Решение

 изготовлено 

в окончательной форме: ДД.ММ.ГГГГ

Дело №2-190/19

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДД.ММ.ГГГГ г. Подольск

Подольский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Гавриловой М.В.,

при секретаре судебного заседания Романовой Д.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к ПАО «МОЭСК» об обязании заключить договор, 

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО2 обратилась в суд с иском к ПАО «МОЭСК», с учётом уточнённых исковых требований просила обязать ПАО «МОЭСК» заключить с ФИО2 договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям жилого дома (земельного участка), расположенного по адресу: 

<

адрес>, по типовой форме, установленной Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № на условиях поданной ей заявки ID 

<

данные изъяты> с максимальной мощностью до 15 кВт включительно независимо от согласия всех собственников, указанного жилого дома путем направления ФИО2 в бумажном виде, заполненного и подписанного уполномоченным лицом ПАО «МОЭСК» проекта договора в двух экземплярах и технических условий для присоединения к электрическим сетям жилого дома (земельного участка), расположенного по адресу: 

<

адрес>, в районе Калугино д., СНТ «Поляна», участок 42, как неотъемлемое приложение к договору, в течение 30 дней со дня вступления решения в законную силу; а также просила взыскать с ответчика в пользу истца судебные расходы по оплате государственной пошлины.

Требования мотивирует тем, что ФИО2, ФИО3, ФИО5 и ФИО4 являются сособственниками объектов - жилого дома и земельного участка по вышеуказанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МОЭСК» зарегистрирована поданная истцом ФИО2 заявка ID 

<

данные изъяты> Ю№ от 23.08.2018г. о заключении с истцом договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта, в том числе о выдаче технических условий для присоединения к электрическим сетям объекта. В ответ на поданную заявку ПАО «МОЭСК» предложил представить согласие долевых собственников указанного выше объекта на оформление технологического присоединения, таким образом, было отказано в заключении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта. Истец считает указанный отказ незаконным, поскольку в соответствии с действующим законодательством ответчик является организацией, обязанной к заключению публичного договора о технологическом присоединении, сведениями о нахождении остальных сособственников истец не располагает, в связи с чем невозможно получить их согласие.

Истец - ФИО2 в судебное заседание явилась, исковые требования поддержала.

Ответчик - представитель ПАО «МОЭСК» по доверенности в судебное заседание явилась, возражала против удовлетворения иска.

Третье лицо - представитель СНТ «Поляна» - председатель ФИО7 в судебное заседание явилась, не возражала против удовлетворения иска.

Третьи лица - ФИО3, ФИО4, ФИО5 в судебное заседание не явились, извещены.

Выслушав объяснения сторон, исследовав письменные материалы дела, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено в судебном заседании, ФИО2 является членом СНТ «Поляна» с 17.07.2017г.

Согласно выписке из ЕГРН долевыми сособственниками указанного жилого строения (садового дома) по адресу: 

<

адрес> являются ФИО2 (1/4 доля в праве), ФИО5 (1/4 доля в праве), ФИО4(1/2 доля в праве) (л.д.164-165).

Согласно выписке из ЕГРН долевыми сособственниками земельного участка по вышеуказанному указанному адресу являются ФИО2 (1/4 доля в праве), ФИО5 (1/4 доля в праве), ФИО4(1/2 доля в праве) (л.д.167-170).

ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «МОЭСК» зарегистрирована поданная истцом ФИО2 заявка ID 

<

данные изъяты> № Ю№ от 23.08.2018г. о заключении с истцом договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта, в том числе о выдаче технических условий для присоединения к электрическим сетям объекта (л.д.10).

В ответ на поданную заявку ПАО «МОЭСК» предложил представить согласие долевых собственников указанного выше объекта на оформление технологического присоединения.

ДД.ММ.ГГГГ СНТ «Поляна» приняло решение о капитальном ремонте электрических сетей с последующей передачей на баланс ПАО «МОЭСК», что подтверждается протоколом собрания № от ДД.ММ.ГГГГ.д.36-38).

Истцом единолично на основании протокола № от 14.04.2018г. общего собрания СНТ «Поляна» был заключен договор возмездного оказания услуг № от 29.04.2018г. с 

<

данные изъяты>», по которому 

<

данные изъяты>» выполнило в отношении указанного объекта работы по установке 3-х фазного узла учета с ответвлением до дома (не более 20м) (л.д.45-49).

СНТ «Поляны» передало реконструированные сети на баланс ответчика 31.07.2018г., что подтверждается Договором передачи имущества № от 02.07.2018г.(л.д.42-44).

По утверждениям истца, в настоящее время невозможно установить местонахождение остальных сособственников и получить их согласие на оформление технологического присоединения, в обоснование чего ФИО2 представляет доказательства.

В соответствии с п. 1 ст. 247 ГК РФ владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям регламентирован Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861.

В силу пункта 3 вышеназванных Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с физическим лицом, обратившимся с соответствующей заявкой в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику. На сетевую организацию возложена обязанность также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением (пункт 6 правил).

Проанализировав и оценив представленные доказательства в их совокупности, установив юридически значимые для дела обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что передача электрических сетей на баланс ПАО «МОЭСК» требует заключения нового договора на технологическое подключение, в связи с чем, сотрудниками ПАО «МОЭСК» произведен осмотр электрооборудования истца, что не отрицалось и ответчиком в судебном заседании. 

