РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

заочное

от 29 ноября 2023 года по делу № 2-5287/2023

город Пермь

резолютивная часть принята – 29 ноября 2023 года

мотивированна часть составлена – 06 декабря 2023 года 

УИД: 59RS0005-01-2023-005055-87

Мотовилихинский районный суд г.Перми в составе:

председательствующего судьи Нигаметзяновой О.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Квитко А.Н.

с участием представителя истца ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Акционерного общества "Газпром газораспределение Пермь" Пермский филиал к ФИО2 о расторжении договора о подключении объекта капитального строительства, взыскании фактически понесенных расходов 

установил:

Акционерное общество "Газпром газораспределение Пермь" Пермский филиал (далее – истец или АО "Газпром газораспределение Пермь" Пермский филиал) обратилось в суд с исковыми требованиями к ФИО2 (далее – ответчик) о расторжении договора о подключении объекта капитального строительства, взыскании фактически понесенных расходов, указав в обоснование заявленных требований, что АО «Газпром газораспределение Пермь» является специализированной организацией, оказывающей услуги по передаче природного газа (транспортировке) и осуществляет, в том числе, деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сети газораспределения. 14.07.2016 года между истцом и ответчиком на основании выданных технических условий № от ДД.ММ.ГГГГ заключен договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения 3 группы потребителей, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кад. №, к сети газораспределения №. Срок осуществления мероприятий по подключению объекта к сети газораспределения не может превышать 2 года. Датой (днем) подключения является последний день, в который истекает двухгодичный срок, исчисляемый со дня поступления исполнителю внесенной заявителем платы. 18.05.2018 года стороны заключили дополнительное соглашение, по которому продлили срок осуществления мероприятий по подключению до 14.06.2019 года. Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта определена исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению на основании предварительного расчета платы и составляет 95 468,83 рублей, в том числе НДС 18% - 14 563,04 рублей. Обществом в полном объеме проведены работы по проектированию, фактическому осуществлению строительно-монтажных работ до границ земельного участка ответчика, регистрации созданной сети газопровода. Ответчик принял на себя обязательства осуществить мероприятия по договору о подключении (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения в границах принадлежащего ему земельного участка, в том числе: проектные и строительно-монтажные работы, подготовку сети газораспределения и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению). До настоящего времени обязательства ФИО2 по договору о подключении не исполнены. 19.04.2023 года обществом в адрес ответчика направлено уведомление о неисполнении обязательств, уведомление оставлено без исполнения. 03.07.2023 года обществом в адрес ответчика направлена претензия № о наличии задолженности и расторжении договора, претензия оставлена без ответа. Неисполнение ответчиком обязательств по договору является существенным нарушением условий договора и основанием для его расторжения. Обществом понесены фактические расходы в период исполнения обязательств по договору в размере 75 676,15 рублей, которые подлежат взысканию с ответчика, как с виновной стороны, не исполнившей свои обязательства по договору. Ответчиком произведена оплата в размере 24 000 рублей при заключении договора, размер задолженности составляет 51 676,15 рублей.

Истец просит расторгнуть договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения 3 группы потребителей, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кад. №, к сети газораспределения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ФИО2, взыскать с ФИО2 в пользу АО "Газпром газораспределение Пермь" Пермский филиал сумму задолженности по оплате фактически понесенных расходов в размере 51 676,15 рублей, взыскать с ответчика расходы по оплате государственной пошлины. 

Представитель истца ФИО1, действующий на основании доверенности, в судебном заседании заявленные исковые требования поддержала в полном объеме, дав пояснения, аналогичные изложенным в иске, просил требования удовлетворить.

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещался судом надлежащим образом по места регистрации: 

<

адрес>, судебное извещение возвращено в суд в связи с истечением срока хранения.

В соответствии со ст. ст. 14 и 16 Федерального закона от 22.12.2008 N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации" информация о времени и месте рассмотрения дела размещена заблаговременно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Мотовилихинского районного суда г.Перми. 

Положениями ст. 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) суду предоставлено право рассмотреть дело в порядке заочного производства, в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие.

Согласно разъяснениям, приведенным в пунктах 63, 67, 68 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" по смыслу пункта 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам (например, в тексте договора), либо его представителю. 

Учитывая, что судом были предприняты исчерпывающие меры к извещению ответчиков о судебном заседании по адресу регистрации; ответчики судебную корреспонденцию не получили, риск неполучения которой несут сами ответчики в силу выше приведенных норм права, представителем истца возражений на рассмотрении дела в заочном производстве не заявлено, суд считает, возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчиков и вынести по делу заочное решение в соответствии со ст. 233 ГПК РФ.

