Дело № 2-182/17 г. г. Иваново

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Ивановский районный суд Ивановской области в составе:

председательствующего судьи Смирновой НВ

при секретаре Котиной МВ

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Иванове 20 апреля 2017 года гражданское дело по иску ФИО2 к ИП ФИО1 о защите прав потребителя и по встречному иску ИП ФИО1 к ФИО18 о взыскании стоимости фактически выполненных работ,

у с т а н о в и л:

ФИО18 обратился в суд с исковым заявлением, в котором просит суд расторгнуть договор № г. от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ним и ИП ФИО1, взыскать убытки в размере 222000 руб., пени в размере 14416 руб., в счет компенсации морального вреда 10000 руб., штраф в размере 111000 руб. за не удовлетворение в добровольном порядке требований потребителя, судебные расходы.

Требования обоснованы тем, что ДД.ММ.ГГГГ между ними заключен договор бытового подряда на изготовление металлических и деревянных изделий. Согласно Приложения № к договору, его предметом является металлическая лестница с декоративной отделкой, которая должна быть установлена по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>. Им передано денежных средств на общую сумму 222000 руб. Срок исполнения договора истек ДД.ММ.ГГГГ, но, работы не закончены. ДД.ММ.ГГГГ истец направил претензию. ДД.ММ.ГГГГ ответчик сообщил, что не имеет возможности выполнить монтаж перил, поскольку не выполнены работы по отделке металлокаркаса деревом, которое находится в бесхозном состоянии. Однако, срок финишной отделки лестницы истёк. Поскольку в силу п.4.2 договора за несвоевременное выполнение работ подрядчик обязался уплатить пени в размере 0,1% за каждый день просрочки, срок исполнения обязательства истек ДД.ММ.ГГГГ, следовательно, просрочка началась с ДД.ММ.ГГГГ (расчет: 212000 руб. х 0,1% х68 дн.). Длительное невыполнение подрядчиком обязательств повлекло нравственные страдания заказчика, как потребителя.

ИП ФИО1 предъявил к ФИО3 иск, просит взыскать с ФИО4 задолженность за выполненные работы по договору от ДД.ММ.ГГГГ в размере 121650 руб. Требования обосновал тем, что монтаж металлокаркаса завершен ДД.ММ.ГГГГ Из претензий заказчика следует, что они касались лишь установки перил и финишной отделки деревом. ДД.ММ.ГГГГ исполнитель направил в адрес заказчика претензию о принятии выполненных работ и акты №№,2 на сумму 121650 руб. (70000 руб. + 51650 руб.). Т.о., работа сдана исполнителем до подачи заказчиком иска в суд и до направления им уведомления о расторжении договора. По условиям договора, приемка работ заказчиком должна быть осуществлена в течение 10 дн. В данный срок возражений относительно объема и качества работ от заказчика не поступило. 

В судебном заседании стороны и их представители просили производство по делу прекратить, утвердить ниже следующее мировое соглашение, заключенное сторонами в соответствии со статьями 39, 173, 220 ГПК РФ в целях урегулирования по обоюдному согласию возникшего спора, явившегося причиной предъявления иска:

1. Стороны пришли к соглашению о том, что с учетом фактически выполненной ИП ФИО1 работы и оплаченным авансом в размере 222000 рублей, задолженность ИП ФИО1 перед ФИО18 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

2. ИП ФИО1 обязуется возвратить ФИО5 денежную сумму в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей в течение 10 месяцев со дня подписания настоящего мирового соглашения в следующем порядке:

-ДД.ММ.ГГГГ – 15000 рублей

-ДД.ММ.ГГГГ – 15000 рублей

-ДД.ММ.ГГГГ – 15000 рублей

-ДД.ММ.ГГГГ – 15000 рублей

-ДД.ММ.ГГГГ – 15000 рублей

-ДД.ММ.ГГГГ – 15000 рублей

-ДД.ММ.ГГГГ – 15000 рублей

-ДД.ММ.ГГГГ – 15000 рублей

-ДД.ММ.ГГГГ – 15000 рублей

-ДД.ММ.ГГГГ – 15000 рублей.

Днем исполнения обязательства по оплате считается день фактической оплаты платежа ИП ФИО1

Данные денежные средства оплачиваются ИП ФИО1 по следующим реквизитам:

Банковская карта №

Ивановское отделение Сбербанк 8639 ПАО Сбербанк 

<

адрес> БИК 042406608

к/с № 

Номер лицевого счета 408№

ИНН 

<

***>

КПП 370202001

3. ФИО6 отказывается от исковых требований в части расторжения договора, от взыскания с ИП ФИО1 неустойки (пени) за просрочку выполнения работ по договору, морального вреда, суммы штрафа, и иных санкций, судебных расходов и расходов на оплату услуг представителя в полном объеме. 

