Дело №...

УИД 52RS0№...-66

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

ИФИО1

05 марта 2025 года (адрес)

Советский районный суд (адрес) в составе:

председательствующего судьи Гордеевой Н.А., 

при секретаре ФИО3, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО АСБ "Парсек" к ФИО2 о взыскании неотработанного аванса,

УСТАНОВИЛ:

ООО АСБ «Парсек» обратился в суд с иском к ФИО2 с требованиями:

- взыскать в качестве неосновательного обогащения сумму неотработанного аванса по договору №... на выполнение проектных работ от (дата) в размере 80000 руб.;

- взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами за период с (дата) по (дата) в размере 1121 руб. 31 коп.;

- взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами за период с (дата) по дату фактической оплаты задолженности. 

В обоснование исковых требований истец указал, что между ООО АСБ «Парсек» и ФИО2 заключен договор на выполнение проектных работ №... от (дата).

Указанный договор заключался в рамках исполнения муниципального контракта по подготовке истцом проектно-сметной документации для объекта «Поликлиника детская на 500 посещений в смену в (адрес)» (ГБУЗ НО «Детская городская больница №(адрес) г.Н.Новгорода»).

В соответствии с п.1.1 договора подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить разработку проектной документации на разделы:

А) №... 4.4. Раздел 5;

Б) №... 4.5. Раздел 5.

В соответствии с п.1.2 договора предусмотрено сопровождение прохождения государственной экспертизы в ГАУ НО «Управление госэкспертизы».

Договором установлена цена 160000 руб.

Пунктом 2.2 договора предусмотрен порядок оплаты по договору – 80000 руб. в течение 5 банковских дней со дня подписания договора и 80000 руб., после согласования документации с заказчиком и получения положительного заключения государственной экспертизы.

Платежным поручением №... от (дата) в адрес ответчика направлен платеж в размере 80000 руб. Оплату за ООО АСБ «Парсек» осуществило юридическое лицо ООО СМП «Парсек» в порядке 313 ГК РФ. Действия ответчика в ходе исполнения взятых на себя обязательств указывают на то, что оплата ответчиком была принята.

(дата) истцом в адрес ответчика направлено уведомление об одностороннем отказе от договора, с требование о возврате неотработанного аванса. Указанное письмо осталось без удовлетворения.

В соответствии с п.8.3 договора он может быть расторгнут в одностороннем порядке путем направления уведомления за 10 календарных дней.

С учетом даты направления уведомления - (дата), договор считается расторгнутым по истечении указанного срока, т.е. (дата).

На основании изложенного, со ссылкой на ст.309, 310, 395, 450.1, 453, 709, 740, 743 и 1102 ГК РФ, истец просит суд заявленные исковые требования удовлетворить в полном объеме.

В судебном заседании представитель истца (по доверенности) ФИО4 заявленные исковые требования поддержал в полном объеме, настаивал на их удовлетворении.

Ответчик ФИО2, надлежащим образом извещенная о месте и времени рассмотрения дела судом, в судебное заседание не явилась, о причинах неявки суд не известила, своей позиции по заявленным требованиям до суда не довела, о рассмотрении дела в свое отсутствие, либо об отложении слушания дела суд не просила.

Закон создает равные условия для лиц, обладающих правом обращения в суд, обязав суд извещать их о времени и месте рассмотрения дела.

Неявка лица, извещенного в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, является его волеизъявлением, свидетельствующим об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном разбирательстве дела и иных процессуальных прав, поэтому не является преградой для рассмотрения судом дела по существу. В условиях предоставления законом равного объема процессуальных прав неявку лиц, перечисленных в ст.35 ГПК РФ, в судебное заседание, нельзя расценивать как нарушение принципа состязательности и равноправия сторон. 

Суд, с учетом мнения представителя истца, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика в порядке заочного производства.

Выслушав представителя истца, изучив доводы искового заявления, исследовав представленные материалы дела, суд находит заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с требованиями ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу п. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В силу п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта, в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Судом установлено, что между ООО АСБ «Парсек» и ФИО2 заключен договор на выполнение проектных работ №... от (дата).

Указанный договор заключался в рамках исполнения муниципального контракта по подготовке истцом проектно-сметной документации для объекта «Поликлиника детская на 500 посещений в смену в (адрес)» (ГБУЗ НО «Детская городская больница №(адрес) г.Н.Новгорода»).

В соответствии с п.1.1 договора подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить разработку проектной документации на разделы:

А) АСБП-2020-81-ИОС 4.4. Раздел 5;

Б) АСБП-2023-81-ИОС 4.5. Раздел 5

для объекта:

Поликлиника детская на 500 посещений в смену в (адрес)» (ГБУЗ НО «Детская городская больница №(адрес) г.Н.Новгорода»), в соответствии с заданием на выполнение проектных работ по объекту капитального строительства «Поликлиника детская на 500 посещений в смену в (адрес)» (ГБУЗ НО «Детская городская больница №(адрес) г.Н.Новгорода»)» (Приложение №...), требованиями Постановления Правительства РФ от (дата) №... «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» с прохождением государственной экспертизы проектной документации и сдать результат заказчику.

