Дело №

УИД 26 RS 0№-03

Резолютивная часть оглашена 04.07.2023 года

Решение

 суда в окончательной форме изготовлено дата года

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

дата 

<

адрес>

Промышленный районный суд 

<

адрес> края в составе:

председательствующего судьи Бирабасовой М.А., 

при секретаре судебного заседания Крымовой Н.М.,

с участием:

представителя истца по доверенности № от дата ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Промышленного районного суда 

<

адрес> гражданское дело по исковому заявлению ПАО «Россети Северный Кавказ» в лице филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» к ФИО2 о расторжении договора технологического присоединения,

установил:

ПАО «Россети Северный Кавказ» обратилось в суд с иском к ФИО2 о расторжении договора технологического присоединения, в котором просит суд расторгнуть с ФИО2 договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от дата №, взыскать с ФИО2 расходы по оплате госпошлины в размере 300 руб.

В обоснование заявленных исковых требований указано, что ПАО «Россети Северный Кавказ» в лице филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» (далее - Истец, сетевая организация) и ФИО2 (далее - Ответчик, Заявитель) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от дата № (далее - Договор) для электроснабжения строящейся ТП-10/0,4 кВ, расположенной по адресу: 

<

адрес>, С/Т «Факел», 

<

адрес>. В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03. 2003 № «Об электроэнергетике» (далее Закон №) и п. 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от дата № (далее Правила №), технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения. В свою очередь, Заявитель вносит сетевой организации плату по Договору, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств Заявителя (п. 1 ст. 26 Закона № и п. 16, 17 Правил №). В соответствии с п. 11 технических условий (Приложение № к Договору), Заявитель обязан выполнить следующие мероприятия: Разработку проекта электроснабжения присоединяемых энергопринимающих устройств в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от дата 387, норм проектирования, «Положения о технической политике в распределительном электросетевом комплексе», настоящих ТУ и ПУЭ в составе проекта выполнить расчеты электрических режимов и токов короткого замыкания (по ГОСТ 28249-93) для обоснования и проверки на соответствие требованиям нормативных документов технических характеристик выбранного оборудования. Проект электроснабжения согласовать с филиалом ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго». Строительство ЛЭП-10 кВ в пределах границ своего земельного участка от точки присоединения до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. Тип ЛЭП и её технические характеристики определить проектом. При воздушном исполнении ЛЭП рекомендуется применение защищенного провода (СИП-3), при кабельном исполнении - кабель из сшитого полиэтилена. Установку на объекте ТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 630 кВА. Тип ТП, технические характеристики оборудования и место установки определить проектом. Монтаж коммутационного аппарата 10 кВ для присоединения проектируемой ЛЭП-10 кВ. Тип коммутационного аппарата и место его установки определить проектом. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до присоединяемых электроприемников. Исполнение ЛЭП и сечение токопроводящих жил определить проектом. Организацию учёта электроэнергии на границе балансовой принадлежности (или в месте максимально приближенном к границе балансовой принадлежности) электрической сети, на стороне 10 кВ с применением счетчиков 10 кВ прямого включения или в выносимых пунктах учета с установкой электронных счетчиков класса точности 1.0 или выше (рекомендуется комплектация узла учета устройством, обеспечивающим удаленное снятие показаний прибора). Средства учёта должны быть защищены от несанкционированного доступа для исключения возможности искажения результатов измерений. Установку на объекте устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности. Тип устройства и место его установки определить проектом. Обеспечение коэффициента tg на объекте не выше 0,4 (cos не ниже 0.93). В случае не поддержании заданного коэффициента обеспечить установку КРМ с автоматическим регулированием. Мощность установки и место её установки на объекте определить проектом. Обеспечение выполнения требований ГОСТ 32144-2013. Допустимое падение напряжения от точки присоединения до наиболее удаленного токоприемника - 2,5%. Проектом определить необходимые мероприятия по недопущению превышения расчетного вклада в ухудшение показателей качества электроэнергии по сравнению с предельно допустимыми. Выполнение электропроводки и заземления на объекте в соответствие с ПУЭ. Обеспечить соблюдение охраной зоны объектов электросетевого хозяйства. Согласно п. 5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения Договора. Дополнительным соглашением от дата № к Договору срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению продлен до дата. Далее дополнительным соглашением от дата № к Договору срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению продлен до дата. Затем дополнительным соглашением от дата № к Договору срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению продлен до дата. По состоянию на дата Общество в рамках исполнения Договора выполнило часть мероприятий по технологическому присоединению, а именно 1-ый этап технических условий, что подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения от дата, подписанным Сторонами. В соответствии с п.8 Договора Заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему Договору, в том числе по выполнению возложенных на Заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, указанные в технических условиях и после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка Заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить Сетевую организацию о выполнении технических условий. В силу п. 16(5) Правила № нарушение Заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда. Так, в связи с нарушением срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, Истцом в адрес Ответчика направлена претензия от дата №МР8/СЭФ/01-00/100 с предложением оформления надлежащим образом соглашения о расторжении договора либо направления уведомления о готовности объекта к фактическому присоединению. Согласно информации, отраженной на официальном сайте Почты России, данная претензия вручена Ответчику дата и, до сегодняшнего дня, оставлена без ответа. Таким образом, на момент подачи настоящего искового заявления в районный суд, у Истца существует право требования к Ответчику расторжения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от дата № в судебном порядке. Договор может быть расторгнут одной из сторон по основаниям, предусмотренных ГК РФ. Согласно п.2 ст.450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной. Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями (ст. 309 ГК РФ). Таким образом, в силу п. 2 ст. 452 ГК РФ, требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок. Согласно п. 20 Договора споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении, расторжении договора, стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации. Просит иск удовлетворить. 

