№ 2-1535/2024

РЕШЕНИЕ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

02 мая 2024 г. г. Симферополь

Центральный районный суд г. Симферополя Республики Крым в составе:

председательствующего – судьи Злотникова В.Я.,

при секретаре – ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» о возложении обязанности совершить определённые действия, взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО2 обратилась с исковым заявлением в суд к ответчику Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымэнерго» (далее – ГУП РК «Крымэнерго»), в котором просит:

1) обязать ГУП РК «Крымэнерго» в течение 30 дней со дня вступления решения суда в законную силу осуществить присоединение энергопринимающих устройств на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, Перовский сельский совет, за границами населенного пункта, кадастровый №, к электрическим сетям в соответствии с техническими условиями № ЛК от ДД.ММ.ГГГГ, условиями типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям;

2) взыскать с ГУП РК «Крымэнерго» в пользу ФИО2 неустойку в размере 550 рублей, штраф в размере 275 рублей, моральный вред в размере 10 000 рублей;

3) взыскать с ГУП РК «Крымэнерго» в пользу ФИО2 судебную неустойку за неисполнения судебного акта в размере 100 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда по истечению 30-ти дневного срока для осуществления технологического присоединение энергопринимающих устройств на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, Перовский сельский совет, за границами населенного пункта, кадастровый № к электрическим сетям и до фактического исполнения решения суда в части технологического присоединения;

4) взыскать с ГУП РК «Крымэнерго» в пользу ФИО2 судебные расходы в размере 35 000 рублей.

В обоснование заявленных требований в исковом заявлении указываются следующие обстоятельства. ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 обратился в ГУП РК «Крымэнерго» с заявкой на технологическое присоединение к электросети, между ГУП РК «Крымэнерго» и ФИО6 заключён типовой договор, выданы технические условия для осуществления технологического присоединения к электросети №ЛК от ДД.ММ.ГГГГ, ГУП РК «Крымэнерго» обязалось осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям электропринимающих устройств по адресу: 

<

адрес>, Перовский сельский совет, за границами населённого пункта, кадастровый №. Исходя из положений п. 22 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, договор считается заключённым со дня оплаты заявителем счета, согласно квитанции от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 оплатил стоимость технологического подключения к электросети в размере 550 рублей, обязательства предусмотренные п. 11 технических условий выполнены. В силу условий договора и технических условий, на ответчика возложено осуществить ряд действий, что предусмотрены п. 10.1.-10.5 по адресу: 

<

адрес>, Перовский сельский совет, за границами населённого пункта, кадастровый № в течение шести месяцев со дня заключения договора, между тем, срок исполнения взятых на себя обязательств ГУП РК «Крымэнерго» истёк ДД.ММ.ГГГГ На основании нотариально удостоверенного договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ заключённого между ФИО6 и ФИО2, собственником земельного участка по адресу: 

<

адрес>, Перовский сельский совет, за границами населённого пункта, кадастровый № стала ФИО2 В связи с чем, дополнительным соглашением №ЛК от ДД.ММ.ГГГГ заменена сторона по договору, вместо ФИО5 на ФИО2 (срок технологического подключения не изменён). Действующие технические условия имеют существенное значение для удовлетворения исковых требований об обязании ГУП РК «Крымэнерго» осуществить подключение к электросети, согласно п. 12 технических условий, срок действия технических условий составляет 4 года, следовательно, имеется фактическая возможность подключения к электросети. Учитывая неисполнение обязательств ответчиком, истец обратился с претензией, с требованием исполнить взятые на себя обязательства по договору ответчиком. В связи с вышеизложенным истец вынужден обратиться с настоящим исковым заявлением в суд.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования по изложенным в иске основаниям.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения требования о возложении обязанности об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, поскольку ответчик оказал истцу соответствующую услугу ДД.ММ.ГГГГ

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства суд приходит к следующему выводу.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно ст. 425 ГК РФ договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора, если иное не установлено законом или не вытекает из существа соответствующих отношений. Законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору. Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

В соответствии с абзацем 1 части 1 статьи 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

В соответствии с абзацами 4, 7 части 1 статьи 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" порядок технологического присоединения, утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливает правила заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, в том числе существенные условия такого договора.

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 861.

Перечень существенных условий договора об осуществлении технологического присоединения установлен в пункте 16 Правил технологического присоединения.

Согласно подпункту "б" пункта 16 Правил технологического присоединения срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать:

- 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - для заявителей, указанных в пункте 13 настоящих Правил, в случае если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров;

- 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил технологического присоединения, в случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Судом установлено и следует из материалов дела, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 и ГУП РК «ГУП РК «Крымэнерго»» был заключён договор об осуществлении технологического присоединения электроустановки, в соответствии с условиями которого ФИО5 выданы Технические условия от ДД.ММ.ГГГГ №ЛК для присоединения к электрическим сетям земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Перовский сельский совет, за границами населённого пункта, кадастровый №.

Согласно п. 1 Договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики). Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Согласно п. 3 Договора точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

Согласно п. 4 Договора технические условия являются неотъемлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора.

Согласно п. 6 Договора сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств; обеспечить установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности; разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию; составить в электронной форме и разместить в личном кабинете потребителя акт о выполнении технических условий, содержащий перечень мероприятий, реализованных в соответствии с техническими условиями, и акт об осуществлении технологического присоединения; уведомить заявителя о составлении и размещении в личном кабинете потребителя акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения.

Согласно п. 11 Договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем путем оплаты счета в течение 5 рабочих дней со дня его выставления сетевой организацией.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 оплачена денежная сумма в размере 550 рублей за технологическое присоединение (л.д. 9).

