Дело №2-1838/2024 

59RS0044-01-2024-004415-53 

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

25 ноября 2024 года г. Чусовой 

Чусовской городской суд Пермского края в составе:

председательствующего судьи Шакирзяновой Е.А.

при секретаре Леконцевой В.В.,

с участием истца ФИО1

представителя истца ФИО2

представителя ответчика ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску ФИО1 к Акционерному обществу «Газпром газораспределение Пермь» о взыскании неустойки, штрафа в порядке защиты прав потребителей, компенсации морального вреда,

у с т а н о в и л:

дата ФИО1 обратилась в Чусовской городской суд с иском к Акционерному обществу «Газпром газораспределение Пермь» о взыскании неустойки за нарушение срока исполнения обязательств по договору №ЧС/.../248557 от дата в размере 198 216,90 руб., штрафа в размере 50% от присужденной суммы, компенсации морального вреда в размере 50 000 руб.

дата истец уточнила исковые требования в части неустойки, уменьшив сумму до 44 048,20 руб.

Из искового заявления следует, что между истцом и ответчиком дата был заключен договор ... о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования в сети газораспределения в рамках догазификации. В соответствии с пунктом 1 Договора ответчик принял на себя обязательство осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельного участка без взимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети: адрес к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, а единый оператор газификации или региональный оператор газификации – ООО «Газпром газификация» – обеспечит подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения. Согласно пункту 3 Договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 135 дней со дня заключения договора.

дата сторонами было заключено дополнительное соглашение ... к договору, в соответствии с пунктом 1 дополнительного соглашения срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа продлен до дата. Дополнительным соглашением ... от дата были внесены изменения в пункты 11, 12 и 13 договора в части размера и порядка оплаты за установку газоиспользующего оборудования. Услуги по подключению к сети газоснабжения оплачены истцом полностью с учётом новой редакции пункта 12 Договора. В установленный срок до дата к выполнению работ по договору ответчик не приступил. дата истец предъявила претензию с требованиями об исполнении обязательств по договору и выплате неустойки в размере ... за просрочку исполнения обязательств за период с дата по дата. Претензия получена ответчиком дата, требование о выплате неустойки ответчик не удовлетворил, письменные возражения не направил. Обязательства по выполнению работ по прокладке наружного и внутреннего газопровода в границах земельного участка выполнены дата, о чём ответчик уведомил письмом от дата .... Дополнительным соглашением ... от дата к договору ... был увеличен размер платы за подключение, общая стоимость составила ... С учётом ранее внесенной дата предоплаты в размере ... оплатила дата сумму ... в установленный договором срок. дата был подписан акт ... о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению). Также подписан акт о приемке выполненных работ, в котором дата подписания отсутствует. Ответчик нарушил срок исполнения обязательств по договору с просрочкой 150 дней (с дата по дата). 

Не исполнив обязательство по технологическому присоединению домовладения к сети газоснабжения в установленный договором срок, ответчик не исполнил обязательства в соответствии с условиями заключенной гражданско-правовой сделки. На сложившиеся между потребителем услуг и исполнителем отношения в полной мере распространяется закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Размер неустойки по расчетам истца за период с дата по дата составляет 198 216,90 руб. в соответствии с пунктом 5 статьи 28 Закона «О защите прав потребителей» (в уточненном исковом заявлении размер неустойки снижен до 44 048,20 руб.). При заключении договора газификации, истец рассчитывала на подключение системы газоснабжения для отопления дома к началу отопительного периода 2023 года, однако вынуждены были подключить электроотопление, счета за которое в два-три раза превышают размер газового отопления. Расходы на электроотопление значительно повлияли на бюджет семьи из пяти человек, имеющей статус многодетной, в связи с чем испытывала моральные переживания. Неоднократные телефонные звонки и неоднократные посещения Чусовского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» по вопросу исполнения условий договора не давали результатов до момента предъявления письменной претензии. Только после получения претензионного письма, Ответчик приступил к выполнению своих обязательств по договору. В возмещение морального вреда просит взыскать 50 000 руб.

Доводы искового заявления в судебном заседании поддержали истец ФИО1 и её представитель ФИО2, настаивали на удовлетворении исковых требований с учетом уточнения исковых требований в полном объеме. Полагают, что срок выполнения работ до дата сторонами был согласован, заключенный договор включал в себя комплекс мероприятий, в том числе прокладку наружного, внутреннего газопровода, подключение домовладения к сети газоснабжения и пуск газа, а также установленную дополнительным соглашением ... от дата и ... от дата цену договора по выполнению мероприятий по подключению домовладения в размере 44 048,20 руб.

