Судья: Малород М.Н. Дело №2-1380/17

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

30 июня 2017 года г. Аксай

Аксайский районный суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Малород М.Н.

при секретаре Пятницковой И.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ООО «УК АксайКоммуналПром» о возврате уплаченной по договору суммы, неустойки и компенсации морального вреда,

у с т а н о в и л :

ФИО1 обратился в суд с настоящим иском и указал в его обоснование следующие обстоятельства.

... г. между ним и ответчиком был заключен договор № ... о предоставлении права подключения объекта строительства к газораспределительной системе.

В соответствии с п. 1 договора ответчик обязался предоставить право подключения объекта строительства, расположенного на земельном участке с КН № ... к газораспределительной системе.

Согласно п. 2 договора истец в срок до ... г. обязан был оплатить право подключения объекта к газораспределительной системе в размере 50 % от указанной в п.3.1 суммы. Остаток в размере ... истец должен был внести в срок до ... г..

В соответствии с п. 3.1 договора размер оплаты, за предоставление права подключения объекта строительства к газораспределительной системе составлял ... коп.

Истец исполнил свои обязательства по договору по оплате ... г. оплатил ответчику денежные средства в размере ... коп., что подтверждается квитанцией к приходно-кассовому ордеру № ... от ... г., а также ... г. оплатил ответчику денежные средства в размере ... коп., что подтверждается квитанцией к приходному ордеру № ... от ... г..

В соответствии с п. 2.1.1 договора – для нужд настоящего договора, срок ввода газопровода в эксплуатацию устанавливается до ... г..

Однако, ответчик принятые на себя по договору обязательства не исполнял длительное время, в связи с чем ... г. истец обратился к ответчику с требованием расторгнуть договор и вернуть уплаченные по договору денежные средства в размере ... коп. Факт обращения к ответчику подтверждается заявлением от ... г.. данная претензия была вручена лично под роспись представителю ответчика.

На дату подачи иска газопровод в эксплуатацию не введен. Также ответчик не осуществил возврат денежных средств, уплаченных по договору. Заявление истца о возврате средств было проигнорировано.

... г. в адрес ответчика истец направил досудебную претензию с требованием возврата денежных средств. Факт направления претензии подтверждается кассовым чеком № ... от ... г.. Данная претензия также была ответчиком проигнорирована.

Фактически договор от ... г. является расторгнутым между сторонами, в связи с этим истец просит взыскать с ответчика уплаченные по договору денежные средства в размере ... руб. 00 коп., также неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере ... 00 коп., уменьшив данную сумму до размера оплаченной, компенсацию морального вреда ... руб. 00 коп., судебные расходы, связанные с направление досудебных претензий и по оплате услуг представителя в размере ....

В судебное заседание истец ФИО1 не явился. О месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом. В отношении истца дело рассмотрено в порядке ст. 167 ГПК РФ.

Представитель истца ФИО1 по доверенности №...3 от ... г. Негреев В.В., в судебном заседании требования иска поддержал в полном объеме. 

Явившийся в судебное заседание представитель ООО «УК АксайКоммуналПром» по доверенности от ... г. Чичкин М.Г. требования иска ФИО1 признал. Пояснил, что ответчик действительно не исполнил свои обязательства перед истцом. Однако, просил снизить размер неустойки, компенсации морального вреда и размера расходов по оплате услуг представителя, полагая их завышенными.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав представленные письменные доказательства по делу, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований ФИО1 по следующим основаниям.

В силу требований ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

Пунктом 1 ст. 28 Закона «О защите прав потребителей» установлено, что если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) – сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказания услуги).

В судебном заседании установлено, что ... г. между ФИО1 и ООО «УК АксайКоммуналПром» был заключен договор № ...КУ-Г о предоставлении права подключения объекта строительства к газораспределительной системе.

В соответствии с п. 1 договора ответчик обязался предоставить право подключения объекта строительства, расположенного на земельном участке с КН № ... к газораспределительной системе.

Согласно п. 2 договора истец в срок до ... г. обязан был оплатить право подключения объекта к газораспределительной системе в размере 50 % от указанной в п.3.1 суммы. Остаток в размере ... руб. истец должен был внести в срок до ... г..

В соответствии с п. 3.1 договора размер оплаты, за предоставление права подключения объекта строительства к газораспределительной системе составлял ... коп.

Истец исполнил свои обязательства по договору по оплате ... г. оплатил ответчику денежные средства в размере ... коп., что подтверждается квитанцией к приходно-кассовому ордеру № ... от ... г., а также ... г. оплатил ответчику денежные средства в размере ... коп., что подтверждается квитанцией к приходному ордеру № ... от ... г..

