Дело № 2-582/2017

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

12 апреля 2017 года г. Пенза 

Первомайский районный суд г. Пензы в составе 

председательствующего судьи Одинцова М.А.,

при секретаре Бикмаевой Л.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда гражданское дело по иску ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Центр Строительства» о защите прав потребителей, расторжении договора, взыскании денежных средств, неустойки,

установил:

ФИО1 обратилась в суд с вышеназванным иском, указав, что между ней и ООО «Центр Строительства» заключен возмездный договор оказания услуг от ДД.ММ.ГГ., по которому ответчик обязался выполнить строительные работы в срок до ДД.ММ.ГГ. по адресу ________, а истец оплатить работу в сумме ... руб. Указанная сумма была оплачена истцом полностью. Ответчик частично выполнил работу, установив фундамент, однако монтаж бытовки не был выполнен в установленный срок. Истец неоднократно звонила ответчику, однако работы не были выполнены до настоящего времени. Истцом было направлено ответчику заказное письмо с требованием о расторжении договора возмездного оказания услуг, однако ДД.ММ.ГГ. оно было возвращено с пометкой «истек срок хранения». На момент подачи иска просрочка составляет 129 дней, размер неустойки, предусмотренный п. 5 ст. 28 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" составляет ... руб.

Просила расторгнуть договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГ.. Взыскать с ответчика уплаченную по договору денежную сумму в размере ... руб., неустойку в размере ... руб. 

Определением Первомайского районного суда г. Пензы от 12.04.2017 принят отказ от иска в части требования о расторжении договора возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГ.. 

Истец ФИО1 в судебном заседании исковые требования поддержала, просила иск удовлетворить, не возражала против рассмотрения дела в порядке заочного производства. 

Представитель ответчика ООО «Центр Строительство» в судебное заседание не явился, по неизвестной суду причине, о времени и месте слушания дела извещался надлежащим образом. 

Заслушав объяснения истца, изучив материалы дела, суд с учетом ее мнения, не возражавшей против рассмотрения дела в порядке заочного производства, приходит к следующему.

В соответствии с п.1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают: из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

На основании ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В статье 703 ГК РФ прямо указывается, что договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

Статья 708 ГК РФ предусматривает, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии с п. 2 ст. 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В силу ст. 717 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Согласно ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (п.1).

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором (п.2).

В случаях, предусмотренных договором, подрядчик принимает на себя обязанность обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия заказчиком в течение указанного в договоре срока.

В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда (п.3).

Согласно ст. 314 ГК РФ если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства.

Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства.

В соответствии с ч. 1 ст. 27 ФЗ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 года №2300-1 с последующими изменениями и дополнениями исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами (ч.1).

Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги) (ч.2).

В силу ч. 1 ст. 28 Закона если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) – сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответствии с пунктами 3,4,5 статьи 24 настоящего Закона.

В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГ. между ФИО1 и ООО «Центр Строительства» заключен договор, по условиям которого последний принимает на себя обязательства по строительству сооружения: монтаж бытовки и обустройство бетонного фундамента. 

Цена за выполнение работ по строительству составила ... руб., сроки выполнения работ: по ДД.ММ.ГГ. (п.п. 2.1, 5.2 Договора). 

ДД.ММ.ГГ. истцом по названному договору оплачено ответчику ... руб., что подтверждается квитанцией. 

Договор составлен сторонами в письменной форме, подписан ими, соответствует требованиям гражданского законодательства и обычаям делового оборота, на момент рассмотрения дела не оспорен, недействительным не признан. Указанным договором определены все его существенные условия, а именно предмет, цена, сроки выполнения работ. Исходя из существа заключенной сделки, у сторон возникли права и обязанности по договору подряда.

Как следует из материалов дела, ФИО1, являющаяся заказчиком, исполнила свои обязательства по заключенному договору, произвела оплату за строительство объектов в сумме ... руб.

Однако, строительные работы ответчиком к указанному сроку не выполнены, в связи с чем, ДД.ММ.ГГ. истцом в адрес ответчика направлено письмо с требованием о расторжении договора от ДД.ММ.ГГ., возврате денег, и оплате неустойки. Ответ на данную претензию до настоящего времени истцом не получен.

Согласно п. 5 ст. 453 ГК РФ если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

В силу пункта 2 статьи 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В данном случае такими убытками для истца является оплаченная ею по договору сумма в размере ... руб. 

