ЗАОЧНОЕ 

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

27 февраля 2024 года г. Красноярск

Октябрьский районный суд г.Красноярска в составе:

председательствующего судьи Щетинкиной Е.Ю.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Брутчиковой К.А.,

с участием:

истца ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке заочного судопроизводства гражданское дело по исковому заявлению территориального ФИО1 к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» о защите прав потребителей,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь», в котором просит обязать ответчика осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств истца, расположенных по адресу: Х, МО Солонцовский сельский совет, район Х, ДНТ «Молодежный», Х, участок У. Свои требования мотивирует тем, что 26 апреля 2022 года между истцом и ПАО «Россети Сибирь» был заключен договор У.2400.4283.22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого ПАО «Россети Сибирь» приняло на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя для жилого дома, расположенных по адресу: Х, МО Солонцовский сельский совет, район Х, ДНТ «Молодежный», Х, участок У., кадастровый номер земельного участка 24:11:0290105:4964, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств в срок до 00.00.0000 года. Принятые на себя обязательства, в рамках указанного договора, истец выполнил в полном объеме, оплатив стоимость технологического присоединения в соответствии с условиями договора, однако, в нарушении договора ПАО «Россети Сибирь» обязательства по договору не исполнены, в связи с чем истец просит суд обязать ответчика осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств истца, взыскать с ответчика неустойку в размере 23918,77 рублей, компенсацию морального вреда в размере 3000,00 рублей, штраф в размере 50% от взысканной судом суммы, 2331,90 рублей сумму неосновательного обогащения, проценты в соответствии с требованиями ст.395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами с 00.00.0000 года по день фактического исполнения обязательств на сумму 2331,90 рублей, а также расходы на юридические услуги в размере 6000,00 рублей.

В судебном заседании истец ФИО1 на исковых требованиях настаивала в полном объеме, дополнительно пояснила, что дважды оплатила сумму в размере 2331,90 рублей, которую ответчик ей возвращать отказывается. До настоящего времени свои обязательства по договору ответчик не исполнил.

Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» в судебном заседании не присутствовал, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом и своевременно в соответствии с требованиями ст.113 ГПК РФ. В соответствии с информацией с сайта почты России, извещение о дате судебного заседания ответчиком получено 00.00.0000 года.

Выслушав истца, исследовав материалы дела, оценив доказательства в совокупности, суд полагает заявленные требования ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь» подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 779 и пунктом 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Пунктом 1 статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики). Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

Порядок технологического присоединения, установлен в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям".

Названные правила регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации и определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Как следует из материалов дела 00.00.0000 года между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1 заключен договор У.2400.4283.22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Согласно п.1.,п.2 договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства включая их проектирование, строительство, реконструкцию к присоединению энергопринимающих устройств, регулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики, с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ; заявитель обязуется оплатить расхода на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения огбъекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/Садовый/Дачный дом), расположенный п адресу: Х муниципальное образование Солонцовский сельсовет, район Х, ДНТ «Молодежный», Х, участок У, кадастровый номер земельного участка 25:11:0290105:4964. 

Согласно п. 6 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения настоящего договора. 

Размер платы за технологическое присоединение в силу раздела п. 1 раздела III договора составил 23318,97 рублей, в том числе НДС 18% в сумме 3886,49 рублей (п.11 Договора), с внесением платы в следующем порядке: 10% оплаты – 2331,90 рублей вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления счета сетевой организацией; 30% платы – 6995,69 рублей – в течение 60 дней со дня заключения договора; 20% платы – 4663,79 рублей – в течении 180 календарных дней со дня заключения договора; 30% платы -6995,69 рублей в течение 15 календарных дней со дня фактического присоединения; 10% платы – 2331,90 рублей ы течение 10 календарных дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Неотъемлемой частью договора являются технические условия У.

Стоимость услуг по договору У.2400.7334.15 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, оплачена ФИО1: 00.00.0000 года – 2331,90 рублей, 00.00.0000 года – 2331,90 рублей, 00.00.0000 года – 6995,69 рублей, 00.00.0000 года – 4663,80 рублей, в соответствии с условиями договора (п.13).

В ответ на обращение ФИО1 об исполнении мероприятий, установленных договором У.2400.4283.22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, ПАО «Россети Сибирь» письмом от 00.00.0000 года У.3/04/686 сообщило, что исполнение договора поставлено в план приоритетных задач филиала. Планируемый срок выполнения мероприятий – 00.00.0000 года. 

Принимая во внимание, что ПАО «Россети Сибирь» в установленный договором на технологическое присоединение от 00.00.0000 года срок обязательства по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя ФИО1 не исполнены, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных истцом требований о возложении на ПАО «Россети Сибирь» обязанности осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям в соответствии с условиями указанного договора.

Устанавливая срок осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств истца к электрическим сетям, суд, учитывая все обстоятельства дела, необходимый объем работ, требования разумности, а также объективную необходимость защиты прав истца-ответчика, считает необходимым установить срок исполнения возложенной судом обязанности в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Разрешая требования ФИО1 о взыскании неустойки, рассчитанной по условиям п. 5 ст. 28 Закона «О защите прав потребителей», суд приходит к следующему. 

