Дело № 2-117/2025 (2-3403/2024;) КОПИЯ

УИД: 52RS0002-01-2024-003410-37

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

14 января 2025 года 

Канавинский районный суд города Нижнего Новгорода в составе:

председательствующего судьи Шохиревой Т.В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи ФИО4, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ООО "ГазСтройСервис" к ФИО3 о взыскании денежных средств,

у с т а н о в и л:

ООО «ГазСтройСервис» обратилось в суд с иском к ФИО3 о взыскании денежных средств, мотивировав требования следующим.

(ДД.ММ.ГГГГ.) между ООО «ГазСтройСервис» (Заказчик) и самозанятой ФИО3 (Исполнитель) был заключен договор (№) на выполнение работ по выполнению информационной модели здания: «ФАП в д. ФИО1 Свеча г.о.(адрес обезличен) (ГБУЗ НО «Шахунская центральная районная больница)».

Согласно п. 3.1 договора (№) общая стоимость работ составляет 36 000 руб.

На основании п. 4.1 договора (№) сроки выполнения работ: 10 календарных дней с момента оплаты.

Платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) денежная сумма в размере 36 000 руб. по договору (№) Заказчиком Исполнителю была оплачена.

Однако на настоящий момент Исполнителем нарушены сроки выполнения работ по договору (№). Исполнитель до настоящего времени работы по договору (№) не выполнил и к их выполнению не приступал. 

На основании п. 8.2. договора (№) за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных договором, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,05 % от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости договора.

Расчет cyммы штрафа: (с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.)) 252*0,05%*36 000 = 4 536 руб., с учетом ограничения 10% от стоимости договора = 3 600 руб.

(ДД.ММ.ГГГГ.) между ООО «ГазСтройСервис» (Заказчик) и самозанятой ФИО3 (Исполнитель) был заключен договор (№) на выполнение работ по выполнению информационной модели здания: «ФАП в д. Ширта Тоншаевского муниципального округа (ГБУЗ НО «Тоншаевская центральная районная больница)».

Согласно п. 3.1 договора (№) общая стоимость работ составляет 36 000 руб.

На основании п. 4.1 договора (№) сроки выполнения работ: 10 календарных дней с момента оплаты.

Платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) денежная сумма в размере 36 000 руб. по договору (№) Заказчиком Исполнителю была уплачена.

Однако на настоящий момент Исполнителем нарушены сроки выполнения работ по договору (№). Исполнитель до настоящего времени работы по договору (№) не выполнил и к их выполнению не приступал. 

На основании п. 8.2. договора (№) за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных договором, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,05 % от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости договора.

Расчет cyммы штрафа: (с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.)) 252*0,05%*36 000 = 4 536 руб., с учетом ограничения 10% от стоимости договора = 3 600 руб.

(ДД.ММ.ГГГГ.) между ООО «ГазСтройСервис» (Заказчик) и самозанятой ФИО3 (Исполнитель) был заключен договор (№) на выполнение работ по выполнению информационной модели здания: «ФАП в д. ФИО1 муниципального округа (ГБУЗ НО «Уренская центральная районная больница)».

Согласно п. 3.1 договора (№) общая стоимость работ составляет 59 400 руб.

На основании п. 4.1 договора (№) сроки выполнения работ: 10 календарных дней с момента оплаты.

Платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) денежная сумма в размере 59 400 руб. по договору (№) Заказчиком Исполнителю была оплачена.

Однако на настоящий момент Исполнителем нарушены сроки выполнения работ по договору (№). Исполнитель до настоящего времени работы по договору (№) не выполнил и к их выполнению не приступал. 

На основании п. 8.2. договора (№) за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных договором, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,05 % от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости договора.

Расчет cyммы штрафа: (с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.)) 252*0,05%*59 400 = 7 484 руб., с учетом ограничения 10% от стоимости договора = 5 940 руб.

(ДД.ММ.ГГГГ.) между ООО «ГазСтройСервис» (Заказчик) и самозанятой ФИО3 (Исполнитель) был заключен договор (№) на выполнение работ по выполнению информационной модели здания: «ФАП в д. Красногор г.о.г Шахунья (ГБУЗ НО «Шахунская центральная районная больница)».

Согласно п. 3.1 договора (№) общая стоимость работ составляет 36 000 руб.

На основании п. 4.1 договора (№) сроки выполнения работ: 10 календарных дней с момента оплаты.

Платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) денежная сумма в размере 36 000 руб. по договору (№) Заказчиком Исполнителю была оплачена.

Однако на настоящий момент Исполнителем нарушены сроки выполнения работ по договору (№). Исполнитель до настоящего времени работы по договору (№) не выполнил и к их выполнению не приступал. 

На основании п. 8.2. договора (№) за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных договором, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,05 % от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости договора.

Расчет cyммы штрафа: (с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.)) 252*0,05%*36 000 = 4 536 руб., с учетом ограничения 10% от стоимости договора = 3 600 руб.

(ДД.ММ.ГГГГ.) между ООО «ГазСтройСервис» (Заказчик) и самозанятой ФИО3 (Исполнитель) был заключен договор (№) на выполнение работ по выполнению информационной модели здания: «ФАП в д. Скрябино Ветлужского муниципального района (ГБУЗ НО «Ветлужская центральная районная больница)».

Согласно п. 3.1 договора (№) общая стоимость работ составляет 36 000 руб.

На основании п. 4.1 договора (№) сроки выполнения работ: 10 календарных дней с момента оплаты.

Платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) денежная сумма в размере 36 000 руб. по договору (№) Заказчиком Исполнителю была уплачена.

Однако на настоящий момент Исполнителем нарушены сроки выполнения работ по договору (№). Исполнитель до настоящего времени работы по договору (№) не выполнил и к их выполнению не приступал. 

На основании п. 8.2. договора (№) за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных договором, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,05 % от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости договора.

Расчет cyммы штрафа: (с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.)) 252*0,05%*36 000 = 4 536 руб., с учетом ограничения 10% от стоимости договора = 3 600 руб.

(ДД.ММ.ГГГГ.). ООО «ГазСтройСервис» в адрес ФИО3 было направлено уведомление о расторжении договоров (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.)., (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.)., (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.)., (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.)., (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.)., с момента получения ФИО3 уведомления и требование о возврате уплаченных по договорам денежных средств и штрафов.

Письмо ФИО3 получено не было, (ДД.ММ.ГГГГ.). возвращено отправителю. 

Следовательно, с (ДД.ММ.ГГГГ.). договоры (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.)., (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.)., (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.)., (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.)., (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.). считаются расторгнутыми.

Истец просит суд взыскать с ФИО3 денежные средства в размере 203 400 руб., штрафы по договорам (№)1 от (ДД.ММ.ГГГГ.)., (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.)., (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.)., (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.)., (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.). в размере 20 340 руб., уплаченную госпошлину.

Определением суда к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требовании относительно предмета спора, привлечены ИП ФИО2, АО «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству», ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик», Правительство Нижегородской области.

Представитель истца по доверенности ФИО5 иск поддержала. 

Ответчик исковые требования не признала.

Третье лицо ФИО2 полагала исковые требования необоснованными и не подлежащими удовлетворению. 

Представители третьих лиц в судебное заседание не явились, о месте и времени судебного разбирательства извещены в порядке ст. 113 ГПК РФ.

Суд, с учетом согласия сторон, с учетом положений ст. 167 ГПК РФ, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Заслушав стороны, исследовав материалы дела, оценив собранные по делу доказательства, суд приходит к следующему.

Как следует из материалов дела, (ДД.ММ.ГГГГ.) между ООО «ГазСтройСервис» (Заказчик) и самозанятой ФИО3 (Исполнитель) был заключен договор (№) на выполнение работ по выполнению информационной модели здания: «ФАП в д. Большая Свеча г.о.(адрес обезличен) (ГБУЗ НО «Шахунская центральная районная больница)» (л.д. 18 т.1).

Согласно п. 3.1 договора (№) общая стоимость работ составляет 36 000 руб.

На основании п. 4.1 договора (№) сроки выполнения работ: 10 календарных дней с момента оплаты.

Платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) денежная сумма в размере 36 000 руб. по договору (№) Заказчиком Исполнителю была оплачена.

(ДД.ММ.ГГГГ.) между ООО «ГазСтройСервис» (Заказчик) и Самозанятой ФИО3 (Исполнитель) был заключен договор (№) на выполнение работ по выполнению информационной модели здания: «ФАП в д. Ширта Тоншаевского муниципального округа (ГБУЗ НО «Тоншаевская центральная районная больница)» (л.д. 24 т.1).

Согласно п. 3.1 договора (№) общая стоимость работ составляет 36 000 руб.

На основании п. 4.1 договора (№) сроки выполнения работ: 10 календарных дней с момента оплаты.

Платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) денежная сумма в размере 36 000 руб. по договору (№) Заказчиком Исполнителю была оплачена.

(ДД.ММ.ГГГГ.) между ООО «ГазСтройСервис» (Заказчик) и Самозанятой ФИО3 (Исполнитель) был заключен договор (№) на выполнение работ по выполнению информационной модели здания: «ФАП в д. ФИО1 муниципального округа (ГБУЗ НО «Уренская центральная районная больница)» (л.д. 30 т.1). 

Согласно п. 3.1 договора (№) общая стоимость работ составляет 59 400 руб.

На основании п. 4.1 договора (№) сроки выполнения работ: 10 календарных дней с момента оплаты.

Платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) денежная сумма в размере 59 400 руб. по договору (№) Заказчиком Исполнителю была оплачена.

(ДД.ММ.ГГГГ.) между ООО «ГазСтройСервис» (Заказчик) и Самозанятой ФИО3 (Исполнитель) был заключен договор (№) на выполнение работ по выполнению информационной модели здания: «ФАП в д. Красногор г.о.г Шахунья (ГБУЗ НО «Шахунская центральная районная больница)» (л.д. 36 т.1).

Согласно п. 3.1 договора (№) общая стоимость работ составляет 36 000 руб.

На основании п. 4.1 договора (№) сроки выполнения работ: 10 календарных дней с момента оплаты.

Платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) денежная сумма в размере 36 000 руб. по договору (№) Заказчиком Исполнителю была оплачена.

(ДД.ММ.ГГГГ.) между ООО «ГазСтройСервис» (Заказчик) и Самозанятой ФИО3 (Исполнитель) был заключен договор (№) на выполнение работ по выполнению информационной модели здания: «ФАП в д. Скрябино Ветлужского муниципального района (ГБУЗ НО «Ветлужская центральная районная больница)» (л.д. 42 т.1).

Согласно п. 3.1 договора (№) общая стоимость работ составляет 36 000 руб.

На основании п. 4.1 договора (№) сроки выполнения работ: 10 календарных дней с момента оплаты.

Платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) денежная сумма в размере 36 000 руб. по договору (№) Заказчиком Исполнителю была уплачена.

Обратившись в суд с настоящим иском, истец указывает, что исполнителем нарушены сроки выполнения работ по договорам, исполнитель до настоящего времени работы по договору не выполнил и к их выполнению не приступал, в связи с чем полученные по договорам денежные средства подлежат возврату истцу, как неосновательное обогащение ответчика. 

Не согласившись с иском, ответчик и третье лицо ИП ФИО2 указали на то, что обязательства по договорам были исполнены ФИО3 в срок, поскольку информационные модели зданий были направлены главному инженеру проектов АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству" Свидетель №1

Как установлено судом, работы по договорам, заключенным между истцом и ответчиком, выполнялись в рамках Государственных контрактов между Государственным казенным учреждением Нижегородской области «Нижегородстройзаказчик» и АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству", а также в рамках договоров от (ДД.ММ.ГГГГ.) (№), 10, 11, 12, 13 между АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству" и ООО «ГазСтройСервис» на выполнение проектных, изыскательных работ и комплекса работ по строительству ФАП в д. ФИО1 Свеча г.о.(адрес обезличен) (ГБУЗ НО «Шахунская центральная районная больница)», д. ФИО1 муниципального округа (ГБУЗ НО «Уренская центральная районная больница)», д. Красногор г.о.г Шахунья (ГБУЗ НО «Шахунская центральная районная больница)», д. Скрябино Ветлужского муниципального района (ГБУЗ НО «Ветлужская центральная районная больница)», д. Ширта Тоншаевского муниципального округа (ГБУЗ НО «Тоншаевская центральная районная больница)» (л.д. 81-195 т. 1). 

Судом также установлено, что (ДД.ММ.ГГГГ.) между ответчиком ФИО3 и третьим лицом ИП ФИО2 заключен агентский договор (№), согласно которому ИП ФИО2 приняла на себя обязательство осуществлять от своего имени и за счет принципала поиск организаций и граждан, заинтересованных в выполнении принципалом следующих работ: проектные работы в строительстве, создание 3Д моделей зданий и сооружений. Агент осуществляет взаимодействие с клиентами в процессе исполнения обязательств по договорам (л.д. 198 т.1). 

Как пояснили в судебном заседании ответчик и третье лицо ИП ФИО2, работы по договорам от (ДД.ММ.ГГГГ.), заключенным с истцом, должны были быть выполнены до (ДД.ММ.ГГГГ.), данные модели были изготовлены ответчиком в установленные сроки и (ДД.ММ.ГГГГ.) направлены ИП ФИО2, как исполнителем, непосредственно в адрес главного инженера проектов АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству" Свидетель №1 (л.д. 228- 240 т.1) 

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Свидетель №1 подтвердил факт получения им информационных моделей от ИП ФИО2 (л.д. 79 т.2). 

Из сообщения АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству" на судебный запрос следует, что полученные от ИП ФИО2 информационные модели в работе не использовались, в адрес ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» не отправлялись, в экспертизу сметной стоимости работ не загружались. Дирекцией было принято решение самостоятельно разработать модели (л.д. 50-51 т.2). 

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требования закона, иных правовых актов.

Согласно ч. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Из положений ст. 420 ГК РФ следует, что договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. К договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках, предусмотренные главой 9 настоящего Кодекса, если иное не установлено настоящим Кодексом. К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419), если иное не предусмотрено правилами настоящей главы и правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в настоящем Кодексе. К договорам, заключаемым более чем двумя сторонами, общие положения о договоре применяются, если это не противоречит многостороннему характеру таких договоров.

В силу положений ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом; законом или добровольно принятым обязательством. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).

В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

При нарушении конечного срока работ заказчик вправе отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков (пункт 3 статьи 708, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).

Согласно п.6.2.4 Договоров, заключенных сторонами спора, исполнитель - ФИО3 обязуется передать Заказчику ООО "ГазСтройСервис" в порядке и на условиях, предусмотренных договором результаты выполненных работ (материалы изысканий).

В соответствии с п. 7.1 указанных Договоров окончательные результаты выполненных работ (материалы изысканий) передаются исполнителем заказчику по факту готовности информационной модели в виде отчета (одного) экземпляра в электронном виде (формат ifc). Приемка-передача документации может осуществляться уполномоченными представителями сторон по доверенности. 

Согласно условиям заключенных договоров, сроки выполнения работ составляют 10 календарных дней после оплаты, которая, как установлено судом, произведена (ДД.ММ.ГГГГ.).

В договорах от (ДД.ММ.ГГГГ.), заключенных сторонами спора, отсутствуют условия о том, что результат работ может быть передан иному лицу, минуя заказчика. 

В силу ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам ст. 67 ГПК РФ, суд приходит к выводу о том, что поскольку ответчик в установленный договорами срок не направила в адрес заказчика ООО "ГазСтройСервис" результаты работ, у истца возникло право на отказ от договора и возврат полученных по договорам денежных средств, что было реализовано истцом путем направления претензии и подачи в суд настоящего иска (л.д. 18 т.1). 

Направление третьим лицом агентом ИП ФИО2 в адрес ООО "ГазСтройСервис" (ДД.ММ.ГГГГ.) архива с информационными моделями по ссылке, направленными ранее главному инженеру проектов АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству" Свидетель №1, не может быть признано надлежащим исполнением условий договора, как это было предусмотрено п. 7.1. договоров от (ДД.ММ.ГГГГ.) (л.д. 234-240 т.1). 

Учитывая изложенное, суд взыскивает с ответчика в пользу истца денежные средства по договорам в размере 203 400 руб. (36 000 руб. + 36 000 руб. + 59400 руб. + 36 000 руб. + 36 000 руб.). 

На основании п. 8.2. договоров за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных договором, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,05 % от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости договора.

Принимая во внимание нарушение ответчиком сроков выполнения работ по договорам, суд взыскивает с ответчика в пользу истца штраф не более 10% от стоимости работ по каждому договору в размере 20340 руб. (3600 *4 + 5940). 

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате госпошлины пропорционально удовлетворенным требованиям в размере 5438 руб. 

Руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

Исковые требования ООО "ГазСтройСервис" к ФИО3 о взыскании денежных средств удовлетворить.

Взыскать с ФИО3, (ДД.ММ.ГГГГ.) года рождения (паспорт (№)) в пользу ООО "ГазСтройСервис" (ИНН (№) денежные средства по договорам в размере 203 400 руб., штраф в размере 20340 руб., расходы по уплате госпошлины в сумме 5438 руб. 

Решение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Канавинский районный суд г.Н.Новгорода. 

Судья: (подпись) Т.В. Шохирева

Мотивированное решение изготовлено (ДД.ММ.ГГГГ.). 

Судья (подпись) Т.В. Шохирева

Копия верна

Судья Т.В. Шохирева

ФИО7 Христов

Подлинник решения находится в материалах гражданского дела (№)