Исходя из того, что обязательства ответчиком по договору не исполнены, не установлено обстоятельств, освобождающих ответчика от их исполнения (обстоятельства непреодолимой силы), отсутствует вина потребителя за своевременное неисполнение ответчиком, суд считает необходимым в связи с отказом истца от исполнения договора от ДД.ММ.ГГ. взыскать денежные средства в размере ... руб., переданные в счет исполнения договора.

Статья 330 ГК РФ раскрывает значение неустойки, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

При этом согласно п. 5 ст. 28 Федерального закона «О защите прав потребителей», в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

Согласно п. 1, 3 ст. 31 Федерального закона «О защите прав потребителей», требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования.

За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего Закона.

Пунктом 6.4. договора от ДД.ММ.ГГ. также предусмотрено, что в случае неисполнения исполнителем обязанности оговоренной в п. 5.2 настоящего договора, заказчик имеет право потребовать уплаты исполнителем штрафной неустойки в размере 0, 1 % от сумму договора за каждый день просрочки. 

В судебном заседании установлено, что ответчиком нарушены взятые на себя обязательства. ООО «Центр Строительства» в установленный сторонами срок не были выполнены строительные работы по возведению сооружения, а также не выполнены требования о возврате уплаченных за работу денежных средств, вследствие чего с него подлежит взысканию неустойка.

Период начисления неустойки за нарушение сроков выполнения работы необходимо исчислять с ДД.ММ.ГГ. (день нарушения срока по договору) по ДД.ММ.ГГ. (дата отказа истца от исполнения договора), что составляет 103 дн. 

Расчет: ... руб. * 3 % * 103 дн. = ... руб. 

Период начисления неустойки за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя необходимо исчислять с ДД.ММ.ГГ. (день нарушения срока удовлетворения требований истца) по ДД.ММ.ГГ. (дата установленная истцом), что составляет 46 дн.

Расчет: ... руб. * 3 % * 46 дн. = ... руб.

Итого, общая сумма неустойки составляет ... руб. 

Как следует из заявленных требований истца в части взыскания неустойки, она просит взыскать сумму неустойки не превышающую цену договора в размере ... руб. Суд находит данную сумму обоснованной и подлежащей удовлетворению.

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Поскольку требования истца добровольно ответчиком не удовлетворены, с ООО «Центр Строительства» подлежит взысканию штраф в размере 50% от суммы, присужденной в пользу потребителя. Присужденная сумма в пользу истца составляет ... руб., в связи с чем размер штрафа составляет ... руб., который следует взыскать с ответчика в пользу истца.

В соответствии с п. 1 ст. 88 ГПК РФ, судебные издержки состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

Согласно ст. 94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся: расходы на оплату услуг представителей и другие признанные судом необходимые расходы.

Статьей 98 ГПК РФ предусмотрено, что стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в федеральный бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований. 

Ввиду того, что истец был освобожден от уплаты государственной пошлины, с учетом положений ст. 103 ГПК РФ и п. 1 ч. 1 ст. 333.19 НК РФ, исходя из размера удовлетворенных требований, с ответчика ООО «Центр Строительства» в доход бюджета муниципального образования города Пензы подлежит взысканию государственная пошлина в сумме ... руб.

Руководствуясь ст.ст. 194 – 199, 235 - 237 ГПК РФ, суд

решил:

иск ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Центр Строительства» о защите прав потребителей, расторжении договора, взыскании денежных средств, неустойки, удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Центр Строительства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, юридический адрес: 

<

...>, дата государственной регистрации 27.01.2015) в пользу ФИО1 (ДД.ММ.ГГ., уроженки ________, зарегистрированной по адресу: ________, проживающей по адресу: ________) денежную сумму, уплаченную в счет оплаты по договору от ДД.ММ.ГГ., в размере ... рублей, неустойку в размере ... рублей, штраф в размере ... рублей.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Центр Строительства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, юридический адрес: 

<

...>, дата государственной регистрации 27.01.2015) в бюджет муниципального образования г. Пензы государственную пошлину в размере 5 300 (пять тысяч триста) рублей.

Ответчик вправе подать в Первомайский районный суд г. Пензы заявление об отмене заочного решения в течении 7 дней со дня вручения ему копии заочного решения.

Заочное решение может быть обжаловано сторонами в Пензенский областной суд в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения, а в случае, если такое заявление подано, - в течение 15 дней со дня вынесения определения об отказе в удовлетворении этого заявления.

Решение в окончательной форме изготовлено 17 апреля 2017 года.

Судья М.А. Одинцов