Согласно п. 5 ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

Как указано выше, в соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии с п. 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (действующими на момент заключения договора), определены существенные условия договора, заключаемого с сетевой организацией, который, в частности, согласно подпункту в пункта 16 должен содержать положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе:

обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей (1100 рублей - для заявителей, указанных в пунктах 13(3) и 13(5) настоящих Правил), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки (а в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей (1100 рублей - для заявителей, указанных в пунктах 13(3) и 13(5) настоящих Правил), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки), при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

В силу п. 20 раздела V договора, заключенного между сторонами, в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения обязательств по настоящему договору, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей (1100 рублей - для заявителей, указанных в пунктах 13(3) и 13(5) настоящих Правил), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки (а в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей (1100 рублей - для заявителей, указанных в пунктах 13(3) и 13(5) настоящих Правил), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки), при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Таким образом, ответственность ПАО «Россети Сибирь» за нарушение условий договора с истцом регулируется не нормами п. 5 ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей", а приведенной выше специальной нормой и размером неустойки, установленным договором.

Из материалов дела следует, что технологическое присоединение в установленный в договоре срок не было выполнено, в связи с чем с ответчика в пользу истца надлежит взыскать неустойку, рассчитанную в соответствии с вышеуказанными правилами и договором.

Из материалов дела следует, что стоимость договора технологического присоединения превышает сумму указанную в п.16 вышеназванных Правил, в связи с чем расчет неустойки должен производиться из расчета 0,25 процента х 23318,97 рублей (общий размер платы) Х 307 -количество дней просрочки.

Таким образом, неустойка за период с 27.04.2023 по 27.02.2024 (день вынесения решения) составит 17895,03 руля, исходя из расчета:

23318,97 рублей х 0,25% х 307 (дней просрочки)= 17895,03 рублей.

В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 года №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при разрешении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Поскольку установлено нарушение ПАО «Россети Сибирь» прав ФИО1 как потребителя, суд считает подлежащими удовлетворению его требования о взыскании компенсации морального вреда.

Определяя размер компенсации морального вреда, суд учитывает конкретные обстоятельства дела, степень вины ответчика, длительность неисполнения заключенного договора, социальную значимость не оказанной услуги для истца и его семьи, а также размер заявленной суммы, характер и степень нравственных страданий истца, принцип разумности и считает необходимым взыскать с ПАО «МРСК Сибирь» в пользу ФИО1 в счет компенсации морального вреда 3000,00 рублей.

На основании п. 6 ст.13 Закона РФ «О Защите прав потребителя» с ПАО «Россети Сибирь» в пользу ФИО1 также подлежит взысканию штраф за неудовлетворение требований потребителя в размере 10447,51 рублей, исходя из расчета: (17895,03 рублей + 3000,00 рублей) х 50%.

Разрешая требование истца о взыскании с ответчика ПАО «Россети Сибирь» суммы неосновательного обогащения в размере 2331,90 рублей, суд приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 Гражданского Кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

В силу названной нормы на истца возлагается обязанность доказать факт приобретения или сбережения имущества ответчиком, а на ответчика - обязанность доказать наличие законных оснований для приобретения или сбережения такого имущества либо наличие обстоятельств, при которых неосновательное обогащение в силу закона не подлежит возврату.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

Как установлено судом и следует из материалов дела 00.00.0000 года между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1 заключен договор У.2400.4283.22 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Размер платы за технологическое присоединение в силу раздела п. 1 раздела III договора составил 23318,97 рублей, в том числе НДС 18% в сумме 3886,49 рублей (п.11 Договора), с внесением платы в следующем порядке: 10% оплаты – 2331,90 рублей вносятся в течение 5 рабочих дней со дня выставления счета сетевой организацией; 30% платы – 6995,69 рублей – в течение 60 дней со дня заключения договора; 20% платы – 4663,79 рублей – в течении 180 календарных дней со дня заключения договора; 30% платы -6995,69 рублей в течение 15 календарных дней со дня фактического присоединения; 10% платы – 2331,90 рублей ы течение 10 календарных дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Стоимость услуг по договору У.2400.7334.15 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, оплачена ФИО1 в соответствии с условиями Договора: 00.00.0000 года – 2331,90 рублей (10% внесены в течение 5 рабочих дней со дня выставления счета сетевой организацией), 00.00.0000 года – 6995,69 рублей (30% внесены в течение 60 дней со дня заключения договора), 00.00.0000 года – 4663,80 рублей (20% в течении 180 календарных дней со дня заключения договора), в соответствии с условиями договора (п.13).

Вместе с тем истец ФИО1 00.00.0000 года ошибочно повторно внесла сумму 2331,90 рублей (10% внесены в течение 5 рабочих дней со дня выставления счета сетевой организацией), что подтверждается представленным в материалы дела кассовым чеком.

