75RS0№,,,,,,,,,,-40

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

24 июня 2025 года ,,,,,,,,,,,,,,,,,

Нерчинский районный суд ,,,,,,,,,,,,,,,,, в составе

председательствующего судьи Быковой Ю.В.,

при секретаре Дунаевой Е.В.,

с участием истца ФИО1, 

представителя ответчика по доверенности ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №,,,,,,,,,, по исковому заявлению ФИО1 к Публичному акционерному обществу «Россети-Сибирь» об обязании проведения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям,

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО1 обратился в Нерчинский районный суд с исковыми требованиями к ПАО «Россети Сибирь», в которых просит суд обязать филиал ПАО «Россети Сибирь»-«Читаэнерго» исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в течение 5 дней со дня вступления решения суда в законную силу.

В обоснование исковых требований указал, что он является собственником объекта гаража, расположенного по адресу: ,,,,,,,,,,,,,,,,,. Он обратился в филиал ПАО «Россети Сибирь»-«Читаэнерго» с заявкой на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям. Между им ФИО1 и ПАО «Россети Сибирь»-«Читаэнерго» был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №,,,,,,,,,, от 08.10.2024г. Мною, на основании договора и Технических условий (приложение к договору) были выполнены все мероприятия по технологическому присоединению, произведена оплата от 08.10.2024г. в сумме 16 711, 02 руб. Работы, указанные в договоре технологического присоединения, должны быть выполнены в течении 6 месяцев, т.е. до 08 апреля 2025г. На сегодняшний день со стороны ответчика мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств не выполнены. Истец ФИО1, никаких официальных разъяснений по этому поводу не получала, поэтому расценивает бездействие филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Читаэнерго», выразившееся в непринятии мер, направленных на исполнение мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств в шестимесячный срок, как нарушение части договора, в связи с чем обратился в суд за защитой своих прав.

На стадии принятия иска к производству судом надлежащим ответчиком привлечено ПАО «Россети-Сибирь». 

В отзыве на иск представить ответчика ПАО «Россети Сибирь» ФИО2, не отрицая обстоятельств заключения договора технологического присоединения в электрическим сетям ПАО «Россети-Сибирь» с ФИО1, указала что с иском не согласна, т.к. у ПАО «Россети Сибирь» отсутствуют реальная возможность осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, в связи с трудным финансовым положением. ПАО «Россети Сибирь» приняты все возможные, зависящие от Общества меры, направленные на исполнение обязательств Общества по договорам технологического присоединения, в том числе по изысканию источников финансирования. Для разрешения вопроса, ПАО «Россети Сибирь» обратилось к ,,,,,,,,,,,,,,,,,, в Региональную службу по тарифам и ценообразованию ,,,,,,,,,,,,,,,,,. Ситуация в сфере технологического присоединения осложнена не обеспечением земель, выделяемых для реализации различных программ, направленных на развитие территорий и сельского хозяйства, соответствующей инфраструктурой, что серьезно увеличивает дефицит источников финансирования и мощностей электросетевой компании. Кроме того, на сегодняшний день приостановили поставку материалов в связи с образовавшейся задолженностью поставщики. Учитывая вышеуказанные обстоятельства (отсутствие финансирования на осуществления строительства, длительные сроки поставки материалов необходимых для исполнения договоров, капитальное строительство линий электропередач), исполнение договора в установленный срок осуществить невозможно по объективным причинам. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца осложнено обстоятельствами, не зависящими от сетевой организации, в связи с которыми у ПАО «Россети Сибирь» отсутствует возможность выполнить мероприятия, определенные Договором, для осуществления технологического присоединения. Общество полагает, что разумным сроком для исполнения решения суда является 6 месяцев, с момента вступления решения суда в законную силу (л.д.31-150).

По делу назначено судебное заседание.

Истец ФИО1 в судебном заседании пояснил, что он является собственником объекта гаража, расположенного по адресу: ,,,,,,,,,,,,,,,,,. Он обратился в филиал ПАО «Россети Сибирь»-«Читаэнерго» с заявкой на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям. Отсутствие присоединения к электрическим сетям препятствует истцу использовать установленное в гараже оборудование. Не возражал для установления иного, более разумного срока для исполнения технологического присоединения.

Представитель ответчика по доверенности ФИО2 в судебном заседании возражала против удовлетворения исковых требований по основаниям, изложенным в отзыве на иск, просила установить более разумный срок исполнения решения, указанный в отзыве на иск.

Заслушав участников судебного заседания, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ, либо одностороннее изменение условий обязательства согласно статье 310 ГК РФ не допускается.

В соответствии с п. 1 ст. 328 ГК РФ встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств. Таким образом, юридически значимыми являются обстоятельства того, какой из сторон должно быть осуществлено первоначальное, а какой последующее исполнение, а также обстоятельства установления невозможности исполнения одного требования в отсутствие исполнения другого.

Согласно ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство. Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

В соответствии с п. 1 ст.26 Федерального закона от 26.0З.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила).