В соответствии с п. 2.1.1 договора – для нужд настоящего договора, срок ввода газопровода в эксплуатацию устанавливается до ... г..

Однако, ответчик принятые на себя по договору обязательства не исполнял длительное время, в связи с чем ... г. истец обратился к ответчику с требованием расторгнуть договор и вернуть уплаченные по договору денежные средства в размере ... коп. Факт обращения к ответчику подтверждается заявлением от ... г.. данная претензия была вручена лично под роспись представителю ответчика.

На дату подачи иска газопровод в эксплуатацию не введен. Также ответчик не осуществил возврат денежных средств, уплаченных по договору. Заявление истца о возврате средств было проигнорировано.

... г. в адрес ответчика истец направил досудебную претензию с требованием возврата денежных средств. Факт направления претензии подтверждается кассовым чеком № ... от ... г.. Данная претензия также была ответчиком проигнорирована.

Анализ содержания договора, а также учитывая обязательства договора и его стороны, суд полагает, что на отношения между сторонами распространяются вышеуказанные положения ГК РФ, а также Закона «О защите прав потребителей».

Также учитывая вышеуказанные положения закона, а также действия сторон в рамках данного договора, суд полагает, что фактически договор от ... г., заключенный между сторонами, является расторгнутым с ... г., в связи с чем, с ответчика подлежат взысканию в пользу истца испрашиваемые им денежные средства в размере ... коп.

Согласно ч.ч. 1,5,6 ст. 28 ФЗ РФ «О защите прав потребителей» в случае если исполнитель нарушил сроки выполнения работы потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы. В случае нарушения установленных сроков выполнения работ исполнитель уплачивает потребителю неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором не определена – общей цены заказа. Сумма взысканной неустойки не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказания услуги).

Требования потребителя не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков выполнения работы произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя.

Как уже было указано выше, в судебном заседании факт нарушения сроков выполнения работы со стороны ответчика нашел свое подтверждение. Более того представитель ответчика данный факт и не отрицал. Доказательств тому, что нарушение сроков выполнения работы произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя, не представил.

При таких обстоятельствах с ответчика в пользу истца подлежит взысканию вышеуказанная неустойка.

Согласно расчету представленному истцом сумма неустойки составляет ...

Однако, учитывая положения п.5 ст. 28 Закона «О защите прав потребителей» истец просил взыскать с ответчика сумму неустойки в размере оплаченной им услуги, т.е. ... коп. 

При этом, ответчик, учитывая обстоятельства, послужившие основанием неисполнения обязательства, просил применить положения ст. 333 ГК РФ и снизить размер неустойки, против чего истцовая сторона не возражала.

С учетом данных обстоятельств, суд полагает возможным взыскать с ответчика в пользу истца неустойку в размере ... коп.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

В силу требований ст. 1101 ГК РФ при определении размера компенсации морального вреда суд должен принимать во внимание фактические обстоятельства дела, характер и степень физических и нравственных страданий.

С учетом вышеуказанных правовых норм, установленных обстоятельств, подтверждающих неправомерные действия ответчика по отношению к истцу, фактическое бездействие ответчика в течение длительного времени как по исполнению условий договора, так и по возврату денежных средств истцу, суд полагает, что имеются все основания для удовлетворения иска истца и в части компенсации морального вреда.

Исходя из принципов разумности и справедливости с учетом виновных действий ответчика, характера и объема причиненных потребителю нравственных страданий, суд считает возможным взыскать с ООО «УК АксайКоммунПром» в пользу ФИО1 компенсацию морального вреда в размере ... коп.

Пунктом 6 статьи 13 Закона Российской Федерации N 2300-1 от 07 февраля 1992 года "О защите прав потребителей" предусмотрено, что при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Если с заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления, пятьдесят процентов суммы взысканного штрафа перечисляются указанным объединениям (их ассоциациям, союзам) или органам.

Из разъяснений, содержащихся в п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", следует, что при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

Как уже было указано выше, истец дважды ... г. и ... г. направлял ответчику претензии, в которых предлагал выплатить оплаченную по договору сумму. Ответчик получил данные претензии. Однако обе претензии истца оставлены без удовлетворения. 

Таким образом, учитывая правовую природу названного штрафа, в соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.92 N 2300-1 "О защите прав потребителей" с ответчика подлежит взысканию штраф в пользу истца ФИО1 в размере ... коп., т.е. по 50 % от суммы, присужденной судом в пользу потребителя ... руб. 00 коп. компенсация морального вреда: ....)

В силу требований ч.1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

В соответствии с требованиями ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

Действующий ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела относит, в том числе, и расходы на оплату услуг представителей, (ст. 94 ГПК РФ).

