.05.2018 г. исполнителю было направлено уведомление с просьбой сообщить заказчику о причинах невыполнения государственного контракта в срок до 18.05.2018 г. До 23.05.2018 ответа не получено.

По состоянию на 23.05.2018 г. исполнителем не выполнены обязательства, предусмотренные разделами 3,5,6,7,8 технического задания, а также п.1.1, 2.1.2, 4.1, 4.3, п. 6.1 (6.1.3 в том числе), разделом 7 государственного контракта.

22.05.2018 г. заказчиком было получено письмо от исполнителя, согласно которому исполнитель просит указать конкретное место для установки рабочего места. Кроме того, исполнитель сообщил, что о дате заключения контакта ему стало известно лишь 15.05.2018 г.

Проверить работоспособность организованного канала связи до заказчика не представлялось возможным, согласно п.3.1.1. Технического задания, являющегося неотъемлемой частью контракта.

В данных обстоятельствах выполнить условия контракта стало невозможно. Исполнитель обязался устранить недостатки до 23.05.2018 до 17:30 час.

22.05.2017 был составлен акт приема-передачи рабочего места, согласно которому заказчику был передан ноутбук. При этом установлено сторонами, что средства антивирусной защиты отсутствуют, СКЗИ «Программный комплекс «ViPNet Client 4», сертификаты соответствия, формуляр предоставлены.

23.05.2018 г. в 16:30 час. исполнитель пришел к заказчику для организации канала связи. Однако исполнителю пояснили, что класс защищенности не соответствует требованиям технического задания, а именно, класс защищенности должен быть КСЗ. А исполнитель предоставил КС 2.

С 16:30 час. до 18:12 осуществить проверку работоспособности организованного исполнителем канала связи от заказчика до исполнителя не удалось. Актом зафиксировано, что исполнитель не организовал канал связи по требованиям технического задания.

Исполнитель обязался устранить недостатки до 25.05.2018 г. до 12:00 час.

24.05.2018 г. заказчиком получено письмо от исполнителя, в котором он сообщил о том, что требования п.3.1.2, а также раздела 6 приложения №1 к контракту исполнены».

Кроме того, исполнитель считал, что «Отправка РПО осуществляется заказчиком ежедневно. Однако с 22.058.2018 г. до настоящего времени заказчик к такой отправке не приступил».

Согласно условиям Технического задания (раздел 5) «Объем заказа на печать, конвертирование изо дня в день не постоянен, зависит от наличия информации у Заказчика».

Таким образом, направить исполнителю РПО заказчик не имел возможности, т.к. канал связи исполнитель так и не организовал.

Исполнитель также сообщил, что если заказчик не исполнит свои обязательства, то исполнитель будет вынужден расторгнуть контракт.

24.05.2018 заказчиком было составлено экспертное заключение и размещено в ЕИС. Также заказчик разместил в ЕИС решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта от 07.05.2018 г. №Номер .

По состоянию на 22.06.2018 заказчиком получено подтверждение о получении заказного письма исполнителем. 

В соответствии с п.п.12, 13, 26 ст. 95 Закона 44-ФЗ датой расторжения контракта считается – 02.07.2018 г. 

26.06.2018 г. между заказчиком и исполнителем был подписан акт приема-передачи рабочего места исполнителю. Согласно данному акту исполнитель согласился с тем, что действительно не организовал канал связи согласно п.3.1.1 Технического задания.

Решением УФАС по Пензенской области Номер от 16.07.2018 г. действия заказчика были признаны правомерными и УФАС по Пензенской области признал односторонний отказ от исполнения государственного контракта законным. ФИО1 не был включен в РНП.

Истец направил ответчику ФИО1 требование о надлежащем исполнении обязательств (претензию) от 07.08.2018 г. №399. Ответ получен не был, денежные средства не поступили.

Считает, что имеет право на взыскание неустойки.

Просил суд взыскать с физического лица ФИО1 в пользу истца пени за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту №Номер от 07.05.2018 г. в размере 2 458 руб. 16 коп., штраф за ненадлежащее исполнение обязательств по государственному контракту №Номер от 07.05.2018 г. в размере 95959 руб. 60 коп., расходы по оплате госпошлины.

ФИО1 обратился в суд со встречным иском, указав, что государственный контракт Номер ри 07.05.2018 г. заключен не от имени Пензенской области в лице ГБУ «Безопасный регион», а исключительно от имени ГБУ «Безопасный регион».

Считает, что в данном случае имеет место нарушение ст. 9,11, ч. 3 ст.13 Федерального Закона №44-ФЗ, ст. 166,168 ГК РФ.

Просил суд признать государственный контракт №Номер от 07.05.2018 года, заключенный ГБУ Пензенской области «Безопасный регион» и ФИО1 ничтожным.

Представитель истца по первоначальному иску, представитель ответчика по встречному иску ГБУ Пензенской области «Безопасный регион» ФИО2, действующая на основании доверенности, первоначальный иск поддержала, просила его удовлетворить, в удовлетворении встречного иска просила отказать.

Ответчик по первоначальному иску, истец по встречному иску ФИО1 первоначальный иск не признал, просил в его удовлетворении отказать, встречный иск поддержал в полном объеме, просил суд его удовлетворить.

Представитель третьего лица ООО «Информационные системы Поволжья» в судебное заседание не явился, о дне, времени и месте судебного разбирательства извещен своевременно и надлежащим образом, в своем заявлении генеральный директор ФИО3 просил рассмотреть дело в отсутствие представителя.

Представитель третьего лица ГКУ Пензенской области «Управление по осуществлению закупок Пензенской области» в судебное заседание не явился.

Представитель третьего лица ФГУП «Почта России» в лице УФПС по Пензенской области в судебное заседание не явился.

Выслушав лиц, участвующих в деле, специалистов, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу ч. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В судебном заседании установлено, что 07 мая 2018 г. между ГБУ Пензенской области «Безопасный регион» и ФИО1 заключен государственный контракт Номер -ФВФ на оказание услуг по предпочтовой подготовке регистрируемых почтовых отправлений.

В соответствии с п.3.8 вышеназванного договора, оплата услуг по контракту производится заказчиком ежемесячно в безналичной форме в течении не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. Оплата производится в соответствии с фактическим объемом оказанных услуг за месяц.

Срок действия контракта – с даты его подписания обеими сторонами и по 30.11.2018 г. (п.7.1)

Срок оказания услуг: с даты заключения контракта по 30.11.2018 г.

В соответствии с пп.5-8 ст. 3 Федерального Закона «от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» государственный заказчик - государственный орган (в том числе орган государственной власти), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", орган управления государственным внебюджетным фондом либо государственное казенное учреждение, действующие от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации и осуществляющие закупки;

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 188-ФЗ, от 13.07.2015 N 216-ФЗ)

6) муниципальный заказчик - муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки;

7) заказчик - государственный или муниципальный заказчик либо в соответствии с частями 1 и 2.1 статьи 15 настоящего Федерального закона бюджетное учреждение, государственное, муниципальное унитарные предприятия, осуществляющие закупки;

8) государственный контракт, муниципальный контракт - договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.

В силу п. 1, 13 ст. 34 вышеназванного Федерального Закона, контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.

В контракт включаются обязательные условия:

1) о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки;

2) об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. (п.13)

В силу ч. 1 ст.54 Федерального Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по результатам конкурса контракт заключается на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, и в конкурсной документации. При заключении контракта его цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса.

В соответствии с ч.1 ст.73 вышеназванного Федерального Закона под запросом котировок понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупаемых для обеспечения государственных или муниципальных нужд товарах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта.

26.04.2018 г. ГБУ «Безопасный регион» обратилось в Управление Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области с просьбой дать разъяснения является ли действие физического лица ФИО1 законными и может ли государственный заказчик заключить государственный контракт на оказание услуг по предпочтовой подготовке регистрируемых почтовых отправлений с данным физическим лицом.

15.05.2018 г. в адрес ФИО1 было направлено уведомление Номер с просьбой сообщить ГБУ «Безопасный регион» причину невыполнения условий и обязательств, предусмотренных контрактом.

15.05.2018 г. ответчиком в адрес истца по первоначальному иску ФИО1 направлен ответ с просьбой указать конкретное место для установки рабочего места для выполнения условий контракта.

22.05.2018 г. ФИО1 в адрес первоначального истца направлено письмо (исх. №273 от 22.05.2018 г.) с просьбой предоставить документы и информацию, а именно: доверенность на право действовать от имени ГБУ ПО «Безопасный регион» при сдаче почтовых отправлений в отделение ФГУП «Почта России», ШПИ на направляемые в адрес исполнителя протоколы об административных правонарушениях, подлежащих предпочтовой подготовке.

ГБУ ПО «Безопасный регион» на данное письмо не ответил.

22.05.2018 г. между истцом и ответчиком подписан акт приема-передачи рабочего места, акт проверки работоспособности рабочего места.

23.05.2018 г. составлен акт проверки работоспособности рабочего места между заказчиком и исполнителем, согласно которому осуществить проверку работоспособности организованного исполнителем канала связи от заказчика до исполнителя не удалось, так как, исполнитель не организовал канал связи по требованиям технического задания.

24.05.2018 г. ФИО1 в адрес ГБУ ПО «Безопасный регион» нарочно доставлено уведомление, в котором сообщалось, что 22.05.2018 г. им передано, а заказчиком принято рабочее место для приема и передачи комплектов электронных РПО защищенного с применением шифровальных криптографических средств, соответствующее требованием контракта. По мнению исполнителя требования пункта 3.1.2, а также требования раздела 6 приложения №1 к контракту, с учетом требований нормативных документов из раздела №1 приложения №1 к контракту стороны считают исполненными.