Выслушав пояснения представителя истца, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению.

Согласно п.2 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В соответствии с п.1 ст.451 ГК РФ, основанием для расторжения договора является существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

В соответствии со ст.309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

На основании ст.779 ГК РФ, по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В соответствии со ст.781 ГК РФ, в случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг.

Порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства (далее - объект капитального строительства) определен Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года. 

Согласно п.2 указанных Правил, «подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения» - совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность подключаемому объекту капитального строительства использовать газ, поступающий из сети газораспределения; 

«заявитель» - юридическое или физическое лицо, намеренное осуществить или осуществляющее строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к сети газораспределения или подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения, а также в случае присоединения объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения - юридическое лицо, осуществляющее строительство объекта сети газораспределения или реконструкцию объекта существующей сети газораспределения, принадлежащего ему на праве собственности; 

«исполнитель» - газораспределительная организация, владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства или сети газораспределения заявителей, а в случае, если подключение возможно к существующим сетям газораспределения или газопотребления основных абонентов при выполнении условий пункта 34 настоящих Правил, - газораспределительная организация, с сетями которой технологически связаны сети газораспределения или газопотребления, к которым планируется подключение объектов капитального строительства заявителей, в том числе через сети других основных абонентов; «точка подключения» - место соединения сети газораспределения исполнителя с сетью газопотребления или газораспределения заявителя.

В п.3 Правил указано, что подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке:

а) направление заявителем исполнителю запроса о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее соответственно - технические условия, запрос о предоставлении технических условий) или заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее - заявка о подключении (технологическом присоединении) по типовым формам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N 713 "Об утверждении типовых форм документов, необходимых для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения, и о внесении изменений в Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения";

б) выдача технических условий в случае направления заявителем запроса о предоставлении технических условий;

в) заключение договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее - договор о подключении) с приложением технических условий, являющихся неотъемлемым приложением к договору о подключении, по типовым формам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N 713;

г) выполнение заявителем и исполнителем технических условий;

д) составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению);

е) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (далее - акт о подключении (технологическом присоединении), по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N 713.

На основании п.96 Правил, размер платы за технологическое присоединение устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с методическими указаниями по расчету платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Согласно п.97 Правил, мероприятия по подключению объектов капитального строительства к сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, включают в себя:

а) разработку исполнителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении;

б) разработку заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

в) выполнение заявителем и исполнителем технических условий;

г) мониторинг исполнителем выполнения заявителем технических условий;

д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении).

Из п.98 Правил следует, что исполнитель обязан: а) осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения;

В силу абз.3 ст.23.2 ФЗ от 31.03.1999 года №69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", затраты газораспределительной организации на проведение мероприятий по технологическому присоединению, в том числе расходы на строительство и (или) реконструкцию необходимых для технологического присоединения объектов газового хозяйства, включаются в расходы газораспределительной организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и (или) предусмотренных частью второй статьи 17 настоящего Федерального закона специальных надбавок к указанным тарифам, а также платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. При этом в состав платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, не допускается включение расходов газораспределительной организации, учтенных при установлении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и (или) специальных надбавок к указанным тарифам, а в состав тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и (или) специальных надбавок к указанным тарифам не допускается включение расходов, учтенных при установлении платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину. Состав расходов газораспределительных организаций, включаемых в состав платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, определяется федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.

В соответствии с п.26 (18) "Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации", утв. Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 года №1021 "О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации" при определении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям учитываются средства для компенсации расходов газораспределительной организации на строительство объектов газораспределительных сетей от существующих объектов газораспределительных сетей до присоединяемых объектов.

Согласно п.26 (21) указанных Основных положений, газораспределительные организации ежегодно, не позднее 1 октября, представляют в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) прогнозные сведения о планируемых расходах на технологическое присоединение на очередной календарный год в соответствии с методическими указаниями по определению платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования цен (тарифов).

На основании п.26 (22) Основных положений, плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), или 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей), устанавливается в размере не менее 20 тыс. рублей и не более 50 тыс. рублей (с налогом на добавленную стоимость, если заявителем выступает физическое лицо, а в иных случаях без налога на добавленную стоимость) при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом. Указанные минимальный и максимальный уровни платы за технологическое присоединение начиная с 2015 года ежегодно индексируются на прогнозный среднегодовой уровень инфляции, определенный прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на тот же период, на который устанавливается плата за технологическое присоединение. В указанную плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования не включаются расходы на выполнение мероприятий в границах земельного участка, принадлежащего на праве собственности или на ином законном основании физическому или юридическому лицу.

Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности) или 5 куб. метров в час (для прочих заявителей), в случае, если газораспределительная сеть проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, или отсутствует необходимость строительства газораспределительной сети до границ земельного участка, определяется исходя из размера стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных с мониторингом выполнения заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения, и не должен превышать размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, определенный абзацем первым настоящего пункта.

При этом газораспределительная организация в соответствии с методическими указаниями по регулированию платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, рассчитывает объем средств для компенсации своих расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе технологического присоединения указанной категории заявителей.

Указанные расчеты представляются в регулирующий орган, который в своем решении отражает размер экономически обоснованной платы и, в случае возникновения, соответствующие выпадающие доходы газораспределительной организации от присоединения указанного газоиспользующего оборудования. В случае если размер экономически обоснованной платы газораспределительной организации ниже минимального уровня платы за технологическое присоединение, плата для потребителей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, устанавливается в размере экономически обоснованной платы.

В случае, если для газораспределительной организации специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям не устанавливается, размер выпадающих доходов газораспределительной организации от присоединения указанного газоиспользующего оборудования учитывается при определении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям в том же периоде регулирования, на который утверждается плата за технологическое присоединение. В случае если для газораспределительной организации устанавливается специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, то выпадающие доходы газораспределительной организации покрываются за счет средств, получаемых от применения специальной надбавки, но не более 70 процентов указанных средств, в том же периоде регулирования, на который утверждается плата за технологическое присоединение. В случае если 70 процентов средств, получаемых от применения специальной надбавки, недостаточно для покрытия выпадающих доходов газораспределительной организации, размер непокрытых за счет специальной надбавки выпадающих доходов газораспределительной организации от присоединения указанного газоиспользующего оборудования учитывается при определении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям в том же периоде регулирования, на который утверждается плата за технологическое присоединение. Для компенсации выпадающих доходов газораспределительных организаций посредством учета соответствующих средств при установлении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов направляют соответствующую информацию с приложением принятых решений и расчетов в федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в срок до 15 ноября года, предшествующего очередному году.

Согласно ст.15 ГК РФ, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Пунктом 1 ст.393 ГК РФ предусмотрено, что должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

Если иное не установлено законом, использование кредитором иных способов защиты нарушенных прав, предусмотренных законом или договором, не лишает его права требовать от должника возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

Согласно п.2 ст.782 ГК РФ, исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.

Порядок подключения к сетям газораспределения и определения размера платы за подключение к сети газораспределения установлен Федеральным законом от 31.03.1999 года №69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" и постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 года №1314 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

Как установлено в судебном заседании, АО «Газпром газораспределение Пермь» является специализированной организацией, которая оказывает услуги по передаче природного газа (транспортировке) и осуществляет, в том числе, деятельность по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сети газораспределения. Учредительные документы представлены в материалы дела (л.д.36-44).

14.07.2016 года между исполнителем АО «Газпром газораспределение Пермь» и заявителем ФИО2 на основании выданных технических условий № от ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства заявителей к сети газораспределения 3 группы потребителей, с максимальным расходом газа, не превышающем 5 куб. метров в час (л.д.14-19, 20).

По условиям договора, исполнитель обязался произвести действия по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства, расположенного на принадлежащем заявителю на законных основаниях земельном участке по адресу: 

<

адрес>, кад. №, к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю.

Договором предусмотрен срок выполнения мероприятий по подключению, который не может превышать 2 года. Датой (днем) подключения является последний день, в который истекает двухгодичный срок, исчисляемый со дня поступления исполнителю внесенной заявителем платы. 

18.05.2018 года между исполнителем АО «Газпром газораспределение Пермь» и заявителем ФИО2 заключено дополнительное соглашение к указанному договору, в соответствии с которым срок осуществления мероприятий по подключению продлен до 14.06.2019 года (л.д.29).

Ответчик по договору о подключении принял на себя обязательства: разработать проектную документацию на создание сети газопотребления от точки подключения до газоиспользующего оборудования; обеспечить создание сети газопотребления на земельном участке от точки подключения до газоиспользующего оборудования, включая комплекс проектных и строительно-монтажных работ, подготовку сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению); представить исполнителю экземпляр раздела утвержденной проектной документации; уведомить исполнителя о выполнении технических условий не позднее 20 дней до дня подключения; в согласованные с исполнителем сроки, но не позднее 14 дней до дня подключения обеспечить исполнителю доступ к объекту для проверки выполнения технических условий; внести плату за подключение; подписать акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению в день его составления; в течение 10 рабочих дней после получения от исполнителя акта сдачи-приемки работ (услуг), подписать его и представить в адрес исполнителя; оплатить стоимость работ (услуг) по разработке проекта газоснабжения и проведения его экспертизы.