Поскольку ответчиком доказательств наличия законных оснований для получения денежных средств в размере 2331,90 рублей либо наличие обстоятельств, при которых неосновательное обогащение в силу закона не подлежит возврату, не предоставлено, указанная сумма подлежит взысканию с ответчика в пользу истца в полном размере.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 2331,90 рублей по ч. 1 ст. 395 ГК РФ за период с 00.00.0000 года по день фактического исполнения решения суда в законную силу. 

Разрешая указанные требования, суд приходит к выводу о наличии оснований для их удовлетворения. 

Пунктом 1, 3 статьи 395 ГК РФ с предусмотрено, что в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Проценты за пользование чужими денежными средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на удерживаемую сумму за период с 16.06.2023 по 27.02.2024 (день вынесения решения) составят 211,51 рублей, исходя из расчета:

2331,90 руб.

16.06.2023 – 23.07.2023

38

7,50% 365

18,21 руб.

2331,90 руб.

24.07.2023 – 14.08.2023

22

8,50% 365

11,95 руб.

2331,90 руб.

15.08.2023 – 17.09.2023

34

12% 365

26,07 руб.

2331,90 руб.

18.09.2023 – 29.10.2023

42

13% 365

34,88 руб.

2331,90 руб.

30.10.2023 – 17.12.2023

49

15% 365

46,96 руб.

2331,90 руб.

18.12.2023 – 31.12.2023

14

16% 365

14,31 руб.

2331,90 руб.

01.01.2024 – 27.02.2024

58

16% 365

273,42

Согласно п. 48 Постановления Пленума Верховного суда № 7 от 24.03.2016 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов. Расчет процентов, начисляемых после вынесения решения, осуществляется в процессе его исполнения судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). Размер процентов, начисленных за периоды просрочки, имевшие место с 1 июня 2015 года по 31 июля 2016 года включительно, определяется по средним ставкам банковского процента по вкладам физических лиц, а за периоды, имевшие место после 31 июля 2016 года, - исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды после вынесения решения

Учитывая, что судом удовлетворены требования истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами по 27 февраля 2024 года (день вынесения решения суда), согласно заявлению истца, следовательно, требования истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии с ключевой ставкой за каждый день просрочки, начисляемых на сумму долга 2331,90 рублей начиная с 28 февраля 2024 года до фактического исполнения решения суда, также подлежат удовлетворению.

Как следует из положений ст. 88 ГПК РФ, к судебным расходам относятся государственная пошлина и издержки, связанные с рассмотрением дела.

Согласно ст. 94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся, в том числе, расходы на оплату услуг представителя.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй ст. 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Факт заключения соглашения между истцом ФИО1 и ИП ФИО2 об оказании юридической помощи по настоящему делу и размер понесенных издержек на сумму 6000,00 рублей нашел подтверждение в судебном заседании и подтверждается письменными доказательствами, а именно счетом У от 00.00.0000 года, а также чеком об оплате оказанных услуг на сумму 6000,00 рублей, представленными в материалы дела. Данные обстоятельства не оспорены ответчиком, и у суда сомнений не вызывают.

Принимая во внимание, что исковые требования истца подлежат удовлетворению, понесенные им расходы на оплату юридических услуг, также подлежат удовлетворению в полном объеме. 

Согласно ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела и государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден в силу Закона «О защите прав потребителей», взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в федеральный бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований. 

Учитывая изложенное, суд считает необходимым взыскать с ответчика в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 1413,15 рублей из расчета: 813,15 рублей за удовлетворение требования имущественного характера (17895,03 руб. неустойка, 2331,90 руб. – сумма неосновательного обогащения + 211,51 рублей проценты за пользование чужими денежными средствами) + 600,00 рублей за удовлетворение требований неимущественного характера (300,00 рублей – возложение обязанности + 300,00 рублей взыскание компенсации морального вреда).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199, 233-235 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ФИО1 к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» о защите прав потребителей, удовлетворить.

Обязать ПАО «Россети Сибирь» в течение 2 (двух) месяцев со дня вступления решения в законную силу осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств истца, расположенных по адресу: Х, МО Солонцовский сельский совет, район Х, ДНТ «Молодежный», Х, участок У по договору У.2400.4283.22 от 00.00.0000 года. 

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в пользу ФИО1 неустойку в размере 17895,03 рублей, компенсацию морального вреда в размере 3000,00 рублей, штраф в размере 10447,51 рублей, сумму неосновательного обогащения в размере 2331,90 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 211,51 рублей, судебные расходы в размере 6000,00 рублей. 

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в пользу ФИО1 проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии с ключевой ставкой за каждый день просрочки, начисляемых на сумму долга 2331,90 рублей начиная с 28 февраля 2024 года до фактического исполнения решения суда.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в доход местного бюджета государственную пошлину в сумме 1413,15 рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий: (подпись) Е.Ю.Щетинкина

Мотивированный текст решения суда изготовлен 12 марта 2024 года.

Копия верна.

Судья Е.Ю.Щетинкина