Доводы ответчика об отсутствии согласия сособственников, местонахождение которых в настоящее время неизвестно, не могут служить основанием для отказа в защите прав законных истца.

Суд также учитывает объяснения сторон о том, что сохраняется ранее произведенное технологическое подключение, при этом формально указанные договоры были заключены со всеми членам СНТ «Поляна».

Поскольку факт незаключения договора на техническое присоединение энергопринимающих устройств, расположенных на вышеуказанном земельном участке, нашел подтверждение в судебном заседании, суд считает возможным обязать ПАО «МОЭСК» заключить с ФИО2 договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям жилого дома (земельного участка), расположенного по адресу: 

<

адрес>, по типовой форме, установленной Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № с максимальной мощностью до 15 кВт включительно. 

Суд не усматривает правовых оснований к обязанию заключить договор в течение 30 дней со дня вступления решения в законную силу. Также не имеется правовых оснований к установлению срока заключения договора и способа заключения договора, поскольку в указанной части доказательств нарушения прав истца представлено не было.

В силу п. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Поскольку ФИО2при подаче искового заявления понесены расходы по оплате государственной пошлины в размере 300 рублей, суд взыскивает с ответчика в пользу истца судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 300 рублей.

В силу ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Доказательств обратного ответчиком суду не представлено.

Принимая во внимание представленные доказательства, оценив их в совокупности и руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Обязать ПАО «МОЭСК» заключить с ФИО2 договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям жилого дома (земельного участка), расположенного по адресу: 

<

адрес> по типовой форме, установленной Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № с максимальной мощностью до 15 кВт включительно на следующих условиях:

" " 20___г.

(место заключения договора) (дата заключения договора)

______ /

(наименование сетевой организации)именуемая в дальнейшем сетевой организацией, в лице 

/

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании 

(наименование и реквизиты документа)

-, /

с одной стороны, и ^ 

(фамилия, имя, отчество заявителя, серия,

номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации)

именуемый в дальнейшем заявителем, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. По настоящему договору сетевая организация принимает на себяобязательства по осуществлению технологического присоединенияэнергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическоеприсоединение) 

/

(наименование энергопринимающих устройств)в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства(включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединениюэнергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами вслучае необходимости строительства (модернизации) такими лицамипринадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающихустройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств

(кВт);

категория надежности ;

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляетсятехнологическое присоединение (кВ) ;

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих

устройств кВт*(1).

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения

(наименование объектов заявителя)расположенных (которые будут располагаться) 

(место нахождения объектов заявителя)

3. Точка (точки) присоединения указана в технических условиях дляприсоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и

располагается на расстоянии метров*(2) от границы участка

заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

4. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящегодоговора и приведены в приложении.

Срок действия технических условий составляет год (года)МЗ)

со дня заключения настоящего договора.

5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединениюсоставляет *(4) со дня заключения настоящего договора.

II. Обязанности Сторон

6. Сетевая организация обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

в течение рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

не позднее рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в

абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю.

7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий всогласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможноститехнологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действиятехнических условий. При этом дополнительная плата не взимается.

8. Заявитель обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией;

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо

представить мотивированный отказ от подписания в течение рабочих дней со дня

получения указанного акта от сетевой организации;

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок иналичии на дату окончания срока их действия технической возможности технологическогоприсоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действиятехнических условий.

III. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов

10. Размер платы за технологическое присоединение определяется *(5) всоответствии с решением 

(наименование органа исполнительной власти

в области государственного регулирования тарифов)от N и составляет рублей копеек.

11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляетсязаявителем в следующем порядке: ____ 

(указываются порядок и сроки

внесения платы за технологическое присоединение)

12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на

технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации.

IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной

ответственности Сторон

13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своегоучастка, сетевая организация - до границ участка заявителя *(6).

V. Условия изменения, расторжения договора и ответственность Сторон

1. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в судебном порядке. 

2. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

3. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор. 

Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

17. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку,равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение подоговору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не можетпревышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за годпросрочки.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Сторонами настоящего договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору. 

VI.Порядок разрешения споров

20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжениинастоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.

VII.Заключительные положения

1. Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию. 

2. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Реквизиты Сторон

Сетевая организация Заявитель

(наименование сетевой организации) (фамилия, имя, отчество)

(место нахождения) (серия, номер, дата и место выдачи

ИНН/КПП паспорта или

р/с 

к/с иного документа, удостоверяющего

личность

(должность, фамилия, имя, отчество

лица, 

в соответствии с законодательством

Российской Федерации)

действующего от имени сетевой

организации) ИНН (при наличии) 

Место жительства

*(1) Подлежит указанию, если энергопринимающее устройство заявителя ранее в надлежащем порядке было технологически присоединено и заявитель имеет документы, подтверждающие указанное технологическое присоединение и наличие ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств.

*(2) Точки присоединения не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

*(3) Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. *(4) Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев в случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. В иных случаях срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 1 год, если более короткие сроки не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением Сторон.

*(5) Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

*(6) Такой порядок разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности устанавливается, если иное не определено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.

Решение может быть обжаловано в Московский областной суд через Подольский городской суд в течение одного месяца.

Председательствующий М.В. Гаврилова