В судебном заседании представителя истца по доверенности ФИО1 поддержал заявленные требования по основаниям, изложенным в иске, просил иск удовлетворить в полном объеме. Не возражает против вынесения заочного решения.

В судебное заседание ответчик ФИО2 извещенный о дате, месте и времени рассмотрения дела надлежащим образом, в судебное заседание не явился, об уважительности причин не уведомил, не представил заявления об отложении судебного заседания либо о рассмотрении дела в его отсутствие. 

При таких обстоятельствах суд считает возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства в соответствии со ст.ст.233-235 ГПК РФ, о чем вынесено соответствующее определение суда.

Суд, изучив материалы дела, оценив собранные доказательства в их совокупности, приходит к следующему.

Судом установлено, что дата между ПАО «Россети Северный Кавказ» в лице филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» «Ставропольэнерго» и ФИО2 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № для электроснабжения строящейся ТП-10/0,4 кВ, расположенной по адресу: 

<

адрес>, С/Т «Факел», 

<

адрес>.

В соответствии с п.1 ст.26 Федерального закона от дата № «Об электроэнергетике» и п. 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от дата №, технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлениитехнологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом.

Договор составлен в надлежащей форме, содержит все существенные для таких договоров условия, подписан сторонами. В настоящее время договор не признан недействительным, спор по данному вопросу сторонами не заявлен.

Согласно требованиям ст.309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. В соответствии со ст. 310 ГК РФ недопустимы односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий, за исключением случаев, предусмотренных законом.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения.

В свою очередь, Заявитель вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств Заявителя (п. 1 ст. 26 Закона № и п. 16, 17 Правил №).

В соответствии с п. 5 договора, урегулированном Дополнительным соглашением от дата № к договору об осуществлении технологического присоединения от дата №, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению - до дата.

Согласно п.10 технических условий к договору (Приложение №), сетевой организации для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя необходимо проверить выполнение технических условий со стороны Заявителя, а также непосредственное подключение объекта к электросети.

При этом, в соответствии с п. 11 указанных технических условий, Заявитель обязан выполнить следующие мероприятия:

Разработку проекта электроснабжения присоединяемых энергопринимающих устройств в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от дата №, норм проектирования, «Положения о технической политике в распределительном электросетевом комплексе», настоящих ТУ и ПУЭ. В составе проекта выполнить расчеты электрических режимов и токов короткого замыкания (по ГОСТ 28249-93) для обоснования и проверки на соответствие требованиям нормативных документов технических характеристик выбранного оборудования. Проект электроснабжения согласовать с филиалом ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго».

Строительство ЛЭП-10 кВ в пределах границ своего земельного участка от точки присоединения до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. Тип ЛЭП и её технические характеристики'определить проектом. При воздушном исполнении ЛЭП рекомендуется применение защищенного провода (СИП-3), при кабельном исполнении - кабель из сшитого полиэтилена.

Установку на объекте ТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА. Тип ТП, технические характеристики оборудования и место установки определить проектом.

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП до присоединяемых электроприемников. Исполнение ЛЭП и сечение токопроводящих жил определить проектом.

Организацию учёта электроэнергии на границе балансовой принадлежности (или в месте максимально приближенном к границе балансовой принадлежности) электрической сети, на стороне 10 кВ с применением счетчиков 10 кВ прямого включения или в выносных пунктах учета с установкой электронных счетчиков класса точности 1.0 или выше (рекомендуется комплектация узла учета устройством, обеспечивающим удаленное снятие показаний прибора). Средства учёта должны быть защищены от несанкционированного доступа для исключения возможности искажения результатов измерений. 

В соответствии с п.8 договора Заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающис устройства заявителя, указанные в технических условиях и после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий.

Срок выполнения мероприятий по договору составляет 80 дней месяца со дня его заключения.

Как установлено в судебном заседании, условия договора заявителем ФИО2 надлежащим образом не выполняются, по состоянию на день рассмотрению дела технические условия к договору ответчиком не выполнены, в связи с чем, истец не имеет возможности выполнить взятые на себя обязательства по данному договору.

В силу п. 16(5) Правила № нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

Истцом в адрес ответчика дата, в связи с нарушением срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, направлена претензия №МР8/СЭФ/01-00/100 с предложением подписать соглашение о расторжении договора. Претензия вручена ответчику дата. Данный факт подтверждается отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором. Требование о подписании соглашения о расторжении договора до настоящего момента не выполнено.

В соответствии с п.15 Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, договор может быть расторгнут одной из сторон по основаниям, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии с ч.2 ст.450 ГК РФ, по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Под расторжением договора понимается досрочное прекращение неисполненного полностью или частично договора по основаниям, не предусмотренным ст. ст. 407-419 ГК РФ. Согласно ч.2 ст.452 ГК РФ требование об изменении или расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении.

Как установлено в судебном заседании, ответчиком существенно нарушены условия Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от дата. Требование истца о расторжении договора оставлено ответчиком без ответа.

Таким образом, исковое требование ПАО «Россети Северный Кавказ» в лице филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» к ФИО2 о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от дата является обоснованным и подлежащими удовлетворению.

В соответствии с п. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Согласно ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

ПАО «Россети Северный Кавказ» заявлено требование о взыскании с ответчика ФИО2 судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 6000 рублей. Указанные судебные расходы подтверждаются платежными поручениями № от дата и № от дата.

Таким образом, суд считает требование ПАО «Россети Северный Кавказ» о взыскании с ФИО2 судебных расходов в сумме 6000 рублей, обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст.194-199, 233-237 ГПК РФ, 

РЕШИЛ:

Исковые требования ПАО «Россети Северный Кавказ» в лице филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» удовлетворить.

Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от дата, заключенный между ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» и ФИО2.

Взыскать с ФИО2, дата года рождения, уроженца 

<

адрес> Республики Армения, паспортные данные 0722 №, зарегистрированного по месту жительства по адресу: 

<

адрес> А, 

<

адрес>, в пользу ПАО «Россети Северный Кавказ» ОГРН 

<

***> расходы по оплате государственной пошлины в размере 6000 рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья М.А. Бирабасова