В письменных возражениях на исковое заявление ответчик указал, что дата между сторонами заключен договор ... о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования в сети газораспределения в рамках догазификации домовладения по адресу: адрес. Согласно пункту 23 Договора о подключении от дата Акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства составления и подписывается заявителем и исполнителем непосредственно в день проведения осмотра. Таким образом, исполнение обязанности заявителем по договору в части обеспечения исполнителю (Ответчику) доступа к объектам капитального строительства и газоиспользующему оборудованию заявителя (Истца) для осуществления мониторинга выполнения последним технических условий и факт готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства Истца подтверждается только дата. Подключение объекта капитального строительства истца к сети газораспределения являлось невозможным до подписания акта о готовности сети газопотребления. Обязанность заявителя (Истца) заключить договор на техническое обслуживание сети газораспределения и (или) газопотребления и внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования заявителя и заключить договор поставки газа исполнена дата. Истцом не представлено доказательств по выполнению своих обязательств по подключению объекта капитального строительства к сети газораспределения в согласованный сторонами срок, что, в свою очередь, не предоставляло возможности исполнителю осуществить подключение. При невиновном со стороны ответчика отсутствием возможности подключения домовладения истца по причине невыполнения истцом технических условий в согласованный в договоре срок, возможность технологического присоединения сети газораспределения отсутствовала. Заявителем не представлены в срок акт первичного обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, составленный специализированной организацией, а также договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования Предоставление договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования является обязательным согласно подпункту «е» пункта 74 Правил подключения. Поскольку вина ответчика в нарушении срока подключения отсутствует, оснований для удовлетворения исковых требований истца не имеется (л.д. 53-59). 

В дополнительных пояснениях ответчик указал, что строительство газопровода – ввода низкого давления до границы земельного участка истца по адрес закончено дата. При этом, дата стороны подписали дополнительное соглашение ... о стоимости платы за установку газоиспользующего оборудования и строительство либо реконструкцию внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) установку прибора учета газа. Далее, дата стороны заключили дополнительное соглашение ... об изменении стоимости платы за установку газоиспользующего оборудования и строительство либо реконструкцию внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) установку прибора учета газа. дата истец оплатила стоимость внутренних работ согласно дополнительному соглашению и подписала акт выполненных работ за февраль 2024 года, принимая внутренние работы без замечаний и возражений. Таким образом, если стороны письменно не согласовали срок выполнения работ в границах земельного участка, фактическое исполнение и принятие работ без возражений, а также добросовестная оплата означает отсутствие у сторон затруднений с определением условий договора. Произведя оплату по дополнительному соглашению ..., Истец подтвердила согласие на выполнение работ по дополнительному соглашению. Оплата счета-оферты равнозначна заключению договора. Дополнительное соглашение ... от дата исполнено дата, что подтверждается актом о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) от дата (л.д. 93-94). 

Доводы письменных возражений в судебном заседании поддержала представитель ответчика ФИО3, в удовлетворении исковых требований ФИО1 просила отказать в полном объеме.

Третье лицо ООО «Газпром газификация» о времени и месте извещено, мнение на исковое заявление не представили, представителя в судебное заседание не направили.

Суд, заслушав стороны, исследовав материалы дела, в том числе письменные доказательства, приходит к следующему.

ФИО1 на праве общей совместной собственности с ФИО принадлежит земельный участок по адресу: адрес (л.д. 25-27 выписка из ЕГРН).

дата между сторонами АО «Газпром газораспределение Пермь» (Исполнитель), единым оператором газификации ООО «Газпром газификация» и Заявителе ФИО1 заключен договор ... о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования в сети газораспределения в рамках догазификации домовладения по адресу: адрес (л.д. 7-10). 

В соответствии с пунктом 1 Договора исполнитель взял на себя обязательство осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельного участка без взимания его средств при условии, что в населенном пункте, в котором располагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети: адрес, к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и газопотребления основного абонента с учетом максимальной нагрузки газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях, заявитель обязался обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка (за исключением случая, предусмотренного пунктом 12 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», расположенного: адрес, а единый оператор газификации или региональный оператор газификации – ООО «Газпром газификация» – обеспечит подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

В соответствии с пунктом 2 Договора подключение осуществляется в соответствии с техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, являющимися неотъемлемой частью договора.

Технические условия ... от дата составлены по заявке ... от дата, заявитель ФИО1 (л.д. 10-11). Срок действия технических условий составляет 18 месяцев со дня заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта строительства: согласно договору о подключении (пункты 6, 14 Технических условий). 

Согласно пункту 3 Договора от дата срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа составляет 135 дней со дня заключения договора.

Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 утверждены Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

Указанные Правила определяют порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети газораспределения к другим сетям газораспределения. Согласно пункту 5 Правил подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

В соответствии с пунктом 6 Правил договор о подключении заключается между заявителем, исполнителем и единым оператором газификации или региональным оператором газификации.

В случае если подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства осуществляется к сети газораспределения, принадлежащей региональному оператору газификации, либо к сети основного абонента, которая технологически связана с сетью газораспределения, принадлежащей региональному оператору газификации, то договор о подключении заключается между заявителем и региональным оператором газификации (исполнителем).

По договору о подключении: исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения; заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению); единый оператор газификации или региональный оператор газификации обеспечивает подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Согласно подпункту «а» пункта 7 Правил в случае необходимости подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования или объекта капитального строительства к сети газораспределения заявителем подается заявка о подключении.

Судом установлено, что ФИО1 обратилась с заявкой от дата в АО «Газпром газораспределение Пермь» о заключении договора о подключении в рамках догазификации домовладения: адрес (л.д. 83). При этом заявитель ФИО1 обратилась с просьбой осуществить дополнительно следующие мероприятия: по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ её земельного участка, по проектированию сети газопотребления, по установке газоиспользующего оборудования, по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, по установке прибора учета газа, в соответствии с пунктом 12 Правил. При наличии соответствующего обращения, Исполнитель обязался осуществить указанные в заявке мероприятия (пункт 4 Договора), заявитель, согласно пункту 6 Договора, обязался обеспечить доступ к объекту капитального строительства для определения размера платы за подключение (технологическое присоединение) в пределах границ земельного участка заявителя, и (или) за проектирование сети газопотребления, и (или) стоимости услуг по установке газоиспользующего оборудования, и (или) стоимости услуг по установке прибора учета газа, и (или) стоимости услуг по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) стоимости газоиспользующего оборудования, и (или) стоимости прибора учета газа.

Пунктом 13 Правил установлено, что в случае, если заявитель обратился к исполнителю с просьбой осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка, и (или) по проектированию сети газопотребления, и (или) по установке газоиспользующего оборудования, и (или) по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) по установке прибора учета газа, в договоре о подключении указываются расчет размера платы за подключение (технологическое присоединение) в пределах границ земельного участка заявителя, и (или) расчет размера стоимости услуг по установке газоиспользующего оборудования, и (или) расчет размера стоимости услуг по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства и (или) по установке прибора учета газа, величины которых устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в соответствии с Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. N 1021 "О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации", и в соответствии с методическими указаниями по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.

В ходе судебного разбирательства не установлено, что ФИО1 уклонялась от обеспечения доступа к объекту капитального строительства для определения размера платы за подключение (технологическое присоединение) в пределах границ земельного участка заявителя, и (или) стоимости услуг по установке газоиспользующего оборудования, и (или) стоимости услуг по установке прибора учета газа, и (или) стоимости услуг по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) стоимости газоиспользующего оборудования, и (или) стоимости прибора учета газа, в установленный пунктом 14 Правил сроки. Судом установлено, что в Договоре от дата расчет размера платы не был определен, при этом стороны дата заключили дополнительное соглашение ... к Договору, в котором согласовали продление срока выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа до дата (л.д. 12). 

Дополнительным соглашением ... от дата к Договору от дата стороны определили размер платы за подключение (технологическое присоединение), состоящее из платы за установку газоиспользующего оборудования, и (или) строительство либо реконструкцию внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) установку прибора учета газа. Стоимость составила ... (л.д. 13). дата строительство объекта газораспределительной системы было завершено, что подтверждено ответчиком путём предоставления в материалы дела акта приёмки законченного строительством объекта до границы земельного участка по адресу: адрес (л.д. 91).

Суд соглашается с доводами истца в той части, что заключение Дополнительного соглашения ... от дата, согласно которому стоимость платы за подключение (технологическое присоединение) увеличилась и составила ... не изменяет условия договора о сроке выполнения работ до дата, поскольку соответствующего условия дополнительное соглашение не содержит. Напротив, дополнительное соглашение от дата подтверждает доводы истца о нарушении условий договора исполнителем, в том числе условий дополнительного соглашения ... от дата и ... от дата.

дата ФИО1 внесла предоплату в размере ... (л.д. 15), оставшуюся сумму в размере ... должна была внести в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении). Акт ... о подключении (технологическом присоединении) оформлен дата (л.д. 75-77). С учётом изменения размера платы, дата ФИО1 оплатила ... (л.д. 19 кассовый чек).

