Дело №2-2037/2024 УИН 22RS0067-01-2024-005631-88

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

25 июля 2024 года г. Барнаул

Октябрьский районный суд г. Барнаула в составе 

председательствующего судьи Гладышевой Э.А., 

при секретаре Демьяновской К.В.,

рассмотрев в открытом судебьнм заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Сибирь» в лице филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» о расторжении договора, возврате денежных средств, взыскании неустойки, морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО1 обратилась в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь» и его филиалу в лице «Алтайэнерго», в котором просила расторгнуть заключенный между ней и ПАО «Россети Сибирь» договор и возвратить ей денежные средства в размере 63840 руб.; взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору с ДД.ММ.ГГГГ по день фактического исполнения договора; взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 10000 руб. 

В обоснование исковых требований истец указала, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и ответчиком были заключены Условия типового договора № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения индивидуального жилого дома по адресу: 

<

адрес>, земельный участок №.

Сумма по договору в размере 63840 руб. была перечислена истцом ДД.ММ.ГГГГ.

На сегодняшний день срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истек.

Однако, ответчик не выполнил в установленный Правилами №861, пунктом 5 договора технологического присоединения срок работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, в том числе, обязанности, предусмотренные п.18 Правил. 

Согласно пп. «в» п.16 Правил, п.17 Договора технологического присоединения, в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по договору такая сторона в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Кроме того, истец как потребитель, имеет право на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие нарушения исполнителем прав потребителя в соответствии со ст. 15 Закона о защите прав потребителя.

В судебном заседании истец ФИО1, ее представитель ФИО2 на заявленных требованиях настаивали, уточнили период, в течение которого подлежит начислению неустойка – с ДД.ММ.ГГГГ по день вынесения решения суда.

Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» в лице филиала ПАО «Россети Сибирь» - Алтайэнерго» ФИО3 возражала против заявленных требований в полном объеме. Ссылалась на то, что ответчик не возражал против расторжения договора; уплаченная сумма подлежит возврату за вычетом расходов сетевой компании на подготовку и выдачу технических условий. Неустойка за нарушение сроков технологического присоединения не подлежит взысканию, так кк договор расторгнут по инициативе истца. В целом, поддержала доводы возражений, представленные в письменном виде.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, изучив собранные по делу доказательства, дав им оценку в совокупности по своему внутреннему убеждению, как того требует статья 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к следующим выводам. 

В соответствии с ч. 1 ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Согласно ч. 1 ст. 782 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

На основании ч.1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Согласно п. п. 6, 7 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

Настоящие Правила устанавливают следующую процедуру технологического присоединения: а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил; б) заключение договора; в) выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором; г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности.

Из п.18 Правил №861 следует, что мероприятия по технологическому присоединению включают в себя, в том числе, подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий, разработку проектной документации, выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий.

В пункте 87 Постановления Правительства РФ от 29.12.2011 N 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (вместе с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», «Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике») указано, что в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на выполнение организационно-технических мероприятий, связанных с осуществлением технологического присоединения, указанных в подпунктах «г» и «д» пункта 7 и подпунктах «а» и «д» пункта 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. №861, расходов на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) и расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, а в случае технологического присоединения генерирующих объектов к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения к единой национальной (общероссийской) электрической сети, - также инвестиционная составляющая на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети.

В соответствии с Приложением №1 к Решению Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 28.11.2022 г. №529 с изменениями «Об установлении единых стандартизированных тарифных ставок для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Алтайского края на 2023 год» утверждена стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю, которая составляет с учетом НДС (20%) 3339,76 руб..

В соответствии со ст. 32 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

Согласно ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №. В соответствии с п.1 договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/ Дачный дом)», расположенного по адресу: Россия, 

<

адрес>

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

Плата за технологическое присоединение оплачена истцом в полном объеме в сумме 63840 руб. ДД.ММ.ГГГГ.

Приложением к договору об осуществлении технологического присоединения являются Технические условия № для присоединения к электрическим сетям.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратилась в ПАО «Россети Сибирь» с заявлением о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ

До настоящего времени, денежные средства истцу по договору возвращены не были, соглашение о расторжении договора с подписями сторон суду не представлено.

Вместе с тем, ответчиком доказано несение фактических расходов, поскольку стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю утверждена Решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов

В связи с чем, заключенный между сторонами договор подлежит расторжению судом и с ПАО Россети Сибирь в лице филиала «Алтайэнерго» в пользу истца подлежат взысканию денежные средства, уплаченные по договору размере 60500 руб. 24 коп., с учетом понесенных ответчиком расходов в размере 3339,76, подтвержденных документально.

Согласно ст. 15 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Поскольку в ходе судебного разбирательства установлен факт нарушения прав ФИО1, как потребителя, на отказ от заключенного договора, суд полагает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца 5 000 руб. в счет возмещения причиненного неправомерными действиями ответчика морального вреда.

Определяя размер компенсации морального вреда в сумме 5 000 руб., суд учитывает установленный факт нарушения прав истца как потребителя, характер правоотношений сторон, одной из которых выступает экономически более слабая сторона, предмет договора, степень нравственных страданий истца, а также требования разумности и справедливости.

Пунктом 6 статьи 13 Закона Российской Федерации при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Пунктом 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» предусмотрено, что при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 32750,12 руб. ((60500,24 +5000)*50%.

В удовлетворении требований о взыскании неустойки следует отказать по следующим основаниям.

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки за нарушение обязательств по договору в части срока технологического присоединения за период с ДД.ММ.ГГГГ по день вынесения решения суда.

Вместе с тем, в данном случае отказ истца от услуг ответчика последовал через 2,5 месяца со дня заключения договора и не был вызван нарушением сроков оказания соответствующей услуги, то есть виновными действиями (бездействием) ответчика.

Таким образом, требования истца подлежат удовлетворению частично.

По правилам ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию государственная пошлина, уплаченная истцом при подаче иска в размере 2165 руб. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 удовлетворить частично. 

Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в лице филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ФИО1 (паспорт № №) уплаченную по договору № от ДД.ММ.ГГГГг. сумму в размере 50500,24 руб., компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в сумме 32750,12 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 2015 руб., а всего взыскать 90265 (девяносто тысяч двести шестьдесят пять) руб. 36 коп 

В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд путем подачи апелляционной жалобы через Октябрьский районный суд г. Барнаула в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме. 

Председательствующий Э.А. Гладышева