Согласно п. 13 Технических условий от ДД.ММ.ГГГГ №ЛК срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации: не более 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

Как следует из выписки из ЕГРН ФИО2 на основании договора купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ является собственником земельного участка с кадастровым номером 90:12:132401:85, расположенного по адресу: 

<

адрес>, зона Яйла, 

<

адрес>, з/у 5.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ГУП РК «Крымэнерго» заключено дополнительное соглашение №ЛК, в соответствии с которым стороны пришли к соглашению о замене стороны заявителя, а именно в преамбуле технических условий от ДД.ММ.ГГГГ №ЛК вместо ФИО5 читать ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 направлена в адрес ГУП РК «Крымэнерго» досудебная претензия, которая была оставлена без удовлетворения.

Согласно уведомлению от ДД.ММ.ГГГГ №ЛК сетевая организация оказала ФИО2 услугу по технологическому присоединению объектов электроэнергетики заявителя в соответствии с мероприятиями по договору об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ №ЛК, дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ №ЛК в полном объёме на сумму 550 рублей; Мероприятия по технологическому присоединению выполнены согласно техническим условиям от ДД.ММ.ГГГГ №ЛК, объекты электроэнергетики (энергопринимающие устройства) сторон находятся по адресу: 

<

адрес>, Перовский сельский совет, за границами населённого пункта, кадастровый №, электроустановки индивидуального жилого строительства. 

Основываясь на вышеприведённых положениях закона и установленных по делу обстоятельствах, суд приходит к выводу, что материалами дела подтверждается, что ответчик, после обращения ФИО2 с настоящим исковым заявлением в суд, исполнил обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств истца ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, доводы стороны истца относительно несоблюдения ответчиком условий договора в части расположения точки присоединения к электрическим сетям своего подтверждения в ходе судебного разбирательства не нашли. В частности из представленных в материалы видеозаписей не следует, что место физического соединения энергопринимающего устройства ФИО2 с электрической сетью сетевой организации находится далее 15 метров во внешнюю сторону от границы земельного участка.

Таким образом, оснований для возложения на ГУП РК «Крымэнерго» обязанности по осуществлению присоединения энергопринимающих устройств у суда не имеется, в связи с удовлетворением ответчиком соответствующего требования на момент рассмотрения дела.

Между тем, судом установлено, что обязательства по осуществлению технологического присоединения исполнены ответчиком с нарушением предусмотренных договором сроком и после обращения ФИО7 с исковым заявлением в суд.

Согласно п. 18 Договора, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Учитывая, что мероприятия по технологическому присоединению в рамках заключенного договора должны были быть осуществлены ответчиком не позднее 6 месяцев со дня заключения договора, однако не выполнены ответчиком в срок, суд, исходя из размера заявленных требований, приходит к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца неустойки в размере 550 рублей.

Неисполнение ответчиком Договора об осуществлении технологического присоединения в связи с нарушением предельных сроков технологического присоединения, установленных в подпункте "б" пункта 16 Правил для соответствующих категорий заявителей, является нарушением требований Федерального закона "Об электроэнергетике".

Поскольку предметом заключенного между сторонами договора энергоснабжения является приобретение электроэнергии для личных нужд, не связанных с осуществлением истцом предпринимательской деятельности, к правоотношениям сторон, в том числе связанным с ограничением предоставления услуги по энергоснабжению, подлежит применению законодательство о защите прав потребителей.

Согласно части 1 статьи 27 Закона РФ "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

В силу ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей", моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Согласно разъяснениям п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

При установленных судом обстоятельствах невыполнения ответчиком без уважительных причин условий договора, продолжительного во времени нарушения законных прав и интересов ФИО2, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных исковых требований о компенсации морального вреда. Соразмерную сумму денежной компенсации характеру допущенных в отношении ФИО2 нарушений считает необходимым определить в размере 2 000 рублей.

В соответствии с п. 1, 6 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей", за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором. При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В п. 46 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 17 разъяснено, что при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.

Таким образом, в силу прямого указания закона, при взыскании с исполнителя в пользу потребителя денежных сумм, связанных с восстановлением нарушенных прав последнего, суд взыскивает с ГУП РК «Крымэнерго» штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя в размере 275 рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 100 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах. Требования истца в этой части заявлены в соответствии с законом, расходы подтверждены документально, а поэтому подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

В подтверждение понесённых расходов на оплату услуг представителя истцом представлен договор об оказании юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между ФИО2 (заказчик) и ФИО8 (исполнитель), по условиям которого исполнителя взял на себя обязательства оказать юридические услуги по обращению в суд с иском к ГУП РК «ГУП РК «Крымэнерго»», согласно условиям которого стоимость юридических услуг составляет 35 000 рублей, а также представлен чек от ДД.ММ.ГГГГ об оплате юридических услуг в размере 35 000 рублей.

Руководствуясь требованиями разумности, с учётом сложности дела и объёмом проделанной представителем истца работы, суд находит заявленную сумму судебных расходов на услуги представителя чрезмерной и полагает необходимым уменьшить её размер до 30 000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым в пользу ФИО2 денежные средства в размере 32 825 рублей (тридцать две тысячи восемьсот двадцать пять рублей), из которых 550 рублей – неустойка, 275 рублей – штраф, 2 000 рублей – компенсация морального вреда, 30 000 рублей – судебные расходы.

В остальной части в удовлетворении иска отказать.

На решение может быть подана апелляционная жалоба, представление в Верховный Суд Республики Крым в течение месяца со изготовления решения в окончательной форме через Центральный районный суд 

<

адрес> Республики Крым.

Судья:

Решение в окончательное форме изготовлено ДД.ММ.ГГГГ