Дело №2-150/17

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

31 мая 2017 года г.Тетюши

Тетюшский районный суд Республики Татарстан в составе:

председательствующего судьи Борисова С.Г., 

с участием истца ФИО1, 

представителя ответчика – АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан» ФИО2,

при секретаре судебного заседания Галеевой И.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы гражданского дела по иску ФИО1 к акционерному обществу «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан» о возложении обязанности исполнить обязательства по договору, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, встречному иску акционерного общества «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан» к ФИО1 о признании договора незаключенным, суд

у с т а н о в и л:

ФИО1 обратился в суд с иском к АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан» в котором просит обязать ответчика в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу исполнить обязательства по договору от ДД.ММ.ГГГГ №(Д№ о переводе жилого помещения на поквартирную систему отопления, взыскать с ответчика в его пользу неустойку за просрочку исполнения обязательств по договору в размере 35114 рублей, компенсацию морального вреда 10000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 50% от присужденной суммы. 

АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан» обратилось в суд со встречным иском к ФИО1, в котором просит признать договор №№ от ДД.ММ.ГГГГ о переводе жилого помещения по адресу: РТ, 

<

адрес> на поквартирную систему отопления незаключенным.

В судебном заседании истец ФИО1 и представитель ответчика – АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан» ФИО2 заключили мировое соглашение на следующих условиях:

2.1.1. Ответчик АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан» обязуется в срок до ДД.ММ.ГГГГ провести обследование жилого помещения истца ФИО1 по адресу: РТ, 

<

адрес>, с привлечением специализированной организации для предоставления Истцу перечня работ, необходимого к выполнению последним по приведению жилого помещения (квартиры) в состояние, соответствующее требованиям действующего законодательства РФ при переводе жилого помещения (квартиры) в многоквартирном жилом доме на индивидуальную систему отопления с применением двухконтурного газового котла.

2.1.2. Истец ФИО1 обязуется в срок до ДД.ММ.ГГГГ осуществить приведение жилого помещения (квартиры) по адресу: РТ, 

<

адрес> соответствие с требованиями, предъявленными Ответчиком согласно пункту 2.1.1 настоящего мирового соглашения.

2.1.3. При условии выполнения истцом пункта 2.1.2. настоящего мирового соглашения, ответчик обязуется в срок не позднее 30 рабочих дней осуществить установку двухконтурного газового котла в соответствии с требованиями договора №(№ по переводу на поквартирные системы отопления от ДД.ММ.ГГГГ.

2.1.4. За исполнение Ответчиком обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.3. настоящего мирового соглашения истец обязуется осуществить оплату стоимости работ (в том числе стоимость оборудования) согласно договору №(№ по переводу на поквартирные системы отопления от ДД.ММ.ГГГГ и акту выполненных работ, подлежащего подписанию Истцом и Ответчиком после выполнения пункта 2.1.3. настоящего мирового соглашения. 

2.1.5. Истец ФИО1 отказывается от заявленных им исковых требований.

2.2. АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан» отказывается от заявленных встречных исковых требований. 

Условия мирового соглашения изложены в письменной форме, добровольно подписаны истцом, представителем ответчика, в соответствии с предоставленными ему полномочиями, в судебном заседании. Каких-либо обстоятельств, препятствующих заключению мирового соглашения, не имеется. Мировое соглашение сторон следует утвердить.

Требования ст. 221 ГПК РФ о том, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается, сторонам разъяснены и понятны. 

Согласно ч.3 ст.173 ГПК РФ, при утверждении мирового соглашения сторон суд выносит определение, которым одновременно прекращается производство по делу.

Дело по иску ФИО1 к акционерному обществу «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан» о возложении обязанности исполнить обязательства по договору, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, встречному иску акционерного общества «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан» к ФИО1 о признании договора незаключенным, следует прекратить в связи с заключением мирового соглашения и утверждением его судом.

На основании ст. 173, 220, 221 ГПК РФ, руководствуясь ст.224, 225 ГПК РФ, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить мировое соглашение на следующих условиях:

2.1.1. Ответчик АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан» обязуется в срок до ДД.ММ.ГГГГ провести обследование жилого помещения истца ФИО1 по адресу: РТ, 

<

адрес>, с привлечением специализированной организации для предоставления Истцу перечня работ, необходимого к выполнению последним по приведению жилого помещения (квартиры) в состояние, соответствующее требованиям действующего законодательства РФ при переводе жилого помещения (квартиры) в многоквартирном жилом доме на индивидуальную систему отопления с применением двухконтурного газового котла.

2.1.2. Истец ФИО1 обязуется в срок до ДД.ММ.ГГГГ осуществить приведение жилого помещения (квартиры) по адресу: РТ, 

<

адрес> соответствие с требованиями, предъявленными Ответчиком согласно пункту 2.1.1 настоящего мирового соглашения.

2.1.3. При условии выполнения истцом пункта 2.1.2. настоящего мирового соглашения, ответчик обязуется в срок не позднее 30 рабочих дней осуществить установку двухконтурного газового котла в соответствии с требованиями договора №№ по переводу на поквартирные системы отопления от ДД.ММ.ГГГГ.

2.1.4. За исполнение Ответчиком обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.3. настоящего мирового соглашения истец обязуется осуществить оплату стоимости работ (в том числе стоимость оборудования) согласно договору №(№ по переводу на поквартирные системы отопления от ДД.ММ.ГГГГ и акту выполненных работ, подлежащего подписанию Истцом и Ответчиком после выполнения пункта 2.1.3. настоящего мирового соглашения. 

2.1.5. Истец ФИО1 отказывается от заявленных им исковых требований.

2.2. АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан» отказывается от заявленных встречных исковых требований. 

Гражданское дело по иску ФИО1 к акционерному обществу «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан» о возложении обязанности исполнить обязательства по договору, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, встречному иску акционерного общества «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан» к ФИО1 о признании договора незаключенным, производством прекратить в связи с заключением мирового соглашения.

На определение могут быть поданы частные жалобы в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 15 дней через райсуд. 

Председательствующий: Борисов С.Г.