Дело № 2-3519/2020 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Волжский городской суд Волгоградской области в составе:

Федерального судьи: Петрушенко Ю.В.

при секретаре: Даниловой А.А.

22 сентября 2020 года рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Волжском Волгоградской области гражданское дело по исковому заявлению Государственного казенного предприятия Волгоградской области «Волжские межрайонные электросети» к ФИО1 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения, 

УСТАНОВИЛ:

Государственное казенное предприятие Волгоградской области «Волжские межрайонные электросети» обратилось к ФИО1 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, указав в обоснование требований, что "."..г. между истцом и ответчиком был заключен договор №В-279/16 об осуществлении технологического присоединения строящегося жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Согласно пункту 4 договора технические условия №... от "."..г. являются его неотъемлемой частью. Срок действия технических условий определен 2 года со дня заключения договора. Дополнительным соглашением №... к Договору от "."..г. на основании письма ответчика срок выполнения мероприятий был продлен до "."..г.. Однако, ответчик не приступил к выполнению технических условий в своей части. ГКП «ВМЭС» направило в адрес ФИО1 соглашение о расторжении договора, однако, до настоящего времени оно ответчиком, не подписано. Истец просит суд расторгнуть договору №В-279/16 от "."..г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскать с ответчика расходы по оплате госпошлины в размере 6 000 рублей.

Представитель ГКП «ВМЭС» ФИО2 в судебном заседании, доводы изложенные в исковом заявлении поддержала, просила заявленные требования удовлетворить в полном объеме.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явилась, о рассмотрении дела извещена надлежащим образом, о причинах неявки суд не уведомила.

Суд, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики). Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

Таким образом, по правовой природе договор технологического присоединения является комплексным, включает элементы договора об оказании услуг, проведении работ.

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила), регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств (подключаемых объектов в сфере теплоснабжения) к электрическим сетям сетевой организации или системе теплоснабжения (далее - технологическое присоединение) и определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям или системе теплоснабжения.

Согласно пункту 3 указанных Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им названных Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 указанных Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Согласно подп. "а" п. 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861, мероприятия по технологическому присоединению включают в себя подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах).

В судебном заседании установлено, что, "."..г. между истцом и ответчиком был заключен договор №В-279/16 об осуществлении технологического присоединения строящегося жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, участок.

Неотъемлемой частью договора являются технические условия №... от "."..г., в которых перечислены мероприятия по технологическому присоединению, осуществляемые как ГКП «ВМЭС», так и ФИО1

Таким образом, по содержанию технические условия представляют собой оформленные в виде отдельного документа обязанности истца и ответчика, которые возлагаются на них по договору.

Вместе с тем, ответчик ФИО1 не приступила к выполнению технических условий в своей части, в связи с чем, технологическое присоединение оказалось невозможным. Ответчиком доказательств в опровержение указанных обстоятельств, суду не представлено.

В соответствии с п. 16(5) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от "."..г. N 861, нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

В силу п. 2 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также - ГК) по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Удовлетворяя требования ГКП «ВМЭС» о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения, суд исходит из того, что не проведение ответчиком мероприятий, указанных в технических условиях, является существенным нарушением условий договора, что влечет последствия, предусмотренные пп. 2 п. 1 ст. 450 ГК РФ.

Кроме того, в соответствии со ст.98 ГПК РФ подлежат удовлетворению требования истца о взыскании с ответчика расходов по оплате государственной пошлины, в размере 6 000 рублей, что подтверждается платежным поручением №... от "."..г..

Руководствуясь ст. ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Государственного казенного предприятия Волгоградской области «Волжские межрайонные электросети» к ФИО1 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям - удовлетворить.

Расторгнуть договор № В-279/16 от "."..г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенный между ФИО1 и Муниципальным казенным предприятием «Волжские межрайонные электросети».

Взыскать с ФИО1 в пользу Государственного казенного предприятия Волгоградской области «Волжские межрайонные электросети» расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня изготовления решения суда в окончательной форме в Волгоградский областной суд через Волжский городской суд Волгоградской области. 

Судья - Ю.В. Петрушенко

Справка: в окончательной форме решение суда изготовлено 28 сентября 2020 года.

Судья - Ю.В. Петрушенко