В соответствии с п.1.2 договора предусмотрено сопровождение прохождения государственной экспертизы в ГАУ НО «Управление госэкспертизы».

Согласно п.2.1 договора №... общая стоимость работ по договору составляет 160000 руб.

По соглашению сторон оплата по договору осуществляется в следующем порядке:

- заказчик производит авансовый платеж в размере: 80000 руб. в течение 5 банковских дней со дня подписания настоящего договора.

- расчет за выполненные работы производится в размере: 80000 руб., в течение 3-х банковских дней после согласования проектной документации с заказчиком, получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и подписания акта выполненных работ (п. 2.2. договора). 

Согласно п.1 ст.313 ГК РФ Кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если исполнение обязательства возложено должником на указанное третье лицо.

В соответствии с п. 1 ст.313 ГК РФ оплата аванса по договору №... за ООО АСБ «Парсек» осуществило ООО СМП «Парсек», что подтверждается платежным поручением №... от (дата), назначение платежа: оплата по счету №... от 12.09.2023г. проектные работы ИОС4.4, ИОС 4.5 (аванс) ГБУЗ НО Детская городская больница №.... 

Срок выполнения работ, указанных в п.1.1 договора, производится подрядчиком в течение 45 календарных дней с даты заключения договора.

17.11.2023г. исх. №... истцом в адрес ответчика направлено уведомление о предоставлении документации в полном объеме.

20.11.2023г. исх. №... истцом в адрес ответчика направлена претензия в связи с нарушением сроков исполнения договора.

Взаимодействие сторон в рамках заключенного договора осуществлялось по средствам электронной почты. В адрес ответчика со стороны истца в ходе исполнения договора и в ходе прохождения государственной экспертизы проектной документации, от уполномоченного органа поступили замечания. Указанные замечания не были исправлены, уполномоченным органом выдано отрицательное заключение на проектную документацию подготовленную истцом, в том числе, по части разделов выполненных ответчиком.

В соответствии с п.5.1 договора №... результат работы подрядчика оформляется актами приема-сдачи выполненных работ, подписанными обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания актов, в них делается отметка об этом, и акты подписывают другой стороной.

В соответствии с п.8.3 договора №... договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем порядке путем направления уведомления за 10 календарных дней.

(дата) истцом в адрес ответчика направлено уведомление об одностороннем отказе от договора, с требование о возврате неотработанного аванса. 

Данное уведомление оставлено ответчиком без ответа и удовлетворения.

Актов приема-сдачи выполненных работ по договору №... сторонами в дело не представлено. Как утверждает истец и не опровергает ответчик, проектные работы по договору №... от 08.09.2023г. ФИО2, выполнены не были.

Таким образом, суд приходит к выводу, что требования истца о взыскании с ответчика неотработанного аванса в размере 80000 руб., подлежат удовлетворению.

Также истцом заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.

В соответствии с ч.1 ст. 395 ГК РФ В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 15.10.2024г. по 05.03.2025г. составляют 7560 руб. 56 коп., согласно следующего расчета:

за период с 18.09.2024г. по 27.10.2023г. за 40 дней просрочки по ставке 19% 1661 руб. 20 коп.;

за период с 28.10.2024г. по 31.12.2024г. за 65 дней просрочки по ставке 21% 2983 руб. 61 коп.

за период с 01.01.2025г. по 05.03.2025г. за 64 дня просрочки по ставке 21% 2945 руб. 75 коп.

Поскольку ответчиком работы по договору №... не выполнены, договор расторгнут истцом в одностороннем порядке с 17.09.2024г., требования истца о возврате аванса добровольно ответчиком не исполнено, суд приходит к выводу, что требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами подлежит удовлетворению

С ФИО2 в пользу ООО АСБ «Парсек» подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 18.09.2024г. по 05.03.2025г. (день вынесения решения суда) в размере 7560 руб. 56 коп.

Исходя из того, что в силу п.1 ст.408 ГК РФ обязательство прекращается надлежащим исполнением, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами, начиная с 06.03.2025г. по день фактического исполнения обязательства.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по госпошлине в размере 4000 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 – 198, 233-237 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ООО АСБ "Парсек" к ФИО2 о взыскании неотработанного аванса – удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 ((дата) года рождения, уроженки (адрес), ИНН №...) в пользу ООО АСБ «Парсек» (ИНН №...) аванс по договору №... на выполнение проектных работ от (дата)г. в размере 80000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с (дата). по (дата). в размере 7560 руб. 56 коп., расходы по госпошлине в размере 4000 руб.

Взыскать с ФИО2 ((дата) года рождения, уроженки (адрес), ИНН №...) в пользу ООО АСБ «Парсек» (ИНН №...) проценты за пользование чужими денежными средствами, начиная (дата). и по день фактического исполнения обязательств.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене решения суда в течение 7 дней со дня вручения копии этого решения. Заявление об отмене заочного решения суда должно содержать: обстоятельства, свидетельствующие об уважительности причин неявки ответчика в судебное заседание, о которых он не имел возможности своевременно сообщить суду, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства, а также обстоятельства и доказательства, которые могут повлиять на содержание решения суда.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Н.А.Гордеева