Изложенное подтверждает доводы истца о нарушении ответчиком срока выполнения работ по договору от дата, начиная с дата до дата, поскольку акт ... о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению.) подписан сторонами дата (л.д. 21). Более того, ответчик в письме от дата ... (л.д. 62) указывает, что работы по прокладке наружного и внутреннего газопровода в границах земельного участка выполнены 21.02.2024

Суд обращает внимание, что по условиям договора от дата акт о готовности составляется и подписывается заявителем и уполномоченной организацией непосредственно в день проведения осмотра по результатам мониторинга выполнения заявителем технических условий (пункты 22, 23 Договора). Вместе с тем? согласно пункту 17 Договора от дата мониторинг выполнения заявителем технических условий не проводится в случае обращения заявителя в соответствии с пунктом 12 Правил к исполнителю с просьбой осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка, и (или) по проектированию сети газопотребления, и (или) по установке газоиспользующего оборудования, и (или) по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) по установке прибора учета газа, и (или) поставке газоиспользующего оборудования, и (или) поставке прибора учета газа. Аналогичное положение содержит пункт 21 Правил, следовательно, довод ответчика об исполнении заявителем обязанности по договору в части обеспечения доступа к объектам капитального строительства и газоиспользующему оборудованию для осуществления мониторинга выполнения последним технических условий только дата противоречит условиям Договора и Правилам, и не свидетельствует о допущенных истцом нарушениях своих обязательств, которые повлияли на соблюдение исполнителем срока выполнения работ. Поскольку истец соглашается с изменением срока исполнения договора путем заключения дополнительного соглашения ..., суд не дает оценку соответствия указанного срока установленному пунктом 54 Правил срока продления осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению). Выполнение ФИО1 условий дополнительного соглашения ... и внесение платы не свидетельствует об изменении срока выполнения работ, лишь свидетельствует о согласовании стоимости работ. При этом обязательства об оплате ФИО1 выполнены с соблюдением условий договора. 

Доводы ответчика об исполнении заявителем обязанности по заключению договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и договора поставки газа дата как повлиявшие на исполнение условий договора о подключении (технологическом присоединении) суд признает ошибочными. Условиями договора от дата (пункт 4) определено, что исполнитель обязан осуществить фактическое присоединение объектов капитального строительства заявителя, но не ранее подписания акта о готовности, и составить акт о подключении (технологическом присоединении), следовательно, акт о готовности и определяет в данном случае возможность осуществления присоединения объекта к сети, а у заявителя порождает обязанность заключить договор на техническое обслуживание и договор поставки газа (пункт 5 Договора от дата). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.

Поскольку судом установлен факт нарушения ответчиком срока выполнения работ по договору от дата в период с дата по дата, правомерно истцом заявлено требование о взыскании неустойки на основании пункта 5 статьи 28 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" в размере общей цены заказа, поскольку согласно расчету истца размер неустойки превышает общую цену договора (...). Ответчик не доказал, что нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги) произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя (пункт 6 статьи 28 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей").

При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя (пункт 6 статьи 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"). Размер штрафа составит 22 024,10 руб. (пятьдесят процентов от взыскиваемой неустойки в размере 44 048, 20 руб.).

На основании абзаца первого статьи 15 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Поскольку в ходе разбирательства дела установлено нарушение прав истца на своевременное выполнение условий договора, вследствие чего истец претерпела переживания, имеются основания для удовлетворения требований в указанной части. Суд принимает во внимание доводы истца, которая рассчитывала на подключение системы газоснабжения для отопления дома к началу отопительного периода 2023 года, но вынуждена была подключить электроотопление, в связи с чем несла дополнительные расходы, учитывая характер нарушения и его длительность, суд полагает возможным взыскать в возмещение морального вреда 20 000 руб., полагая указанную сумму достаточной и отвечающей принципу справедливости.

На основании статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд взыскивает с ответчика в местный бюджет государственную пошлину в размере 7 000 руб., из них 3 000 руб. по требованию неимущественного характера и 4 000 руб. по требованию имущественного характера.

Руководствуясь статьями 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

р е ш и л:

взыскать с Акционерного общества «Газпром газораспределение Пермь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу ФИО1 "данные скрыты" неустойку в размере 44 048 руб. 20 коп., штраф в размере 22 024 руб. 10 коп. и в возмещение морального вреда 20 000 руб.

Взыскать с Акционерного общества «Газпром газораспределение Пермь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в бюджет государственную пошлину в размере 7 000 руб.

Решение в течение месяца со дня составления мотивированного решения может быть обжаловано в Пермский краевой суд через Чусовской городской суд в апелляционном порядке.

Судья: Е.А. Шакирзянова

Мотивированное решение составлено 06.12.2024.