Дело № 2-652/2024 КОПИЯ

УИД: 34RS0012-01-2024-000505-39

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

р.п. Городище Волгоградской области 24 сентября 2024 года 

Городищенский районный суд Волгоградской области в составе

председательствующего судьи Скоробогатовой Е.И., 

при секретаре судебного заседания Мозжевой С.Л., 

с участием представителя истца/ответчика ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» по доверенности ФИО1, 

представителя ответчика/истца ФИО4 по доверенности ФИО8, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению публичного акционерного общества «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» к ФИО3 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании судебных расходов, по встречному исковому заявлению ФИО2 к публичному акционерному обществу «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» о возложении обязанности заключить дополнительное соглашение к договору технологического присоединения, 

УСТАНОВИЛ:

публичное акционерное общество «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» (далее по тексту ПАО «Россети Юг») обратилось в суд с указанным иском к ФИО3, мотивировав свои требования тем, что ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «МРСК Юга» (в настоящий момент ПАО «Россети Юг») и ФИО2 был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

В соответствии с условиями указанного договора, сетевая организация ПАО «Россети Юг» приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения электропринимающих устройств заявителя ТП 10/0,4 для электроснабжения полевого стана, расположенного по адресу: 

<

адрес>, территория Пичужинского сельского поселения, кадастровый №, в соответствии с техническими условиями, являющимися неотъемлемой частью договора от ДД.ММ.ГГГГ. 

Между тем, земельный участок с кадастровым номером 34:05:150107:566 как объект недвижимости прекратил свое существование, в соответствии с решением собственника о разделе земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, названный земельный участок разделен на три земельных участка: площадью 300 000 кв. м, с условным номером 34:05:150107:566:ЗУ1, площадью 550 000 кв. м, с условным номером 34:05:150107:566:ЗУ2, площадью 2 560 881 кв. м, с условным номером 34:05:150107:566:ЗУ3. 

Согласно выписке из ЕГРН, земельному участку площадью 2 560 881 кв. м в настоящий момент присвоен кадастровый №, собственником которого является иное лицо. 

Таким образом, в связи с разделом и частичной продажей земельного участка с кадастровым номером 34:05:150107:566, ранее запланированные мероприятия, предусмотренные техническими условиями к договору технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ, являются неактуальными, требуется выполнение иных мероприятий, что влечет за собой иной расчет платы за технологическое присоединение. 

Ссылаясь на то обстоятельство, что выполнение мероприятий, предусмотренных техническими условиями, срок действия которых истек, в отношении объекта недвижимости, прекратившего свое существование, со стороны сетевой организации не представляется возможным, ПАО «Россети Юг» просит расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенный между ПАО «Россети Юг» и ФИО2, взыскать с ФИО2 в пользу ПАО «Россети Юг» расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей.

ФИО3 обратился в суд с встречным исковым заявлением к ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго», в обоснование которого указал, что одновременно заключением спорного договора, ему были выданы технические условия №, которыми согласована рабочая документация, разработанная на основании Технических условий, определены места расположения ТП 10/0,4 кВ и места расположения иных устройств, предусмотренных проектом и необходимых для осуществления технологического присоединения. 

Кроме того, ФИО3 сослался на то обстоятельство, что проектируемая в границах земельного участка заявителя ТП 10/0,4 кВ находится на границе земельного участка 34:05:150107:566, примыкающей к границе земельного участка с кадастровым номером 34:05:000000:3953, также принадлежащего ФИО5, и расположенного вдоль дороги, а вновь образованный земельный участок с кадастровым номером 34:05:150107:680 является частью земельного участка 34:05:150107:566, на котором в соответствии с утвержденной ПАО «Россети Юг» рабочей документацией находится место расположения ТП 10/0,4 кВ, предусмотренного для осуществления технологического присоединения согласно договору от ДД.ММ.ГГГГ. 

Земельный участок с кадастровым номером 34:05:150107:682 собственником ФИО9 был разделен, в результате чего образовались 2 земельных участка с кадастровыми номерами 34:05:150107:690 и 34:05:150107:691. 

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ФИО9 заключен договор аренды земельного участка с кадастровым номером 34:05:150107:690.

Ссылаясь на изложенное, ФИО3, уточнив встречные исковые требования, просит суд возложить на ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» в течение 10 дней с даты вступления решения в законную силу заключить с ФИО2 дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором пункт 2 договора изложить в следующей редакции: «Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения ТП 10/0,4 для электроснабжения полевого стана, расположенного (которое будет располагаться) по адресу: 

<

адрес>, территория Пичужинского сельского поселения, кадастровый номер земельного участка 34:05:150107:690», пункт 4 договора изложить в следующей редакции: «Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 6 лет со дня заключения настоящего договора». 

В судебном заседании представитель истца/ответчика ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» по доверенности ФИО6 в судебном заседании исковые требования поддержала по основаниям, изложенным в иске. Встречные исковые требования ФИО2 не признала, в обоснование возражений сослалась на то обстоятельство, что условиями договора технологического присоединения сторонами определено, что сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ТП 10/0,4 кВ для энергосбережения полевого стана, расположенного по адресу: 

<

адрес>, территория Пичужинского сельского поселения, с кадастровым номером 34:05:150107:566. Учитывая, что в настоящее время объект договора технологического присоединения, а именно, земельный участок с кадастровым номером 34:05:150107:566 прекратил свое существование, что, в свою очередь привело к нахождению ТП 100,4 кВ на разных земельных участках, являющихся самостоятельными объектами недвижимого имущества, мероприятия по технологическому присоединению, указанные в технических условиях к спорному, исполнить не представляется возможным. Полагает, что ФИО3, заявляя встречные исковые требования, вносит существенные изменения в договор технологического присоединения и приводит к существенному изменению обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, что, в свою очередь, приводит к невозможности исполнения ни одной из сторон условий договора. 

Ответчик/истец по встречному исковому заявлению ФИО3 в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, о причине неявки суд не уведомил, доверил представление своих интересов представителю ФИО7

Представитель ответчика/истца ФИО11 в судебном заседании исковые требования ПАО «Россети Юг» не признала. В обоснование своей позиции пояснила, что доводы сетевой организации о расположении энергопринимающих устройств заявителя в пределах иного земельного участка несостоятельны, поскольку, комплекс энергопринимающих устройств последнего располагается на расстоянии 5 метров от последней опоры №, которую устанавливает сетевая организация на границе земельного участка с кадастровым номером 34:05:150107:690, а указанный земельный участок ранее входил в состав земельного участка, с кадастровым номером 34:05:150107:566 и произведенные документальные изменения в кадастровых номерах земельного участка не повлекли изменений существенных условий договора, поскольку ни для заявителя, ни для сетевой организации не изменился перечень мероприятий по технологическим условиям, а также иные существенные условия договора. 

Иные лица в судебное заседание не явились, о дате, месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом, о причине неявки суд не уведомили, ходатайств об отложении разбирательства дела не поступало. 

Суд, определив в порядке статьи 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотреть дело в отсутствии не явившихся лиц, участвующих в деле, выслушав участников процесса, изучив материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии с положениями статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Согласно положениям статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

Статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (статьи 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с положениями статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В соответствии с положениями статьи 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. 

Порядок технологического присоединения, утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливает: правила выбора сетевой организации, которой принадлежат объекты электросетевого хозяйства с необходимым классом напряжения на соответствующей территории, к которой следует обращаться заинтересованным в технологическом присоединении лицам и которая не вправе отказать обратившемуся к ней лицу в услуге по технологическому присоединению и заключении соответствующего договора; процедуру технологического присоединения (в том числе перечень мероприятий по технологическому присоединению, предельные сроки их выполнения) и ее особенности в случаях присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов микрогенерации (в том числе типовую форму договора об осуществлении технологического присоединения объекта микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства сетевых организаций), а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам; правила заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, в том числе существенные условия такого договора; состав технических условий для технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики; ответственность сетевых организаций за несоблюдение сроков осуществления технологического присоединения.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям.

Из пунктов 1 и 2 указанных Правил следует, что под технологическим присоединением потребителя понимается присоединение его энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации в случаях, когда энергопринимающие устройства потребителя впервые вводятся в эксплуатацию, или реконструируются с увеличением присоединенной мощности, или изменяется категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств.

Настоящие Правила устанавливают процедуру технологического присоединения, включающую в себя, помимо прочего подачу заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение; заключение договора; выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором.

Для целей настоящих Правил под осуществлением действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя.

Как следует из материалов дела и установлено судом, ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «МРСК Юга» (в настоящий момент ПАО «Россети Юг») и ФИО2 был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям электроснабжения ТП 10/0,4 для электроснабжения полевого стана, расположенных (которые будут располагаться) по адресу: 

<

адрес>, территория Пичужинского сельского поселения, с кадастровым номером 34:05:150107:566.

По настоящему договору сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ТП 10/0,4 для электроснабжения полевого стана, расположенных (которые будут располагаться) по адресу: 

<

адрес>, территория Пичужинского сельского поселения, с кадастровым номером 34:05:150107:566, а заявитель обязуется оплатить расходы по технологическому присоединению, согласно условиям договора. 

В силу пункта 6 договора сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнитель обязательства по договору, в том числе, по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях. 