В ч.1 ст. 100 ГПК РФ предусмотрено, что стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

По смыслу указанных норм суд может ограничить взыскиваемую в возмещение соответствующих расходов сумму, если сочтет ее чрезмерной с учетом конкретных обстоятельств, используя критерий разумности понесенных расходов.

Разумные пределы расходов являются оценочной категорией, четкие критерии их определения применительно к тем или иным категориям дел не предусматриваются. В каждом конкретном случае суд вправе определить такие пределы с учетом обстоятельств дела, сложности и продолжительности рассмотрения дела и т.п.

Обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя, и тем самым - на реализацию требования ч.3 ст. 17 Конституции Российской Федерации.

Таким образом, в ст. 100 ГПК РФ по существу указано на обязанность суда установить баланс между правами лиц, участвующих в деле.

Согласно ст. 41 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, если суд объявляет, что имело место нарушение Конвенции или Протоколов к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся Стороны допускает возможность лишь частичного устранения последствий этого нарушения, Суд, в случае необходимости, присуждает справедливую компенсацию потерпевшей стороне.

Изложенное свидетельствует о том, что при решении вопроса о взыскании расходов на оплату услуг представителя следует руководствоваться не только принципом разумности в соответствии с действующим отечественным законодательством, но и принципом справедливости в соответствии с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Возмещение судебных издержек (в том числе расходов на оплату услуг представителя) на основании приведенных норм осуществляется, таким образом, только той стороне, в пользу которой вынесено решение суда, в силу того судебного постановления, которым спор разрешен по существу. Гражданское процессуальное законодательство при этом исходит из того, что критерием присуждения расходов на оплату услуг представителя при вынесении решения является вывод суда о правомерности или неправомерности заявленного истцом требования.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении от 21.12.04 N 454-О и применимой к гражданскому процессу, обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя, и тем самым - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации.

При определении подлежащей взысканию суммы расходов на оказание юридической помощи, необходимо учитывать объем дела и его сложность, характер возникшего спора, объем оказанной правовой помощи, участие представителя в судебных заседаниях, а также конкретные обстоятельства данного дела.

В данном случае, суд, исходя из характера и объема рассматриваемого дела, и с учетом принципа разумности и справедливости, принимая во внимание продолжительность рассмотрения и сложность дела, ценность защищаемого права, объем произведенной представителем работы по представлению интересов истца, подтверждающих расходы на оплату услуг представителя документов, считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца расходы по оплате услуг представителя в размере по 15000 руб. 00 коп.

Взыскание расходов на оплату услуг представителя в разумных пределах процессуальным законодательством отнесено к компетенции суда и направлено на пресечение злоупотребления правом и недопущение взыскания несоразмерных нарушенному праву сумм.

В силу требований ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца также подлежат взысканию судебные расходы в виде оплаты почтовых расходов в размере 57 руб. 00 коп.

Поскольку при подаче иска, истец в соответствии с под. 4 п. 2 ст. 333.36 НК РФ освобожден от уплаты госпошлины, с ответчика исходя из ставки государственной пошлины по требованиям имущественного и неимущественного характера, предусмотренной п. 1 ст. 333.19 НК РФ, в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 7025 руб. 00 коп.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд,

Р Е Ш И Л :

Взыскать с ООО "УК АксайКоммуналПром" (346710, ..., пос. российский, ..., ИНН/КПП ..., ОГРН ..., Р/сч 40№ ... в ФИО2 ОАО «Россельхозбанк», К.сч. 30№ ..., БИК ... в пользу ФИО1, ... г. года рождения, уроженца ..., кабардино-Балкарской Республики, зарегистрированного по адресу: ... «б», ..., паспорт № ..., выдан Урванским РОВД Республики Кабардино-Балкария ... г., к/п № ..., денежные средства в размере ... коп., неустойку за нарушение сроков исполнения обязательства в размере .... 00 коп., компенсацию морального вреда в размере ... коп., штраф в размере 50 % от суммы удовлетворенных судом требований в размере ... коп., расходы по оплате услуг представителя 15000 руб. 00 коп., почтовые расходы в сумме 57 руб. 00 коп., а всего ...

Взыскать с ООО «УК АксайКоммуналПром» (346710, ..., ... ..., ИНН/КПП ..., ОГРН ... Р/сч 40№ ... в ФИО2 ОАО «Россельхозбанк», К.сч. 30№ ..., БИК ...) в доход местного бюджета сумму госпошлины в размере ....

Решение может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Аксайский районный суд Ростовской области в течение месяца со дня изготовления решения суда в окончательной форме.

Решение в окончательной форме изготовлено 05 июля 2017 года.

Судья Аксайского районного суда

Ростовской области М.Н. Малород