Дело № 2-3865/2024

УИД: 16RS0040-01-2024-006303-41

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 октября 2024 г. г. Зеленодольск

Зеленодольский городской суд Республики Татарстан в составе

председательствующего судьи Р.И.Шайдуллиной, 

при секретаре судебного заседания М.В.Солнцевой,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску М.Г.Р. к М.П.Н. о взыскании суммы аванса и процентов,

УСТАНОВИЛ:

М.Г.Р. обратилась в суд с иском к М.П.Н. о взыскании суммы неотработанного аванса в размере 390000руб., процентов в размере 3793руб. 44 коп., в возмещение расходов на оплату государственной пошлины 7138руб.

В обоснование иска указано, что между М.Г.Р. и М.П.Н. заключен договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ на проведение строительных работ. Срок исполнения установлен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дальнейшем продлен до ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени часть работ по договору не выполнена. В адрес ответчика было направлено несколько претензий, которые оставлены последним без ответа. Сумма процентов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 3793руб.44коп.

Дело рассмотрено отсутствие лиц, участвующих в деле, извещённых о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в порядке заочного производства.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее– ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу пункта 1 статьи 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Согласно пункту 2 статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В силу статьи 717ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

На основании пунктов 1 и 3 статьи 730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

Согласно пункту 4 статьи 453 ГК РФ в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

В силу части 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом как заказчиком и ответчиком как исполнителем был заключен договор подряда, по условиям которого ответчик обязался выполнить следующие работы: ремонт, демонтаж, монтаж крыши жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>; контробрешетка по всему периметру дома; установка чердачного окна; гидроизоляция под обрешеткой 150 мм*25 мм; покрытие металлом С-21; установка газовых труб на крыше, вытяжка 2 шт., установка снегодержателя; летний туалет с биобочкой 2 шт.; реставрация печи 2 шт. Сроки работы – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость работ включают стройматериалы – 770000руб. Порядок расчетов: аванс застройщик получает ДД.ММ.ГГГГ – 286000руб., оставшуюся сумму заказчик выплачивает ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно расписке от ДД.ММ.ГГГГ М.П.Н. получил от М.Г.Р. 390000руб. по договору от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ истец в адрес ответчика направил претензию, в которой указано, что срок выполнения работ был установлен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дальнейшем продлен до ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени часть работ по договору не выполнена, истец просит вернуть ответчика сумму неотработанного аванса в размере 390000руб.

Претензия истца оставлена без удовлетворения.

Доказательств, подтверждающих надлежащее исполнения обязательств по договору от ДД.ММ.ГГГГ, ответчик не представил.

В связи с тем, что доказательств согласования сторонами в установленном порядке иных сроков исполнения обязательств, а также доказательств надлежащего выполнения работ по договору не представлено, исключительных обстоятельств для освобождения ответчика от ответственности не установлено, суд приходит к выводу об обоснованности требований истца о взыскании уплаченных по договору денежных средств в размере 390000руб.

Согласно части 1 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Исходя из изложенного, истец имеет право требовать взыскания с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами за заявленный в иске период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3793руб.44коп.

На основании статьи 98 ГПК РФ, с учётом положений статьи 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации, с ответчика в пользу истца подлежат возмещению расходы на оплату государственной пошлины в размере 7138руб.

Руководствуясь статьями 194-199, 233-235 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

иск удовлетворить.

Взыскать с М.П.Н. (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серии №) в пользу М.Г.Р. (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серии №) в счет возврата уплаченных по договору денежных средств 390000руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 3793 руб. 44 коп., в возмещение расходов на оплату государственной пошлины 7138руб.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения копии этого решения. 

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Мотивированное решение составлено ДД.ММ.ГГГГг.

Судья: подпись.