В соответствии с п. 3 Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличия технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В силу п. 6 Правил технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки установленные настоящими Правилами.

Пунктом 7 Правил установлена процедура технологического присоединения, включающая в себя подачу заявки, заключение договора, выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, фактическое присоединение, составление акта об осуществлении технологического присоединения.

В пункте 16.3 Правил установлено, что обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными пункте 14 этих Правил (физического лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику), распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Как следует из материалов дела, между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1 08.10.2024г. заключен договор об осуществлении технологического присоединения №,,,,,,,,,,, в соответствии с условиями которого, стороны приняли на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения для электроснабжения «Гаража», который расположен по адресу: ,,,,,,,,,,,,,,,,, кадастровый номер земельного участка №,,,,,,,,,, (л.д.22-27).

Согласно п. 6 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета (п.24 договора).

Плата за технологическое присоединение составляет 16711, 02 рублей, в том числе НДС в сумме 2785, 17 рублей (п.10 договора).

Как следует из пояснений истца, не оспаривается ответчиком и подтверждается имеющимся в деле чек-ордером, оплата по договору произведена ФИО1 08.10.2024г. (л.д.11,12), в связи с чем срок окончания технологического присоединения приходится на 08.04.2025 года.

Согласно техническим условиям № 8000631945, сетевая организация должна осуществить, указанный в условиях перечень мероприятий по технологическому присоединению, а именно строительство ЛЭП-0,4 кВ. от точки, указанной в пункте № 7 настоящих ТУ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом; определить проектом необходимость установки укоса на отпаечной опоре ЛЭП-0,4 кВ. Выполнить мантаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442) (л.д.26-27).

Неисполнение ответчиком условий договора технологического присоединения не отрицается. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с настоящими исковыми требованиями.

В судебном заседании установлено и не оспаривалось ответчиком, что работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям не выполнены в срок.

В силу требований ст.ст. 309-310 ГК РФ на ПАО «Россети Сибирь» подлежит возложению обязанность осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям по указанному выше адресу.

Согласно ст. 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов. В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок.

С учетом представленных суду доказательств о нарушении срока неисполнения обязательства со стороны ответчика, мнения истца, суд полагает возможным установить срок исполнения обязанности по осуществлению технологического присоединения в течении одного месяца с даты вступления решения суда в законную силу.

Доводы представителя ПАО «Россети Сибирь», изложенные в отзыве на исковое заявление, о наличии объективных, независящих от сетевой организации, причин, свидетельствующих о невозможности осуществления технологического присоединения, не являются основанием для более длительного увеличения срока исполнения решения. При заключении договора ответчик не ставил истца в известность об обстоятельствах, которые могут являться препятствием к исполнению (либо сделать невозможным исполнение) принятых на себя стороной договора обязательств.

В силу пункта 2 статьи 333.20 и пункта 2 статьи 333.22 НК РФ суд, исходя из имущественного положения плательщика, вправе освободить его от уплаты государственной пошлины либо уменьшить ее размер, а также отсрочить или рассрочить ее уплату в порядке, предусмотренном статьей 333.41 указанного кодекса.

Отсрочка или рассрочка уплаты государственной пошлины, уменьшение ее размера или освобождение от ее уплаты производятся судом по письменному ходатайству заявителя.

Представителем ответчика ФИО2 заявлено мотивированное ходатайство об уменьшении размера подлежащей взысканию гос.пошлины, с учетом материального положения ПАО Россети Сибирь (л.д.151-177).

Поскольку прокурор освобожден от уплаты государственной пошлины при обращении с исками в суд, в соответствии со ст.ст. 98, 103 ГПК РФ, суд удовлетворяя заявление ответчика об уменьшении размера гос.пошлины, взыскивает с ответчика в доход бюджета государственную пошлину в размере 1500 рублей.

Руководствуясь ст.ст. 194-198, 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к Публичному акционерному обществу «Россети-Сибирь» об обязании проведения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям -удовлетворить.

Обязать ПАО «Россети Сибирь» (ИНН №,,,,,,,,,, ОГРН №,,,,,,,,,,) осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств на объекте: «Объект гараж» расположенного на земельном участке по адресу: ,,,,,,,,,,,,,,,,,, пгт. Приисковый ,,,,,,,,,,,,,,,,, кадастровым номером №,,,,,,,,,,, находящегося в собственности ФИО1 (паспорт №,,,,,,,,,,, выдан ** ** **** ОВД ,,,,,,,,,,,,,,,,,) по договору технологического присоединения к электрическим сетям №,,,,,,,,,, в течении одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН №,,,,,,,,,,, ОГРН №,,,,,,,,,,) государственную пошлину в размере 1500 рублей. Сумма подлежит зачислению в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решение суда может быть обжаловано в ,,,,,,,,,,,,,,,,,вой суд в течение одного месяца со дня его вынесения в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Нерчинский районный суд ,,,,,,,,,,,,,,,,,.

Председательствующий -

Мотивированное решение составлено ** ** ****