Согласно пункту 4 договора, технические условия являются неотъемлемой частью договора и приведены в приложении. 

В соответствии с техническими условиями № от ДД.ММ.ГГГГ, являющейся неотъемлемой частью договора технологического присоединения, необходимо осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: ТП 10/0,4 кВ для энергоснабжения полевого стана по адресу: 

<

адрес>, территория Пичужинского сельского поселения, кадастровый №. 

Пунктом 10.1.1 технических условий предусмотрено, что сетевая организация осуществляет организацию следующих мероприятий: запроектировать и построить ВЛ-10 кВ отпайкой от опоры № ВЛ-10 кВ № ПС 35/10 кВ «Пичуга» до границ земельного участка заявителя, марку и сечение провода ВЛ-10 кВ определить проектом. 

Расположение трассы проектируемой сетевой организацией ВЛ-10 кВ приведено в технических предложениях для подготовки технических условий по договору технологического присоединения. 

Как следует из пункта 4 договора, срок действий технических условий, установленный договором, составляет два года со дня заключения договора технологического присоединения. 

Так, дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ № к договору технологического присоединения, срок действий технических условий продлен до ДД.ММ.ГГГГ. 

Из представленной в материалы дела копии регистрационного дела на объект недвижимости, расположенный по адресу: 

<

адрес>, территория Пичужинского сельского поселения, следует, что на основании решения собственника земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, земельный участок с кадастровым номером 34:05:150107:566 разделен на три земельных участка: земельный участок с кадастровым номером 34:05:150107:680, право собственности зарегистрировано за ФИО2, земельный участок в с кадастровым номером 34:05:150107:583, собственником, которого является ФИО10, земельный участок с кадастровым номером 34:05:150107:682, собственником которого является ФИО9

Впоследствии, земельный участок с кадастровым номером 34:56:150107:682 собственником ФИО9 был разделен на два земельных участка с кадастровыми номерами 34:05:150107:690 и 34:05:150107:691. 

Земельный участок с кадастровым номером 34:05:150107:566, в отношении которого заключён договор об осуществлении технологического присоединения, как объект недвижимости прекратил свое существования. 

Так, сетевая организация, установив, что, в связи с разделом и частичной продажей объекта договора технологического присоединения, а именно, земельного участка с кадастровым номером 34:05:150107:566, мероприятия, запланированные техническими условиями в рамках спорного договора, являются неактуальными, направила в адрес заявителя соглашение № о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ №. 

Указанное соглашение ФИО2 не подписано.

По мнению стороны ответчика/истца ФИО2, срок действия технических условий по спорному договору технологического присоединения не истек, и может быть продлен до 6 лет, в связи с чем, в рассматриваемом случае, он действует до ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, сетевая организация имеет возможность осуществления технологического присоединения, что дает ФИО3 основания не подписывать соглашение о расторжении спорного договора. 

Между тем, при заключении договора об осуществлении технологического присоединения, стороны руководствовались Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

Согласно названным Правилам, при подаче заявки на технологическое присоединение, заявитель прилагает перечень документов, определенных в пункте 10 Правил технологического присоединения, в том числе, и копии документов, подтверждающих владение заявителем на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании объектом капитального строительства и (или) земельным участком, на котором расположены (будут располагаться) энергопринимающие устройства заявителя. 

То есть, согласно пункту 8, 9, 10 Правил технологического присоединения, энергопринимающее устройство и точка технологического присоединения к электрическим сетям должны быть расположены в границах одного и того же объекта капитального строительства или земельного участка. 

В силу абзаца 2 части 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации, существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договора данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Разделом 1 договора об осуществлении технологического присоединения сторонами определено, что сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения полевого стана, расположенного по адресу: 

<

адрес>, территория Пичужинского сельского поселения, с кадастровым номером 34:05:150107:566, а заявитель обязуется оплатить расходы по технологическому присоединению, согласно условиям договора. 

В силу подпункта «а» пункта 16 Правил технологического присоединения, существенным условием договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям является перечень мероприятий по технологическому присоединению и обязательства сторон по их выполнению. 

В силу пункта 4 договора об осуществлении технологического присоединения, технические условия являются неотъемлемой частью договора и приведены в приложении. 

Пунктом 10 технических условий предусмотрено, что сетевая организация обязуется запроектировать и построить ВЛ-10 кВ отпайкой от опоры №ВЛ-10кВ № ПС 35/10 кВ «Пичуга» до границ земельного участка заявителя.

В силу пункта 11 Технических условий, заявитель осуществляет следующие мероприятия: запроектировать и построить ТП 10/0,4 кВ, тип и местоположение определить проектом, а также, в границах своего земельного участка выполнить мероприятия для подключения проектируемой ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ, строящейся сетевой организацией. 