По условиям контракта РПО осуществляется заказчиком ежедневно, однако, с 22.05.2018 г. заказчик к такой отправке не приступил, в случае, если заказчик не в состоянии выполнить свои обязательства по контракту, исполнитель просил заказчика незамедлительно проинформировать о начале и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 10 календарных дней после начала их действия, предоставив соответствующие документы, свидетельствующие о наступлении таких обстоятельств, в противном случае исполнитель будет вынужден расторгнуть контракт в одностороннем порядке по истечении 10 дней с момента получения настоящего уведомления.

Заказчик на данное письмо ФИО1 никак не ответил.

Согласно пунктам 3.1.2 и 3.1.1 технического задания контракта исполнитель в течение трех дней с даты заключения контракта обязан подключить рабочее место заказчика, которое находится по месту нахождения заказчика, к защищенному каналу связи.

Заказчик не предоставил свое рабочее место ФИО1

24.05.2018 г. ГБУ «Безопасный регион» в адрес ФИО1 направлено решение Номер об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта от 07.05.2018 г. Номер -ФВФ.

ГБУ Пензенской области «Безопасный регион» было подготовлено экспертное заключение о соответствии предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов условиям контракта, выявлены невыполненные обязательства по техническому заданию.

24.05.2018 г. в адрес ФИО1 направлено уведомление о выявленных несоответствиях, сообщено о намерениях расторгнуть контракт в одностороннем порядке и выполнить все требования, установленные ст. 104 Закона 44-ФЗ, постановлением Правительства РФ лот 25.11.2013 №1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».

02.07.2018 г. ГБУ «Безопасный регион» в адрес ФИО1 было направлено требование об уплате неустойки (штрафа); подано заявление в УФАС по Адрес о включении ФИО1 в реестр недобросовестных поставщиков.

Решением УФАС по Пензенской области Номер от 16 июля 2018г. установлено, что заказчиком (ГБУ «Безопасный регион») не представлено доказательств, свидетельствующих о недобросовестном поведении исполнителя по контракту. Комиссия пришла к выводу об отсутствии оснований для включения сведений о ФИО1 в реестр недобросовестных поставщиков.

07.08.2018 г. ФИО1 была направлена претензия об оплате неустойки (штрафа, пени).

Решением УФАС по Адрес Номер от 16 июля 2018г. установлено, что заказчиком (ГБУ «Безопасный регион») не представлено доказательств, свидетельствующих о недобросовестном поведении исполнителя по контракту, ответчик ФИО1 в реестр недобросовестных поставщиков не включен.

В судебном заседании также установлено, что ФИО1 предпринимал меры для выполнения государственного контракта, рабочее место заказчика ему предоставлено не было, несмотря на его письменное обращение, в результате чего, им было предоставлено свое рабочее место, она также представлял в ГБУ ПО «Безопасный регион» уведомление о возможном одностороннем расторжении контракта, но его обращение осталось без ответа.

При этом суд не принимает во внимание экспертное заключение Номер от 24 мая 2018 года в отношении ФИО1 (л.д.35-37), так как, оно выполнено не независимой экспертной организацией, а самими сотрудниками ГБУ ПО «Безопасный регион», в связи с чем, является недопустимым доказательством по делу. 

Исследовав собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает, что оснований для взыскания с ФИО1 пени и штрафа не имеется, так как, истцом не представлено доказательств, подтверждающих безусловную вину ФИО1 в неисполнении контракта.

Как следует из Постановления Правительства Пензенской области от 23 сентября 2014 года №666-пП о создании государственного бюджетного учреждения Пензенской области «Безопасный регион», основной целью деятельности учреждения является выполнением работ по внедрению и обеспечению функционирования технических средств аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», действующих на территории Пензенской области, в целях обеспечения реализации предусмотренных действующим законодательством в сфере обеспечения законности, правопорядка и безопасности прав и свобод граждан. Данное учреждение является государственным, учредителем выступает Управление информатизации Пензенской области.

В силу ч.1 ст. 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Поскольку ГБУ Пензенской области «Безопасный регион» имело право заключать государственный контракт, кроме того, данный контракт заключен с соблюдением условий, указанных в Федеральном от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», положений ст. 432 ГК РФ, встречный иск ФИО1 также удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Иск ГБУ Пензенской области «Безопасный регион» к ФИО1 о взыскании штрафа и пени за несвоевременное и ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных государственным контрактом и встречный иск ФИО1 к ГБУ Пензенской области «Безопасный регион» о признании ничтожным государственного контракта №Номер от 7 мая 2018 года, заключенного между ГБУ Пензенской области «Безопасный регион» и ФИО1, оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Пензенский областной суд в течение одного месяца после изготовления решения в окончательной форме.

Мотивированное решение суда изготовлено 18 февраля 2019 года.

Судья А.В. Селиверстов