Дело № 2-1903/2025

УИД: 91RS0022-01-2025-002466-74

РЕШЕНИЕ

 

именем Российской Федерации

20 августа 2025 года г. Феодосия

Феодосийский городской суд Республики Крым в составе:

председательствующего судьи Тимохиной Е.В.,

при секретаре судебного заседания Туйгуновой Ш.У., 

с участием старшего помощника прокурора ФИО6, представителя ответчика — ФИО7,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Заместителя прокурора города ФИО1 Республики ФИО1 в интересах несовершеннолетних: ФИО2, ФИО3, в лице законного представителя ФИО4 к Государственному унитарному предприятию «Крымэнерго» о возложении обязанности произвести мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям и взыскании компенсации морального вреда, 

установил:

Прокурор г. ФИО1, действуя в интересах несовершеннолетних: ФИО2, ФИО3, в лице законного представителя ФИО4, обратился в суд с иском к Государственному унитарному предприятию Республики ФИО1 «Крымэнерго», в котором просит обязать ГУП РК «Крымэнерго» осуществить технологическое присоединение объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, к электрическим сетям, по условиям договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, технических условий № от ДД.ММ.ГГГГ, выданных ГУП РК «Крымэнерго» ФИО4, в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу настоящего решения суда и взыскать компенсацию морального вреда в размере 30000 трублей.

Исковые требования мотивированы тем, что прокуратурой города ФИО1 Республики ФИО1 проведена проверка по обращению ФИО4, действующего в интересах несовершеннолетних ФИО2 и ФИО3, по вопросу неисполнения государственным унитарным предприятием Республики ФИО1 «Крымэнерго» (далее - ГУП РК «Крымэнерго») требований федерального законодательства в сфере технологического присоединения к электрическим сетям устройств потребителя электрической энергии. Проверкой установлено, что по заявке ФИО4 Феодосийским РЭС ГУП РК «Крымэнерго» разработаны и утверждены технические условия для присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Технические условия), согласно которым ГУП РК «Крымэнерго» осуществляет технологическое присоединение энергопринимающих устройств (электроприемники земельного участка), расположенных по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №. На основании вышеуказанных технический условий между ГУП РК «Крымэнерго» с ФИО4 заключен типовой договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - Договор), согласно которому сетевая организация приняла на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению согласно п. 13 технических условий составляет 6 месяцев, таким образом срок исполнения обязательств наступил ДД.ММ.ГГГГ. Прокуратурой установлен факт невыполнения ГУП РК «Крымэнерго» взятых на себя обязательств по осуществлению технологического присоединения энергепринимающих устройств ФИО4

В судебном заседании помощник прокурора поддержала заявленные исковые требования, просила их удовлетворить по основаниям, изложенным в исковом заявлении и по имеющимся в материалах дела доказательствам.

Истец ФИО4 суду пояснил, что действиями ответчика нарушаются его законные права. Семья ФИО9 является многодетной. Для улучшения жилищных условий был приобретен земельный участок, из-за отсутствия света семья не может приступить к строительству дома и вынуждена претерпевать жилищные неудобства, нести моральные страдания.

Представитель ответчика в судебном заседании в целом не возражала против удовлетворения исковых требований, однако просила увеличить срок исполнения решения суда до трех месяцев и отказать во взыскании компенсации морального вреда.

Информация о дне и времени проведения судебного заседания заблаговременно размещена на официальном сайте Феодосийского городского суда Республики ФИО1 в Интернет-портале.

Суд, заслушав помощника прокурора, законного представителя истцов, представителя ответчика, исследовав материалы дела, приходит к следующим выводам. 

Как усматривается из материалов дела, ФИО4, с использованием интернет-сервиса ГУП РК «Крымэнерго», через созданный личный кабинет в электронном виде подана заявка на технологическое присоединение электроустановок объекта, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, мощностью 10,0 кВт.

ДД.ММ.ГГГГ должностными лицами Феодосийского РЭС ГУП РК «Крымэнерго» в личном кабинете заявителя размещены условия типового договора, счет на оплату, технические условия № от ДД.ММ.ГГГГ, инструкцию с перечнем мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление присоединения.

ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ внесена плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ГУП РК «Крымэнерго».

Согласно п. 1 Договора сетевая организация приняла обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя.

Собственником земельного участка, расположенного по адресу 

<

адрес>, кадастровый № является ФИО4

В соответствии с п. 4 Договора технические условия на технологическое присоединение являются неотъемлемой частью договора, срок их действия составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.