ИП ФИО1 отказывается от встречных исковых требований к ФИО18 о взыскании задолженности за выполненные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 121650 рублей, судебных расходов и расходов на оплату услуг представителя в полном объеме. 

Расходы сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла.

4. За просрочку оплаты каждого ежемесячного платежа на срок более 5 календарных дней, ИП ФИО1 обязуется возместить ФИО7 в течении 3-х календарных дней штраф в размере 8000 рублей за каждый просроченный платеж.

5. Со дня выдачи ФИО8 исполнительного листа на принудительное исполнение настоящего мирового соглашения, начисление штрафов, предусмотренных п.4 настоящего мирового соглашения, прекращаются со дня выдачи исполнительного листа.

6. ИП ФИО1 имеет право досрочно возвратить ФИО9 сумму задолженности как в полном объеме так и частично, отступая от графика оплаты, указанного в п.2 настоящего соглашения. При оплате задолженности досрочно не в полном объеме, размер ежемесячных платежей уменьшается пропорционально оплаченной суммы долга досрочно. 

Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ, в виде не допустимости повторного обращения в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, сторонам и их представителям были судом разъяснены и понятны.

Суд, изучив мировое соглашение и усматривая, что его условия закону не противоречат, чьих-либо прав и охраняемых законом интересов не нарушают, руководствуясь ст.ст. 39, 173, 220, 221 ГПК РФ,

о п р е д е л и л:

Утвердить мировое соглашение, заключенное между ФИО10 ИП ФИО1, по условиям которого:

1. Стороны пришли к соглашению о том, что с учетом фактически выполненной ИП ФИО1 работы и оплаченным авансом в размере 222000 рублей, задолженность ИП ФИО1 перед ФИО18 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

2. ИП ФИО1 обязуется возвратить ФИО11 денежную сумму в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей в течение 10 месяцев со дня подписания настоящего мирового соглашения в следующем порядке:

-ДД.ММ.ГГГГ – 15000 рублей

-ДД.ММ.ГГГГ – 15000 рублей

-ДД.ММ.ГГГГ – 15000 рублей

-ДД.ММ.ГГГГ – 15000 рублей

-ДД.ММ.ГГГГ – 15000 рублей

-ДД.ММ.ГГГГ – 15000 рублей

-ДД.ММ.ГГГГ – 15000 рублей

-ДД.ММ.ГГГГ – 15000 рублей

-ДД.ММ.ГГГГ – 15000 рублей

-ДД.ММ.ГГГГ – 15000 рублей.

Днем исполнения обязательства по оплате считается день фактической оплаты платежа ИП ФИО1

Данные денежные средства оплачиваются ИП ФИО1 по следующим реквизитам:

Банковская карта №

Ивановское отделение Сбербанк 8639 ПАО Сбербанк 

<

адрес> БИК 042406608

к/с № 

Номер лицевого счета 408№

ИНН 

<

***>

КПП 370202001

3. ФИО12 отказывается от исковых требований в части расторжения договора, от взыскания с ИП ФИО1 неустойки (пени) за просрочку выполнения работ по договору, морального вреда, суммы штрафа, и иных санкций, судебных расходов и расходов на оплату услуг представителя в полном объеме. 

ИП ФИО1 отказывается от встречных исковых требований к ФИО13 взыскании задолженности за выполненные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 121650 рублей, судебных расходов и расходов на оплату услуг представителя в полном объеме. 

Расходы сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла.

4. За просрочку оплаты каждого ежемесячного платежа на срок более 5 календарных дней, ИП ФИО1 обязуется возместить ФИО14 в течении 3-х календарных дней штраф в размере 8000 рублей за каждый просроченный платеж.

5. Со дня выдачи ФИО15 исполнительного листа на принудительное исполнение настоящего мирового соглашения, начисление штрафов, предусмотренных п.4 настоящего мирового соглашения, прекращаются со дня выдачи исполнительного листа.

6. ИП ФИО1 имеет право досрочно возвратить ФИО16 сумму задолженности как в полном объеме так и частично, отступая от графика оплаты, указанного в п.2 настоящего соглашения. При оплате задолженности досрочно не в полном объеме, размер ежемесячных платежей уменьшается пропорционально оплаченной суммы долга досрочно. 

Прекратить производство по делу по иску ФИО18 к ИП ФИО1 о защите прав потребителя и по встречному иску ИП ФИО1 к ФИО17 взыскании стоимости фактически выполненных работ.

Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете, и по тем же основаниям не допускается.

Определение может быть обжаловано в Ивановский областной суд через Ивановский районный суд в течение 15 дней.

Судья: