Дело № 2-1723/2023 

УИД 27RS0002-01-2023-002884-90

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

22 ноября 2023 года г. Хабаровск

Кировский районный суд города Хабаровска в составе председательствующего судьи Степенко О.В.,

при секретаре Пасека П.В.

с участием представителя истца по доверенности ФИО1

ответчика ФИО3

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» к ФИО3 о взыскании неустойки по договору о подключении объектов капитального строительства к сети газораспределения, судебных расходов, 

УСТАНОВИЛ:

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» обратилось в суд с иском к ФИО3 о взыскании задолженности по договору о подключении объектов капитального строительства к сети газораспределения от ДАТА. № в размере 26848,91 руб., неустойки за период с ДАТА. по ДАТА. в размере 53751,52 руб., расходов по уплате госпошлины в размере 2619 руб. В обоснование заявленных требований указали, что что между АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (далее - Исполнитель) и коллективом, в том числе, ФИО3 (далее - Заявитель) заключен договор о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее - Договор), в соответствии с которым Исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства «Индивидуальные жилые дома», расположенные по адресу: 

<

адрес>, в том числе 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка №, к сети газораспределения, принадлежащей Исполнителю на законном основании, с учетом максимальной нагрузки 240 м3/час (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, а Заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому V присоединению). В соответствии с п. 10 Договора, размер платы за подключение (технологическое присоединение) Объекта для ФИО3 составляет 178 992,75 руб. Внесение платы для заявителя ФИО3, осуществляется в следующем порядке: 25 % Платы, что составляет 44 748, 19 руб., в течение 15 дней со дня заключения Договора; 25 % Платы, что составляет 44 748, 19 руб., в течение 90 дней со дня заключения Договора, но не позднее дня фактического подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения; 35 % Платы, что составляет 62 647, 46 руб., в течение 365 дней со дня заключения Договора, но не позднее дня фактического подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения; 15 % Платы, что составляет 26 848, 91 руб., в течение 15 дней со дня подписания акта разграничения имущественной принадлежности, акта разграничения ответственности и акта о подключении. 

Исполнителем в полном объеме выполнены свои обязательства по Договору, указанные акты подписаны сторонами ДАТА. Таким образом, окончательный расчёт по Договору должен быть осуществлен до ДАТА. В нарушение указанного пункта Договора, по состоянию на дату подачи искового заявления окончательный платеж за подключение (технологическое присоединение) Объекта в размере 26 848, 91 руб. не внесен. Претензия по Договору, направленная ДАТА Истцом в адрес Ответчика с целью досудебного урегулирования спора, по адресу, указанному в разделе «Реквизиты сторон» Договора, осталась без ответа. Задолженность на день подачи заявления о вынесении судебного приказа не погашена. Согласно п. 16 Договора за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Пунктом 19 Договора установлено, что каждая Сторона при нарушении ею сроков исполнения обязательств по Договору обязуется уплатить другой Стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения настоящего Договора, и общего размера Платы по Договору за каждый день просрочки. Просили взыскать с ответчика в пользу истца задолженность по договору в размере 26848,91 руб., неустойку в размере 53 751 руб. 52 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 619 руб.

ДАТА. в суд от истца поступило заявление об изменении исковых требований. В связи с тем, что ДАТА. ответчиком оплачена задолженность по договору в размере 26848,91 руб., просили взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за нарушение сроков оплаты по договору в размере 60705,39 руб. за период с ДАТА. по ДАТА., расходы по уплате государственной пошлины.

В судебном заседании представитель истца ФИО1 поддержал исковые требования с учетом заявления от ДАТА. Пояснил, что после предъявления иска в суд ответчик погасил задолженность по договору подключения, но поскольку в досудебном порядке урегулировать спор не удалось, истец поддерживает требования о взыскании неустойки.

Ответчик ФИО3 в судебном заседании пояснил, что он погасил задолженность по договору, как только узнал о ней. Просил рассмотреть вопрос о снижении или освобождении от уплаты неустойки, так как умысла от уклонения исполнения условий договора и оплаты по нему не было, но он не учел, что земельный участок приобретен им у предыдущего собственника уже после заключения договора присоединения, и он не проверил, произведена ли оплата по договору в полном объеме.

Заслушав представителя истца, ответчика, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

ДАТА между АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» и ФИО2 заключен договор № о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.

В соответствии с п.10 договора для заявителя ФИО2 внесение платы осуществляется: 25 % Платы, что составляет 42426,87 руб., в течение 15 дней со дня заключения Договора; 25 % Платы, что составляет 42426,87 руб., в течении 90 дней со дня заключения Договора, но не позднее дня фактического подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения; 35 % Платы, что составляет 59397,62 руб., в течение 365 дней со дня заключения Договора, но не позднее дня фактического подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения; 15 % Платы, что составляет 25 45,12 руб., в течение 15 дней со дня подписания акта разграничения имущественной принадлежности, акта разграничения ответственности и акта о подключении.

В соответствии с дополнительным соглашением № к договору № от ДАТА о подключении (техническом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения для заявителя ФИО2 внесение платы осуществляется: 25 % Платы, что составляет 44748,19 руб., в течение 15 дней со дня заключения Договора; 25 % Платы, что составляет 44748,19 руб., в течении 90 дней со дня заключения Договора, но не позднее дня фактического подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения; 35 % Платы, что составляет 62647,46 руб., в течение 365 дней со дня заключения Договора, но не позднее дня фактического подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения; 15 % Платы, что составляет 26848,91 руб., в течение 15 дней со дня подписания акта разграничения имущественной принадлежности, акта разграничения ответственности и акта о подключении.

ДАТА между АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» и ФИО3 заключено дополнительное соглашение № к договору № о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения, согласно которого в порядке перехода права собственности на земельный участок по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, удостоверенного договором купли-продажи от ДАТА, в тексте договора № о подключении (техническом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения от ДАТА упоминание заявителя ФИО2 заменить на ФИО3 по тексту Договора, в том числе в технических условиях № Д являющихся Приложением № к Договору.

В соответствии с промежуточным актом № т ДАТА о подключении (технологическом присоединении) по Договору о подключении от ДАТА №, произведено подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства «Индивидуальный жилой дом», расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, к сети газораспределения. Заявитель претензий по оказанию услуг к газораспределительной организации не имеет.

В нарушение п. 10 Договора, ФИО3 в полном объеме расчет не произвел, в связи с чем, ДАТА ему направлена претензия с требованием о внесении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта в размере 26848,91 руб.

Задолженность по договору в размере 26848,91 руб. оплачена ответчиком 19.10.2023г., то есть после предъявления иска в суд.

В соответствии с п. 16 договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

В соответствии с п.19 договора, в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального Банка РФ, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы по настоящему договору за каждый день просрочки.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно п.1 ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. 

В соответствии с разъяснениями в п. 69 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДАТА N 7 (ред. от ДАТА) "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

Истцом заявлены требования о взыскании с ответчика неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по договору в размере 60705,39 руб. за период с 30.11.2022г. по 19.10.2023г.

В обоснование требований истцом представлен, расчет, выполненный в соответствии с условиями договора, который проверен судом, ответчиком не оспаривался.

Рассматривая заявленные требования, суд приходит к выводу об их обоснованности, поскольку в ходе рассмотрения дела доводы истца о нарушении ответчиком сроков оплаты по договору нашли свое подтверждение, уплата неустойки за нарушение сроков исполнения обязательства предусмотрена условиями договора, подписанного сторонами.

Вместе с тем, суд полагает, что заявленный к взысканию размер неустойки не соразмерен последствиям нарушения обязательства, с учетом периода неисполнения обязательства, компенсационную природа неустойки, принцип разумности и справедливости, полагает необходимым снизить её размер до 20000 руб.

В соответствии со ст.98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины в размере 800 руб.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО3, ДАТА года рождения, уроженца 

<

адрес>, паспорт № от ДАТА., выдан 

<

адрес>, с пользу АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (ОГРН/ИНН №) неустойку по договору о подключении объектов капитального строительства к сети газораспределения от ДАТА. № за период с ДАТА. по ДАТА. в размере 20000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 800 руб.

Решение может быть обжаловано в Хабаровский краевой суд через Кировский районный суд города Хабаровска в течение месяца со дня составления в окончательной форме.

Решение суда в окончательной форме составлено 29.11.2023г.

Судья О.В. Степенко