Указанное свидетельствует о том, что сторонами при заключении договора технологического присоединения определены существенные условия договора, предметом которого является совершение действий, направленных на технологическое присоединение земельного участка с кадастровым номером 34:05:150107:566, а также определили перечень мероприятий по технологическому присоединению, указанный в технических условиях. 

Между тем, названные существенные условия ФИО2 нарушены, поскольку, произведенный им раздел предмета спорного договора - земельного участка с кадастровым номером 34:05:150107:566 привел к прекращению его существования, что, в свою очередь, привело к нахождению ТП 10/0,4 кВ, которую, по условиям технического присоединения обязалась запроектировать и построить сетевая организация и точки технологического присоединения на разных земельных участках. 

Анализируя изложенное, суд приходит к выводу о том, что сетевой организацией исполнить требования пункта 27 Правил технологического присоединения, в соответствии с которым, при выполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения сетевая организация по обращению заявителя вправе продлить срок действия ранее выданных технических условий, в настоящее время не представляется возможным. 

Более того, вышеизложенным подтверждается невозможность исполнения условий договора об осуществлении технологического присоединения ни одной из сторон договора, поскольку выполнить мероприятия, установленные техническими условиями возможно лишь при нахождении точки технологического присоединения и ТП 10/0,4 Кв.

Кроме того, Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациями и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным постановлением Правительства от ДД.ММ.ГГГГ №, не предусматривается корректировка размера платы за технологическое присоединение после подписания сторонами договора.

В силу части 1 статьи 457 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение обстоятельств признается существенными, когда они изменились настолько, что если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. 

При заключении спорного договора об осуществлении технологического присоединения, стороны исходили из других условий, которые, в силу Правил технологического присоединения являются существенными условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Как установлено в ходе рассмотрения дела, подтверждается письменными доказательствами, данные условия ФИО2 нарушены, исполнить условия договора об осуществлении технологического присоединения не представляется возможным ни одной из сторон договора. 

При таких обстоятельствах, учитывая, что ответчиком допущено существенное нарушение условий договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, влекущее за собой невозможность исполнения условий договора в целом, принимая во внимание условия данного договора, предусматривающие возможность его расторжения по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также истечение срока действия технических условий и установленного договором срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению, суд полагает заявленные истцом требования о расторжении договора обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В связи с удовлетворением основного иска, суд приходит к выводу, что отсутствуют основания для удовлетворения встречного иска ФИО2 о возложении на ПАО «Россети Юг» обязанности в течение 10 дней с даты вступления решения в законную силу заключить с ФИО2 дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором пункт 2 договора изложить в следующей редакции: «Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения ТП 10/0,4 для электроснабжения полевого стана, расположенного (которое будет располагаться) по адресу: 

<

адрес>, территория Пичужинского сельского поселения, кадастровый номер земельного участка 34:05:150107:690», пункт 4 договора изложить в следующей редакции: «Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 6 лет со дня заключения настоящего договора». 

В соответствии со статьей 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 96 настоящего Кодекса. В случае если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Руководствуясь положениями статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 339.19 Налогового кодекса Российской Федерации, принимая во внимание разъяснения, данные в пункте 21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», учитывая, что решение суда состоялось в пользу ПАО «Россети Юг», суд полагает возможным взыскать с ответчика в пользу истца расходы по уплате государственной пошлины в размере 6000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь положениями статей 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

исковые требования ПАО «Россети-Юг» в лице филиала ПАО «Россети-Юг» -«Волгоградэнерго» к ФИО3 о расторжении договора, взыскании судебных расходов – удовлетворить.

Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ПАО «Россети Юг» и ФИО2.

Взыскать с ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца клх. Калибаланд 

<

адрес>, паспорт 

<

...> выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>) в пользу ПАО «Россети-Юг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 6000 рублей. 

В удовлетворении встречных исковых требований ФИО2 к ПАО «Россети-Юг» в лице филиала ПАО «Россети-Юг» - «Волгоградэнерго» о возложении обязанности в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу заключить дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором изложить пункт 2 договора в следующей редакции: «Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения ТП 10/0,4 для электроснабжения полевого стана, расположенного (которое будет располагаться) по адресу: 

<

адрес>, территория Пичужинского сельского поселения, кадастровый номер земельного участка 34:05:150107:690», пункт 4 договора изложить в следующей редакции: «Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 6 лет со дня заключения настоящего договора» – отказать.

Решение может быть обжаловано в Волгоградский областной суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме через Городищенский районный суд 

<

адрес>. 

Решение суда в окончательной форме составлено ДД.ММ.ГГГГ.

Судья: подпись Е.И. Скоробогатова