Дело № 2-1280/2025

УИД:23RS0003-01-2025-000528-59

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

19марта 2025 года Анапский городской суд Краснодарского края в составе:

председательствующего Кравцовой Е.Н.,

при секретаре Дубинной А.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ФИО1 к ФИО2 о расторжении договора подряда, взыскании убытков,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ФИО2 о расторжении договора подряда, взыскании убытков. Просит признать договор подряда от 12.05.2024г. расторгнутым и взыскать с П.Д.ВБ. в ее пользу убытки в связи с неисполнением обязательств по договору подряда в размере 65 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 05.06.2024г. по 16.12.2024г. в размере 6 382,78 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 16.12.2024г. до момента исполнения решения суда, а также расходы по оплате госпошлины в размере 2 150 рублей и по оплате юридических услуг в размере 4 000 рублей.

В судебное заседаниеистец ФИО1 не явилась, заявила ходатайство о рассмотрении дела в ее отсутствии и настаивает на удовлетворении заявленныхтребований. Не возражает против вынесения заочного решения в случае неявки ответчика в суд.

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился, извещен о месте, дате и времени рассмотрения дела надлежащим образом, причины неявки суду не известны. Заказные письма ответчику не доставлены, возвращены в суд в связи с истечением срока хранения, что следует из Отчета сайта Почта России. 

В соответствии с положениями ч. 2 ст.117 ГПК РФ, ст.165.1 ГПК РФ, абз.2 п.67 и п.68 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 №25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой ГК РФ» адресат, отказавшийся принять судебную повестку или иное судебное извещение, считается извещенным о времени и месте судебного разбирательства.

Суд, проанализировав положения указанных правовых норм, находит извещение ответчика надлежащим и с учетом мнения истца полагает возможным рассмотреть настоящее дело в порядке заочного письменного производства.

Исследовав письменные доказательства по делу, суд находитисковое заявление подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. К договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках, предусмотренные главой 9 настоящего Кодекса, если иное не установлено настоящим Кодексом. К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419), если иное не предусмотрено правилами настоящей главы и правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в настоящем Кодексе.

В соответствии с п. 1 ст. 158 ГК РФ сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной).

В силу п.1 1 ст.159 ГК РФ, сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлена письменная (простая или нотариальная) форма, может быть совершена устно.

В соответствии с п. 1 ст.160 ГК РФ, сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами.

В силу ст. 162 ГК РФ несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства. В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность.

В силу п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров (п.2).

По договору строительного подряда подрядчик в соответствии с п.1 ст.740 ГК РФ обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии с ч.3 ст.708 ГК РФ указанные в п.2 ст.405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Как следует из положений ст. 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. 

Согласно ст.405 ГК РФ должник, просрочивший исполнение, отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой, и за последствия случайно наступившей во время просрочки невозможности исполнения (ч.1).Если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков (ч.2).

Статьей 746 ГК РФ предусмотрено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Исходя из положений пункта 1 статьи 711 ГК РФ, согласованных сторонами условий договора основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате обусловленных договором работ является сдача работ заказчику путем подписания акта выполненных работ.

Согласно ст.735 ГК РФ работа оплачивается заказчиком после ее окончательной сдачи подрядчиком. С согласия заказчика работа может быть оплачена им при заключении договора полностью или путем выдачи аванса.

Как следует из материалов дела,12 мая 2024 года между ФИО1 и ФИО2 была достигнута договоренность, согласно которой ФИО2, выступая в качестве подрядчика выполняет работы по благоустройству двора, а именно – печатный бетон объемом 50 кв.м.,цвет серый, форма – камень, по адресу:

<

адрес> В свою очередь ФИО1 обязалась оплатить данные работы в общей сумме 125 000 руб. Сроки работы были определены сторонами: начало работ 25 мая 2024 года, сдача объекта 05 июня 2024 года.

Согласно расписки от 12.05.2024г. ФИО2 получил от ФИО1 в качестве предоплаты сумму 65 000 руб. на приобретение строительного материала.

Данные обстоятельства стороной ответчика не оспорены, подтверждены постановлением и.о. дознавателя УУП ОУУП и ПДН Отдела МВД России по Темрюкскому району об отказе в возбуждении уголовного дела от 01.07.2024г., вынесенного по результатам проверки по заявлению ФИО1 по факту нарушения условий договора оказания строительных услуг и невозвращении денежных средств.

Анализируя изложенное, суд приходит к выводу, что фактически между сторонами был заключен договор подряда, в котором были согласованы все существенные условия, такие как сроки выполнения работ (начальный и конечный), цена и объем работы, порядок оплаты.

В соответствии с п. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной, в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или договором.

Обращаясь в суд с настоящим иском, истец указала на то, что обязательства по договору подряда ответчиком не были исполнены, строительный материал, оплата которого была произведена истцом, ответчиком не передан. Денежные средства, уплаченные по договору, ответчиком в добровольном порядке не возвращаются.

Доказательств исполнения принятых на себя по договору подряда от 12.05.2024г. перед ФИО1 обязательств ФИО2 суду не представлено, как и не представлено доказательств возврата уплаченных истцом денежных средств по договору в размере 65 000 руб.

Принимая во внимание установленные по делу обстоятельства, приведенные требования норм материального права, суд приходит к выводу, что ФИО1 вправе отказаться от исполнения заключенного с ФИО2 договора подряда от 12.05.2024г. и требовать возврата уплаченных по данному договору денежных средств в размере 65 000 рублей. Требования истца в указанной части суд находит обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Согласно п. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. Проценты за пользование чужими денежными средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок (ч.3).

Поскольку факт неисполнения ответчиком условий договора, а равно не возврат полученных денежных средств установлен судом, истцом правомерно предъявлены требования о применении к ответчику меры гражданско-правовой ответственности в виде взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами.

Расчет процентов, представленный истцом, судом проверен и признан верным. В связи с чем, с ответчика в пользу истца за период с 05.06.2024г. по 16.12.2024г. подлежат взысканию проценты в размере 6 382,78 рублей, и подлежат также взысканию проценты за пользование денежными средствами в сумме 65 000 рублей за период с 16.12.2024г. по день фактического возврата данной денежной суммы истцу.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось судебное решение, суд присуждает с другой стороны возместить все понесенные по делу судебные расходы.

Судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела (ст.88 ГПК РФ).

К издержкам, связанным с рассмотрением дела, в соответствии со ст.94 ГПК РФ относятся: суммы, подлежащие выплате экспертам; расходы на оплату услуг представителей; связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные сторонами; другие признанные судом необходимыми расходы.

Поскольку истец при обращении с иском в суд понесла судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 150рублей, а также по оплате юридических услуг в размере 4 000 рублей, то при удовлетворении исковых требований, данные расходы подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь ст.ст. 194-199, 233 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявлениеФИО1–удовлетворить.

Признать договор подряда от 12.05.2024г., заключенный между ФИО1 и ФИО2 расторгнутым.

Взыскать с ФИО2

<

данные изъяты>) в пользу ФИО1(

<

данные изъяты>) убытки в размере 65 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 05.06.2024г. по 16.12.2024г. в размере 6 382,78 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 16.12.2024г. до момента исполнения решения суда, а также расходы по оплате госпошлины в размере 2 150 рублей и по оплате юридических услуг в размере 4 000 рублей.

Ответчик, не явившийся в судебное заседание, вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Краснодарского краевого суда через Анапский городской суд в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене данного решения, а в случае, если такое заявление подано, в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий: подпись

Мотивированное решение изготовлено 26 марта 2025 года.