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта определена исполнителем исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению на основании предварительного расчета платы и составляет 95 468,83 рублей, в том числе НДС 18% - 14 563,04 рублей. Стоимость работ по разработке проекта газоснабжения входит в плату и составляет 9 865,63 рублей, в том числе НДС 18% 1 504,93 рублей.

Договором предусмотрен порядок оплаты. 

АО «Газпром газораспределение Пермь» выставлен счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 95 468,83 рублей (л.д.28). 

Как указывает истец, ответчиком оплачено по договору 24 000 рублей при заключении договора. 

Ответчиком в адрес истца направлено заявление от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № и возврате оплаченных денежных средств (л.д.32).

В ответ на данное заявление АО «Газпром газораспределение Пермь» ответчику направлено дополнительное соглашение с приложением расчета фактически понесенных исполнителем расходов в соответствии с договором о подключении (л.д.33).

Размер фактически понесенных расходов АО «Газпром газораспределение Пермь» в рамках договора о подключении составил 75 676,15 рублей, из которых: 56 683,01 рублей - проектные работы, 16 993,14 рублей - прочие работы (л.д.13).

26.01.2022 года приемочной комиссией АО «Газпром газораспределение Пермь» ПФ подписан акт приемки законченного строительством объекта сети газораспределения (газопровод низкого давления до границ земельного участка по адресу: 

<

адрес>, кад. № (л.д.34,35).

Истцом в адрес ответчика направлена претензия от 03.07.2023 года с требованием произвести оплату задолженности в размере 51 676,15 рублей за фактические расходы при исполнении обязательств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.8-12).

В связи с неисполнением ответчиком указанных требований, АО «Газпром газораспределение Пермь» обратился с настоящим иском в суд.

Судом установлено, что АО «Газпром газораспределение Пермь» в связи с исполнением обязательств по договору о подключении понесены фактические расходы, связанные с подключением объекта капитального строительства по адресу: 

<

адрес>), кад. №, понесены расходы. Однако, взятые на себя обязательства ФИО2 по осуществлению мероприятий по договору о подключении, в том числе: проектные и строительно-монтажные работы, подготовка сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению), не исполнены. Ответчиком в адрес истца направлено заявление о расторжении договора. Данные обстоятельства позволяют сделать вывод о незаинтересованности ответчика в осуществлении технологического присоединения объекта капитального строительства к сети газораспределения и невозможности истца осуществить технологическое присоединение объекта капитального строительства с дальнейшей оплатой своих услуг, что является основанием для расторжения договора.

На основании изложенного суд удовлетворяет исковые требования АО «Газпром газораспределение Пермь» о расторжении заключенного с ФИО2 договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения 3 группы потребителей, расположенного по адресу: 

<

адрес> с кадастровый номером №, к сети газораспределения № от ДД.ММ.ГГГГ.

Анализируя представленные доказательства в их совокупности, руководствуясь требованиями действующего законодательства, суд также приходит к выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика в пользу истца фактически понесенных расходов в размере 51 676,15 рублей. 

Сумма убытков ответчиком не оспаривается, подтверждена представленными в материалы дела доказательствами, согласуется с порядком определения размера платы за подключение, установленным законом. 

Согласно ч.1 ст.98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Учитывая положения ст.98 ГПК РФ суд взыскивает с ответчика в пользу истца расходы по оплате государственной пошлины в размере 7 750,28 рублей, уплаченной при подаче иска в суд (л.д.7).

Руководствуясь ст.ст. 233, 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования Акционерного общества "Газпром газораспределение Пермь" Пермский филиал к ФИО2 о расторжении договора о подключении объекта капитального строительства, взыскании фактически понесенных расходов, - удовлетворить.

Расторгнуть договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения 3 группы потребителей, расположенного по адресу 

<

адрес>, с кадастровый номером №, к сети газораспределения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ФИО2. 

Взыскать с ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт гражданина 

<

адрес> серии №) в пользу Акционерного общества "Газпром газораспределение Пермь" Пермский филиал (ИНН: №) сумму задолженности по оплате фактически понесенных расходов в размере 51 676,15 рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 7 750,28 рублей. 

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий: подпись

Копия верна

Судья: