УИД: 53RS0

<

номер скрыт>-46 

Дело 

<

номер скрыт>

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

<

адрес скрыт> 4 апреля 2024 года 

Чудовский районный суд 

<

адрес скрыт> в составе председательствующего судьи Шереметы Р.А., при секретаре Вороновой Н.В., с участием представителя Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес скрыт> 

<

Ф.И.О. скрыты>7, истца ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес скрыт> и ФИО1 к ПАО «Россети Северо-Запад» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, расходов и штрафа в рамках закона «О защите прав потребителей», 

УСТАНОВИЛ:

Управление Роспотребнадзора по 

<

адрес скрыт> обратилось в Чудовский районный суд 

<

адрес скрыт> в интересах ФИО1 с иском к ПАО «Россети Северо-Запад» ( с учетом уточненных исковых требований) о взыскании с ответчика в пользу ФИО1 неустойки за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного техническими условиями для присоединения к электрическим сетям от 26 мая 2023 года № 

<

данные скрыты> энергопринимающих устройств на объекте – жилом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес скрыт>, 

<

данные скрыты>, 

<

адрес скрыт>, кадастровый номер земельного участка 

<

данные скрыты>, в размере 12047 рублей, денежной компенсации морального вреда в размере 150000 рублей, штрафа в размере 50% от суммы удовлетворенных требований, а также судебной неустойки за каждый день неисполнения решения суда в размере 100 рублей в день, начиная со дня, следующего за днем окончания установленного судом срока исполнения решения.

Исковые требования мотивированы тем, что 02 июня 2023 года между ПАО «Россети Северо-Запад и ФИО1 был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 

<

данные скрыты>, по условиям которого ответчик обязался выполнить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя по указанному в иске адресу.

Пунктом 16 Технических условий установлен срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению, равный 6 месяцам со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Свои обязательства по договору потребитель исполнил в полном объеме, произведя оплату в размере 45036 рублей 73 копейки. Однако ответчик свои обязательства в установленный договором срок не выполнил. Срок исполнения ответчиком своих обязательств по договору истек 3 декабря 2023 года. 

Пунктом 5.4 типовых условий договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям установлена ответственность за нарушение срока по технологическому присоединению в размере 0,25 процента от размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. В связи с чем сумма неустойки составила 12047 рублей.

В ходе судебного разбирательства дела истец ФИО1 поддержала заявленные исковые требования. 

Представителем ответчика в суд представлены возражения относительно заявленных исковых требований.

В судебном заседании 4 апреля 2024 года представитель Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес скрыт> 

<

Ф.И.О. скрыты>8 и истец ФИО1 поддержали уточненные исковые требования по вышеизложенным основаниям.

Представитель ответчика ПАО «Россети Севро-Запад» в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, об отложении рассмотрения дела не просил, в связи с чем суд счел возможным рассмотреть дело в его отсутствие. 

Выяснив позицию участников процесса, исследовав материалы дела и представленные сторонами доказательства, суд приходит к следующему.

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в с соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Как следует из ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства является недопустимым. 

Согласно п. 1, 3 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредвиденных при данных условиях обстоятельств. К таким обязательствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

В соответствии с п. 1 ст. 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию. 

Согласно положениям п. 1 ст. 542 ГК РФ качество подаваемой энергии должно соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с обязательными правилами, или предусмотренным договором энергоснабжения. 

В силу п. 1 ст. 547 ГК РФ в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору энергоснабжения сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить причиненный этим реальный ущерб, под которым в силу п. 2 ст. 15 ГК РФ понимаются убытки, то есть расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества. 

В соответствии с п. п. 1, 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.1994 N 7 "О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей" отношения, регулируемые законодательством о защите прав потребителей, могут возникать из договоров по предоставлению или обеспечению предоставления нанимателю необходимых коммунальных услуг. В тех случаях, когда отдельные виды гражданско-правовых отношений с участием потребителей, помимо норм Гражданского кодекса РФ, регулируются и специальными законами Российской Федерации (например, договоры энергоснабжения), то к отношениям, вытекающим из таких договоров, Закон РФ "О защите прав потребителей" может применяться в части, не противоречащей Гражданскому кодексу РФ и специальному закону. 

Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" установлены правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определены полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической энергии.

В ч.ч. 1 и 3 ст. 5 данного Федерального закона отмечено, что Технологическую основу функционирования электроэнергетики составляют единая национальная (общероссийская) электрическая сеть, территориальные распределительные сети, по которым осуществляется передача электрической энергии, и единая система оперативно-диспетчерского управления. Субъекты электроэнергетики и потребители электрической энергии обязаны соблюдать требования настоящего Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики, устанавливающих соответствующие требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок.

В соответствии со ст. 6 этого же Федерального закона общими принципами организации экономических отношений и основами государственной политики в сфере электроэнергетики помимо прочих являются: обеспечение энергетической безопасности Российской Федерации; технологическое единство электроэнергетики; обеспечение бесперебойного и надежного функционирования электроэнергетики в целях удовлетворения спроса на электрическую энергию потребителей, обеспечивающих надлежащее исполнение своих обязательств перед субъектами электроэнергетики; соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической энергии.

В силу положений ст. 9 названного Федерального закона организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью оказывает на возмездной договорной основе услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети субъектам оптового рынка, а также иным лицам, имеющим на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании объекты электроэнергетики, технологически присоединенные в установленном порядке к единой национальной (общероссийской) электрической сети, услуги по передаче электрической энергии, купля-продажа которой осуществляется субъектами оптового рынка на территориях, на которых располагаются электроэнергетические системы иностранных государств.

В соответствии со ст. 26 данного Федерального закона технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Допускается осуществлять технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, принадлежащим организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, только энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии с уровнем напряжения 110 киловольт и выше, за исключением случаев, установленных Правительством Российской Федерации. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. При этом, если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий. Порядок технологического присоединения, утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливает: правила выбора сетевой организации, которой принадлежат объекты электросетевого хозяйства с необходимым классом напряжения на соответствующей территории, к которой следует обращаться заинтересованным в технологическом присоединении лицам и которая не вправе отказать обратившемуся к ней лицу в услуге по технологическому присоединению и заключении соответствующего договора; процедуру технологического присоединения (в том числе перечень мероприятий по технологическому присоединению, предельные сроки их выполнения) и ее особенности в случаях присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам; правила заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, в том числе существенные условия такого договора; состав технических условий для технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики; ответственность сетевых организаций за несоблюдение сроков осуществления технологического присоединения.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Плата по договору об осуществлении технологического присоединения взимается однократно с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению.

Соблюдение технических условий, необходимых для технологического присоединения, в том числе в части оснащения устройствами релейной защиты и автоматики, включая противоаварийную и режимную автоматику, и требований о возможности их воздействия на объекты электроэнергетики или энергопринимающие устройства, а также требований о поддержании в надлежащем техническом состоянии оборудования и устройств, установленных в соответствии с выданными техническими условиями, носит длящийся характер и является обязательным для сторон после выполнения мероприятий по технологическому присоединению.

Согласно п. 1 ст. 27 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» (Закон РФ «О защите прав потребителей») исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

В соответствии со ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя. Назначенные потребителем новые сроки выполнения работы (оказания услуги) указываются в договоре о выполнении работы (оказании услуги). В случае просрочки новых сроков потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи. Цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 24 настоящего Закона.

В силу положений п. 3 ст. 24 Закона РФ «О защите прав потребителей», в случае предъявления потребителем требования о соразмерном уменьшении покупной цены товара в расчет принимается цена товара на момент предъявления потребителем требования об уценке или, если оно добровольно не удовлетворено, на момент вынесения судом решения о соразмерном уменьшении покупной цены.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п.п. 1, 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года № 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", при рассмотрении гражданских дел судам следует учитывать, что отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ), Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее - Закон о защите прав потребителей либо Закон), другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами. С учетом положений статьи 39 Закона о защите прав потребителей к отношениям, возникающим из договоров об оказании отдельных видов услуг с участием гражданина, последствия нарушения условий которых не подпадают под действие главы III Закона, должны применяться общие положения Закона о защите прав потребителей, в частности о праве граждан на предоставление информации (статьи 8 - 12), об ответственности за нарушение прав потребителей (статья 13), о возмещении вреда (статья 14), о компенсации морального вреда (статья 15), об альтернативной подсудности (пункт 2 статьи 17), а также об освобождении от уплаты государственной пошлины (пункт 3 статьи 17) в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации.

Неисполнение сетевой организацией договора об осуществлении технологического присоединения в связи с нарушением предельных сроков технологического присоединения, установленных в подпункте "б" пункта 16 Правил для соответствующих категорий заявителей, является нарушением требований Федерального закона "Об электроэнергетике".

В настоящее время действует порядок технологического присоединения, определенный Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 (далее - Правила).

Как указано в пункте 2 Правил, их действие распространяется на случаи: присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств.

В п. 3 данных правил указано, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению. Сетевая организация обязана соблюдать единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, в отношении лица, обратившегося к ней с целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 13(2) и 13(4) настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение объектов микрогенерации, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении объектов микрогенерации таких лиц мероприятия по технологическому присоединению при условии, что принадлежащие заявителю энергопринимающие устройства потребителя электрической энергии технологически присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации с уровнем напряжения до 1000 В. В п. 4 Правил отмечено, что любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами.

Абзацем третьим подпункта "в" пункта 16 данных Правил предусмотрено обязательное указание в договоре положений об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, уплатить другой стороне договора неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки (а в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей, уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки), при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

В судебном заседании установлено, что истцу ФИО1 на праве собственности принадлежат земельный участок с кадастровым номером 

<

данные скрыты>, и находящийся на нем незавершенный строительством жилой дом, расположенные по адресу: 

<

адрес скрыт>, 

<

данные скрыты> 

<

адрес скрыт>, что подтверждается договором купли-продажи от 

<

дата скрыта> и свидетельствами о государственной регистрации права на земельный участок и незавершенный строительством жилой дом. 

24 мая 2023 года истец ФИО1 обратилась в ПАО «Россети Северо-Запад» с заявкой на присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт включительно (используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности), в которой она просила осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств на указанном объекте недвижимости – жилом доме, расположенном на принадлежащем истцу земельном участке по адресу: 

<

адрес скрыт>, 

<

данные скрыты>, 

<

адрес скрыт>. 

На основании данной заявки ПАО «Россети Северо-Запад» выдал истцу техническое условия № 

<

данные скрыты> для присоединения к электрическим сетям от 26 мая 2023 года, в которых указаны местонахождение объекта, в целях электроснабжения которого осуществляется технологическое присоединение электроустановок заявителя: жилой дом, расположенный по вышеуказанному адресу; максимальная мощность присоединяемых электроустановок заявителя, которая составляет 15 кВт; категория надежности – третья; класс напряжения электрических сетей – 0,4 кВ; определено, что год ввода в эксплуатацию электроустановок заявителя определяется в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения; обозначена точка присоединения, включая: источник питания – ВЛ 0,4 кВ Л-3 от КТП-100-10/0,4 кВ 

<

данные скрыты> кВ), описание точки присоединения – нижние контакты прибора учета на опоре – 25 ВЛ -0,4 кВ Л-3 от КТП-100-10/0,4 кВ 

<

данные скрыты>-1 ВЛ -10 кВ Л-3 ПС Чудово. 

Этими же Техническими условиями определено, что сетевая организация (ответчик) осуществляет выполнение проверки автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ 

<

данные скрыты>-1 по показателям номинального рабочего тока. При необходимости выполнить замену автоматического выключателя. Приборы учета электрической энергии устанавливаются на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики заявителя (ФИО1) и Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад». При этом в п. 10.5 указанных выше Технических условий определено, что сетевая организация осуществляет обеспечение возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя (ФИО1) электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством РФ и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке. Заявитель выполняет монтаж электроустановок от точки присоединения до энергопринимающих устройств. 

Согласно п. 16 данных Технических условий срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (п. 17). 

2 июня 2023 года истец ФИО1 в соответствии с условиями договора оплатила стоимость услуг по технологическому присоединению в размере 45036 рублей 73 копейки, что подтверждается чеком по операции (оплата через SberPay) от 

<

дата скрыта>, код авторизации 

<

данные скрыты>, номер заказа 

<

данные скрыты>. 

Факт заключения указанного договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с истцом ФИО1 и факт оплаты ею данных услуг представитель ответчика ПАО «Россети Северо-Запад» не оспаривал.

Согласно условиям типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Северо-Запад» приняло на себя обязательства по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство и реконструкцию) к присоединению электроустановок, регулированию отношений с третьими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), а заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение (п. 1). Этими же Условиями типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям предусмотрены права и обязанности сторон. В данном случае истца ФИО1 и ответчика ПАО «Россети Северо-Запад», которые отражены в п. 2 условий типового договора. Размер платы, внесение платы и дата исполнения обязательств заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение указаны в п.3 Условий типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. В п. 5.4 условий типового договора предусмотрено, что сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный Договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки. Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

В ходе судебного разбирательства установлено, что 19 марта 2024 года ответчиком выполнены мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям электропринимающих устройств заявителя (ФИО1), что подтверждается уведомлением об обеспечении возможности присоединения к электрическим сетям, а также актом № НФ22 013671 от 19 марта 2024 года.

В силу положений, содержащихся в ч.1 ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на которых она основывает свои требования или возражения. В соответствии ч. 6 ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» именно исполнитель должен доказывать, что нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги) произошло по вине потребителя.

Представитель ответчика не представил суду достоверных, допустимых и относимых доказательств того, что истец не выполнил требования выданных ему технических условий, что могло бы препятствовать выполнению ответчиком своих обязательств по договору. 

С учетом установленных обстоятельств, суд считает подлежащими удовлетворению заявленные исковые требования в части взыскания с ответчика ПАО «Россети Северо-Запад» в пользу истца ФИО1 предусмотренной п. 5.4 условий типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям неустойки в размере 12047 рублей, расчет которой, представленный Управлением Роспотребнадзора по 

<

адрес скрыт>, основан на условиях данного договора, периода просрочки исполнения ответчиком условий договора и Технических условий, равного 107 дням, размера процентной ставки, равной 0,25 %, который ответчиком не опровергнут и не оспорен. 

В свою очередь, ответчик не представил суду доказательств наличия оснований, в связи с которыми сумма неустойки подлежала бы снижению в соответствии с требованиями ст. 333 ГК РФ. С учетом периода нарушения прав истца ФИО1 вызванного длительным неисполнением со стороны ответчика возложенных на него обязательств по данному договору, суд оснований для уменьшения размера неустойки не находит. 

В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Компенсация морального вреда вследствие нарушения прав потребителя является одной из форм защиты нематериальных благ граждан Российской Федерации, предусмотренных ст. ст. 151, 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации. Поскольку ответчиком было допущено нарушение прав потребителя услуги ФИО1, суд находит требование о взыскании с ответчика компенсации морального вреда обоснованным.

В пункте 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 года N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", разъяснено, что при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

При определении размера компенсации морального вреда, причиненного истцу ответчиком, суд учитывает характер и степень причиненных нравственных страданий, фактические обстоятельства причинения вреда, степень вины ПАО «Россети-Северо-Запад», длительность срока неисполнения условий договора, а также требования разумности и справедливости.

С учетом изложенного компенсацию морального вреда, подлежащую взысканию в пользу ФИО1, суд определяет в 15000 рублей.

В силу положений, содержащихся в п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В соответствии с пунктом 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено названным кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

С учетом изложенного, суд считает необходимым взыскать с ПАО «Россети Северо-Запад» в пользу ФИО1 неустойку в размере 12047 рублей, компенсацию морального вреда за нарушение прав потребителя в сумме 15000 рублей, штраф в размере 13523 рублей 50 копеек. В удовлетворении иска в части взыскания с ответчика в пользу истца ФИО1 судебной неустойки суд считает необходимым отказать. 

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход Чудовского муниципального района 

<

адрес скрыт> подлежит взысканию государственная пошлина в размере 1267 рублей 12 копеек. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес скрыт> и ФИО1 к ПАО «Россети Северо-Запад» удовлетворить частично.

Взыскать с ПАО «Россети Северо-Запад» в пользу ФИО1 неустойку в размере 12047 рублей, компенсацию морального вреда за нарушение прав потребителя в сумме 15000 рублей, и штраф в размере 13523 рублей 50 копеек.

В удовлетворении иска в части взыскания с ответчика в пользу истца ФИО1 судебной неустойки отказать. 

Взыскать с ПАО «Россети Северо-Запад» в бюджет Чудовского муниципального района 

<

адрес скрыт> государственную пошлину в размере 1267 рублей 12 копеек. 

Решение может быть обжаловано в Новгородский областной суд через Чудовский районный суд 

<

адрес скрыт> в течение месяца с момента вынесения мотивированного решения. 

Мотивированное решение вынесено 

<

дата скрыта>.

Председательствующий Р.А. Шеремета