Дело №

УИД 75RS0№-16

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

03 декабря 2024 года 

<

адрес>

Центральный районный суд 

<

адрес> в составе председательствующего судьи Рыбакова В.А., при секретаре судебного заседания Новожиловой Е.В., с участием представителя истца ФИО2, представителя ответчика ФИО3, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Администрации городского округа «

<

адрес>» к Публичному акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания №» о возложении обязанности, взыскании судебной неустойки, 

у с т а н о в и л:

Истец администрация городского округа «

<

адрес>» обратилась в суд с указанным исковым заявлением, обосновав его следующим. 

Ответчиком Публичным акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания №» допущено необеспечение мер по восстановлению нарушенного при проведении земляных работ благоустройства (повреждение асфальтового покрытия, бордюра в месте проведения земляных работ) по адресу: 

<

адрес>. 

ПАО «ТГК-14» в целях реконструкции теплосети (ТЭЦ1-КСК-

<

адрес>) с ДУ800 на Ду1000 от Н2-11 до Н2-13 в районе 

<

адрес>) был открыт ордер - договор № от ДД.ММ.ГГГГ на право производства земляных работ по адресу: 

<

адрес> сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ. При проведении земляных работ было нарушено благоустройство территории, а именно разрушено асфальтовое покрытие, бордюрный камень. ДД.ММ.ГГГГ срок действия ордера - договора был продлен до ДД.ММ.ГГГГ. До истечения указанного срока ПАО «ТГК-14» было необходимо полностью восстановить благоустройство с учетом площадей и объемов, нарушенных в результате проведения работ. До настоящего времени срок действия ордера - договора № от ДД.ММ.ГГГГ на право производства земляных работ не продлялся, благоустройство не восстанавливалось.

В результате выездного обследования установлено, что повреждения асфальтового покрытия в полном объеме не ликвидированы, бордюрный камень не восстановлен.

Просит обязать ответчика в течение двух суток со дня вступления в силу решения суда восстановить асфальтовое покрытие в месте проведения земляных работ по ордеру договору на право производства земляных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>.

Взыскать с ответчика в пользу администрации городского округа «

<

адрес>) судебную неустойку за каждый день неисполнения решения суда по делу в размере 5000 рублей, начиная с момента истечения двух суток со дня вступления законную силу решения суда и до фактического его исполнения.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика в судебном заседании исковые требования не признала, просила в случае удовлетворения иска установить срок для восстановления асфальтового покрытия до ДД.ММ.ГГГГ. 

Суд, выслушав стороны, изучив материалы дела и оценив все в совокупности с действующим законодательством, находит иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно абз. 1 п.п. 10.10.1 Правил благоустройства территории городского округа «

<

адрес>», принятых решением Думы городского округа «

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - Правила) все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленений и элементов благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при производстве работ по прокладке подземных коммуникаций или других видов земляных, строительных работ, должны быть ликвидированы в полно объеме организациями, получившими ордер на производство работ, в сроки, согласованы, с органом управления администрации городского округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Согласно п. 10.24 Правил восстановление покрытия проезжей части улиц и дорог в местах интенсивного движения транспорта, пешеходов необходимо производить в течение суток после засыпки траншей и котлованов, в других местах - в течение двух суток или в сроки, предусмотренные ордером. 

В соответствии с п. 10.30 Правил по завершении работ должно быть полностью восстановлено благоустройство с учетом площадей и объемов, нарушенных в результате проведения работ, перемещения техники в процесс производства работ, складирования строительных материалов и мусора.

В рамках осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа «

<

адрес>» без взаимодействия с контролируемым лицом уполномоченным должностным лицом контрольной инспекции администрации городского округа «

<

адрес>» в очередной раз было проведено выездное обследование, посредствам осмотра территории в месте проведения работ по ордер - договору № от ДД.ММ.ГГГГ на право производства земляных работ по адресу: 

<

адрес>, на предмет восстановления благоустройства, в соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа «

<

адрес>», принятых решением Думы городского округа «

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ №.

При проведении выездного обследования установлено, что повреждения асфальтового покрытия в полном объеме не ликвидированы, бордюрный камень не восстановлен.

В силу ст. 18 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.

На основании изложенного, суд приходит к выводу об удовлетворении вышеуказанных исковых требований.

Согласно ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Учитывая обстоятельства дела, принимая во внимание необходимость определенных финансовых и временных затрат, погодные условия, суд полагает возможным определить срок исполнения решения до ДД.ММ.ГГГГ (включительно).

Суд считает необходимым установить судебную неустойку за каждый день неисполнения решения суда в размере 5000 рублей, начиная с ДД.ММ.ГГГГ и до фактического исполнения решения суда. 

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Обязать Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №» (ОГРН №, ИНН №) в срок до ДД.ММ.ГГГГ (включительно) восстановить асфальтовое покрытие в месте проведения земляных работ по ордеру-договору на право производства земляных работ № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>.

Взыскать с Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №» в пользу администрации городского округа «

<

адрес>» (ОГРН №, ИНН №) судебную неустойку за каждый день неисполнения решения суда в размере 5000 рублей, начиная с ДД.ММ.ГГГГ и до фактического исполнения решения суда. 

Решение может быть обжаловано в 

<

адрес>вой суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Центральный районный суд 

<

адрес>. 

Судья В.А. Рыбаков 

Мотивированное решение изготовлено 16 декабря 2024 года.