Согласно Технических условий № от ДД.ММ.ГГГГ срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации не более 6 месяцев со дня заключения договора, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ.

Обязанность Сетевой организации надлежащим образом исполнить обязательства по Договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях предусмотрена пунктом 7 Договора.

На дату рассмотрения дела судом технологическое присоединение объекта истца не осуществлено. 

В силу ч. 1 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Согласно статье 26 Федерального закона от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также – технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Допускается осуществлять технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, принадлежащим организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, только энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии с уровнем напряжения 110 киловольт и выше, за исключением случаев, установленных Правительством Российской Федерации. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Оказание услуг по передаче электрической энергии осуществляется на основании договора возмездного оказания услуг. Договор оказания этих услуг является публичным.

Таким образом, сторонами заключен публичный договор технологического присоединения, который подпадает под регулирование специальных норм, закрепляющих правила подключения к системам энергоснабжения, таких как статья 26 Федерального закона от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным липам, к электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года № 861 (далее по тексту – Правила № 861).

В соответствии с пунктом 3 Правил, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Согласно подпункту «в» пункта 7 Правил, процедура технологического присоединения включает, в том числе выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 16 Правил договор должен содержать следующие существенные условия: перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению.

В соответствии с пунктом 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В силу статьи 783 Гражданского кодекса Российской Федерации общие положения о подряде (статьи 702-729) и положения о бытовом подряде (статьи 730-739) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779-782 указанного Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

Согласно статье 719 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии с пунктом 52 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при удовлетворении требования потребителя об обязании произвести определенные действия, связанные с исполнением (например, безвозмездное устранение недостатков, замену товара), суду в каждом случае следует указывать в резолютивной части решения срок, в течение которого после вступления решения в законную силу ответчик обязан совершить эти действия (часть 2 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). Суд вправе обратить к немедленному исполнению решение по делам, связанным с защитой прав потребителей, по основаниям и в порядке, предусмотренным статьей 212 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации

На момент рассмотрения спора судом, ответчиком обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств не выполнены. Указанное обстоятельство ответчиком оспорено не было.

На дату рассмотрения дела судом технологическое присоединение объекта истца не осуществлено.

Принимая во внимание изложенное, суд приходит к выводу о наличии со стороны ответчика бездействия и необходимости возложения обязанности на государственное унитарное предприятие Республики ФИО1 «Крымэнерго» по исполнению своих обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения электрическим сетям согласно технических условий № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между ГУП РК «Крымэнерго» и ФИО4 и, учитывая запрет (мораторий) на ведение строительных работ в курортной зоне введенный с 1 июня по ДД.ММ.ГГГГ, в 3-х месячный срок с момента вступления решения в законную силу подключить электроэнергию на объект недвижимого имущества, находящегося по адресу: 

<

адрес> кадастровый №.

В силу статьи 15 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Принимая во внимание обстоятельства дела, особенности правоотношений между сторонами, обусловленные монопольным характером оказания ответчиком услуг по электроснабжению, объем нарушенных прав истца, требования разумности и справедливости, суд приходит к выводу, что с ответчика в пользу истцов, в лице законного представителя ФИО4 подлежит взысканию компенсация морального вреда в размере 2000 рублей.

Суд, учитывая объем заявленных по данному гражданскому делу требований, исходя из положений п. 1 и п. 3 ч. 1 ст. 333.19 НК РФ, считает обоснованным взыскать с ответчика ГУП Республики ФИО1 «Крымэнерго» в доход бюджета сумму государственной пошлины в размере 3000 рублей.

Решение в окончательной форме принято 29.08.2025 года. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 194- 199 ГПК РФ, суд, 

РЕШИЛ:

Исковые требования заместителя прокурора г. ФИО1 удовлетворить частично.

Обязать Государственное унитарное предприятие Республики ФИО1 «Крымэнерго» осуществить технологическое присоединение объекта недвижимого имущества расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, к электрическим сетям, по условиям договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, технических условий № от ДД.ММ.ГГГГ, выданных ГУП РК «Крымэнерго» ФИО4 в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу настоящего решения суда. 

Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики ФИО1 «Крымэнерго» в пользу несовершеннолетних: ФИО2, ФИО3, в лице законного представителя ФИО4 компенсацию морального вреде в размере 2000 рублей

В остальной части в удовлетворении иска отказать.

Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики ФИО1 «Крымэнерго» в бюджет муниципального образования городской округ ФИО1 государственную пошлину в размере 3000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики ФИО1 через Феодосийский городской суд Республики ФИО1 в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Председательствующий судья: (подпись) Тимохина Е.В.